承攬合同模板文檔

承攬合同模板文檔第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，就乙方承攬甲方委托的下列工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱(chēng)：____________________

2.工程地點(diǎn)：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內(nèi)容：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)完成。

二、工程費(fèi)用

1.工程總價(jià)為人民幣_(tái)___元整（大寫(xiě)：____元整）。

2.甲方支付工程款的進(jìn)度及方式：

（1）合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付工程總價(jià)____%作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%時(shí)，甲方支付工程總價(jià)____%作為進(jìn)度款；

（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付工程總價(jià)____%作為竣工款；

（4）剩余____%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為_(kāi)___個(gè)月。

3.乙方在工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付竣工款。

三、工程進(jìn)度及質(zhì)量要求

1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。

2.乙方在施工過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。

3.甲方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

四、合同履行與違約責(zé)任

1.乙方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)、按質(zhì)完成工程。

2.任何一方違反合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

3.違約責(zé)任包括但不限于：

（1）甲方違約：未按時(shí)支付工程款的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金；

（2）乙方違約：未按時(shí)完成工程的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金；

（3）工程質(zhì)量不符合要求的，乙方應(yīng)無(wú)條件進(jìn)行返工，直至合格。

五、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

六、其他

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

3.附件：

（1）工程圖紙及施工方案；

（2）施工進(jìn)度計(jì)劃；

（3）施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（4）其他有關(guān)文件。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）為委托方，乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）為承攬方，丙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）為監(jiān)理方，三方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，就乙方承攬甲方委托的下列工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱(chēng)：____________________

2.工程地點(diǎn)：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內(nèi)容：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)完成。

二、工程費(fèi)用及支付方式

1.工程總價(jià)為人民幣_(tái)___元整（大寫(xiě)：____元整）。

2.甲方支付工程款的進(jìn)度及方式：

（1）合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付工程總價(jià)____%作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%時(shí)，甲方支付工程總價(jià)____%作為進(jìn)度款；

（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付工程總價(jià)____%作為竣工款；

（4）剩余____%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為_(kāi)___個(gè)月。

3.乙方在工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付竣工款。

三、丙方監(jiān)理職責(zé)及權(quán)利

1.丙方作為監(jiān)理方，對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行全程監(jiān)督。

2.丙方有權(quán)對(duì)乙方施工過(guò)程中的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，乙方應(yīng)予以配合。

3.丙方有權(quán)要求乙方提供工程資料、施工記錄等，乙方應(yīng)及時(shí)提供。

4.丙方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

四、甲方的權(quán)益保障

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程。

2.甲方有權(quán)要求乙方在施工過(guò)程中保證工程質(zhì)量和安全。

3.甲方有權(quán)要求乙方在工程竣工后進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程符合設(shè)計(jì)要求。

4.甲方有權(quán)對(duì)乙方在施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行追責(zé)。

五、乙方的責(zé)任與義務(wù)

1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求，按時(shí)、按質(zhì)完成工程。

2.乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。

3.乙方應(yīng)積極配合丙方的監(jiān)理工作，及時(shí)整改丙方提出的問(wèn)題。

4.乙方應(yīng)在工程竣工后，按照甲方要求進(jìn)行驗(yàn)收。

六、乙方的違約責(zé)任及限制條款

1.乙方未按時(shí)完成工程的，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。

2.乙方工程質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)無(wú)條件進(jìn)行返工，直至合格。

3.乙方在施工過(guò)程中出現(xiàn)安全事故，應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

4.乙方不得擅自變更工程內(nèi)容，如需變更，應(yīng)經(jīng)甲方同意。

5.乙方不得將工程分包給其他單位或個(gè)人。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

3.附件：

（1）工程圖紙及施工方案；

（2）施工進(jìn)度計(jì)劃；

（3）施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（4）其他有關(guān)文件。

第三方介入的意義和目的：

丙方作為監(jiān)理方，對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)督，保障了甲方的權(quán)益，確保了工程質(zhì)量和安全。同時(shí)，丙方的介入也降低了甲方對(duì)乙方施工過(guò)程的依賴(lài)，使甲方在工程管理方面更加主動(dòng)。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為委托方，對(duì)工程有更高的期望和要求。甲方通過(guò)主導(dǎo)合同條款，確保了工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全，保障了自己的權(quán)益。此外，甲方在合同中增加了多項(xiàng)權(quán)利條款和利益條款，進(jìn)一步提升了甲方的地位和話(huà)語(yǔ)權(quán)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）為承攬方，甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）為委托方，丁方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丁方”）為評(píng)估方，三方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，就乙方承攬甲方委托的下列工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱(chēng)：____________________

2.工程地點(diǎn)：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內(nèi)容：____________________

5.工程工期：自合同簽訂之日起____個(gè)工作日內(nèi)完成。

二、工程費(fèi)用及支付方式

1.工程總價(jià)為人民幣_(tái)___元整（大寫(xiě)：____元整）。

2.甲方支付工程款的進(jìn)度及方式：

（1）合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付工程總價(jià)____%作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到____%時(shí)，甲方支付工程總價(jià)____%作為進(jìn)度款；

（3）工程竣工并驗(yàn)收合格后____個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付工程總價(jià)____%作為竣工款；

（4）剩余____%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為_(kāi)___個(gè)月。

3.乙方在工程驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付竣工款。

三、丁方評(píng)估職責(zé)及權(quán)利

1.丁方作為評(píng)估方，對(duì)乙方承攬的工程進(jìn)行評(píng)估，確保工程符合甲方要求。

2.丁方有權(quán)要求乙方提供工程相關(guān)資料，乙方應(yīng)予以配合。

3.丁方有權(quán)對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4.丁方有權(quán)對(duì)乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，乙方應(yīng)予以整改。

四、乙方的權(quán)益保障

1.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款。

2.乙方有權(quán)要求甲方在工程驗(yàn)收合格后支付竣工款。

3.乙方有權(quán)要求甲方在工程過(guò)程中提供必要的支持，如設(shè)計(jì)變更等。

4.乙方有權(quán)要求甲方在工程過(guò)程中進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)，確保工程順利進(jìn)行。

五、甲方的責(zé)任與義務(wù)

1.甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款。

2.甲方應(yīng)配合乙方完成工程所需的設(shè)計(jì)變更。

3.甲方應(yīng)協(xié)調(diào)解決工程過(guò)程中出現(xiàn)的任何問(wèn)題。

4.甲方應(yīng)在工程竣工后進(jìn)行驗(yàn)收，確保工程符合要求。

六、甲方的違約責(zé)任及限制條款

1.甲方未按時(shí)支付工程款的，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

2.甲方未在工程竣工后支付竣工款的，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

3.甲方未配合乙方完成設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4.甲方未協(xié)調(diào)解決工程過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，導(dǎo)致工程延誤或質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份。

3.附件：

（1）工程圖紙及施工方案；

（2）施工進(jìn)度計(jì)劃；

（3）施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（4）其他有關(guān)文件。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為承攬方，在合同中占據(jù)主導(dǎo)地位，確