下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
合同編號:__________家庭室內(nèi)裝飾裝修合同甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______第一條工程內(nèi)容1.1工程地點:_______(詳細(xì)地址)1.2工程范圍:_______(詳細(xì)工程內(nèi)容,如墻面翻新、地板鋪設(shè)、水電改造等)1.3工程面積:_______平方米1.4工程預(yù)算:人民幣_______元(大寫:____________________元整)第二條工期2.1工程開工日期:_______年_______月_______日2.2工程竣工日期:_______年_______月_______日2.3工期延誤:如乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?,?yīng)按甲方要求支付違約金,違約金為工程總造價的_______%。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工,確保工程質(zhì)量。3.2工程驗收:工程完工后,甲方有權(quán)要求乙方進行工程驗收。如乙方在驗收過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時整改,直至符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)保期:工程竣工驗收合格后,乙方應(yīng)提供_______年的質(zhì)保期服務(wù)。質(zhì)保期內(nèi),因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費維修或更換。第四條付款方式4.1甲方應(yīng)按照本合同約定的付款節(jié)點及時向乙方支付工程款項。4.2付款節(jié)點:(1)工程開工后_______日內(nèi),支付工程總造價的_______%;(2)工程進度達到_______%時,支付工程總造價的_______%;(3)工程竣工驗收合格后,支付剩余的工程款項。4.3付款方式:_______(銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等)第五條違約責(zé)任5.1乙方如違反本合同約定的工期、質(zhì)量等條款,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,賠償甲方因此造成的損失。5.2甲方如逾期支付工程款項,應(yīng)按照同期銀行貸款利率支付乙方利息,并承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程竣工驗收合格且甲方支付完畢全部工程款項之日終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項:1.合同簽訂前,雙方應(yīng)認(rèn)真閱讀合同全文,確保了解合同內(nèi)容及其法律后果。2.甲方應(yīng)確保提供的工程地點、范圍、面積等資料真實準(zhǔn)確,否則乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)因此造成的損失。3.乙方應(yīng)按照約定和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工,確保工程質(zhì)量。4.甲方應(yīng)按照約定及時支付工程款項,否則乙方有權(quán)依法追討逾期付款產(chǎn)生的利息及違約金。5.雙方應(yīng)遵守合同約定的工期,如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,應(yīng)支付違約金。6.工程驗收不合格的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改,直至符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。7.質(zhì)保期內(nèi),乙方應(yīng)提供免費維修或更換服務(wù),確保工程質(zhì)量。解決辦法:1.雙方發(fā)生爭議時,應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在訴訟過程中,雙方應(yīng)遵守法院的審判規(guī)則,配合法院審理。4.法院判決生效后,雙方應(yīng)按照判決結(jié)果履行合同義務(wù)。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋:1.合同法:是指調(diào)整平等主體之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法:是指調(diào)整建筑活動過程中各方權(quán)益的法律規(guī)范總稱。3.工期延誤:指乙方未按合同約定完成工程的時間。4.違約金:指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.質(zhì)保期:指乙方對工程質(zhì)量承擔(dān)保證責(zé)任的期限。6.訴訟:指當(dāng)事人依法向法院請求保護其合法權(quán)益,解決民事糾紛的司法活動。特殊應(yīng)用場合:1.甲方為樣板間裝修:場合描述:甲方為房屋中介公司或開發(fā)商,需要乙方裝修一個樣板間以展示房屋銷售。補充條款:工程完成后,乙方需配合甲方進行一段時間的展示,并提供必要的產(chǎn)品使用和維護培訓(xùn)。工程驗收合格后,甲方應(yīng)在合同約定的付款節(jié)點內(nèi)支付款項。2.甲方為二手房翻新:場合描述:甲方購買了一處二手房,需要乙方進行翻新改造。補充條款:工程開工前,乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行必要的房屋檢查,如水電線路老化、墻面開裂等,并提供整改方案。工程驗收時,甲方應(yīng)邀請專業(yè)的第三方檢測機構(gòu)進行空氣質(zhì)量檢測。3.甲方為家庭裝修:場合描述:甲方為家庭居住房屋進行裝修。補充條款:乙方在施工過程中應(yīng)盡量減少對甲方日常生活的影響,如在施工高峰期提供臨時衛(wèi)生間等。工程驗收合格后,乙方提供一定期限的免費售后服務(wù),確保家庭居住的舒適性。4.甲方為辦公室裝修:場合描述:甲方為企業(yè)辦公室進行裝修,需要乙方在短時間內(nèi)完成工程。補充條款:工程進度需滿足甲方開業(yè)或搬遷的時間要求,乙方應(yīng)制定合理的施工計劃,確保按時完工。工程驗收
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度瓷磚行業(yè)品牌戰(zhàn)略規(guī)劃與合作合同2篇
- 二零二五年度商業(yè)寫字樓項目獨家營銷代理協(xié)議
- 2024煤炭買賣居間合同協(xié)議
- 二零二五年度油煙機安裝與節(jié)能環(huán)保認(rèn)證服務(wù)合同3篇
- 山東職業(yè)學(xué)院《復(fù)變函數(shù)和積分變換》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)《應(yīng)用回歸分析》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 2024年:版權(quán)代理保密條款
- 二零二五年度環(huán)??萍佳邪l(fā)成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用合同3篇
- 2025年人教版九年級化學(xué)寒假預(yù)習(xí) 第01講 溶液及其應(yīng)用
- 二零二五年度新型投資基金交易服務(wù)全面合作協(xié)議3篇
- 廣西崇左憑祥海關(guān)緝私分局緝私輔警招聘筆試真題2023
- 食材質(zhì)量控制方案
- CNC技理考(含答案)
- BOSS GT-6效果處理器中文說明書
- EIM Book 1 Unit 5 Successful people單元檢測試題
- DB33∕T 628.1-2021 交通建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范 第1部分:公路工程
- (完整版)八年級上綜合性學(xué)習(xí)-我們的互聯(lián)網(wǎng)時代-練習(xí)卷(含答案)
- 吉林省自學(xué)考試畢業(yè)生登記表
- 切線長定理、弦切角定理、切割線定理、相交弦定理93336
- 重慶市公路水運工程工地試驗室管理實施細(xì)則
- 銷售員心態(tài)突破與自我激勵
評論
0/150
提交評論