2024年裝潢工程外包合同

合同編號：__________甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概況1.1工程名稱：_______裝潢工程1.2工程地點：_______1.3工程面積：_______平方米1.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元1.5工程內(nèi)容：包括但不限于_______。二、合同價格及支付方式2.1雙方確認(rèn)，本工程合同總價為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。2.2甲方支付乙方工程款項分三次，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后3天內(nèi)，甲方支付乙方工程總價的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方支付乙方工程總價的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價的40%。2.3甲方支付的工程款項，乙方應(yīng)當(dāng)開具等額的稅務(wù)發(fā)票。三、工程進(jìn)度及質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工期完成工程，工期自合同簽訂之日起計算。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.3乙方應(yīng)保證工程在驗收合格后，質(zhì)保期為_______年。四、工程驗收4.1工程完成后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗收。4.2甲方應(yīng)在驗收合格后_______天內(nèi)支付剩余工程款項。4.3如果甲方在驗收過程中提出整改意見，乙方應(yīng)在_______天內(nèi)整改完畢，并重新申請驗收。五、違約責(zé)任5.1乙方未按照約定工期完成工程的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=工程總價×逾期天數(shù)×0.1%。5.2乙方工程質(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。5.3甲方未按照約定時間支付工程款項的，應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應(yīng)付款項×逾期天數(shù)×0.1%。六、爭議解決本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結(jié)清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.合同簽訂前，雙方應(yīng)認(rèn)真閱讀合同全文，確保了解合同條款和各自的權(quán)利義務(wù)。2.合同中涉及的工程內(nèi)容、工程量、工程預(yù)算等關(guān)鍵信息，雙方應(yīng)充分溝通確認(rèn)無誤。3.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行履約，確保工程順利進(jìn)行。4.合同款項的支付和結(jié)算，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的支付方式和時間進(jìn)行。5.工程驗收過程中，雙方應(yīng)共同參與，對工程質(zhì)量、進(jìn)度等方面進(jìn)行認(rèn)真檢查。6.如發(fā)生違約行為，應(yīng)及時采取措施予以糾正，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。解決辦法：1.雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議。2.如協(xié)商不成，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，依法解決爭議。3.在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院的審理工作，如實提供證據(jù)材料。4.法院作出的判決或裁定，雙方應(yīng)自覺履行，如有不服可依法提起上訴。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.裝潢工程：指對建筑物內(nèi)部及外部進(jìn)行裝飾、裝修的活動，包括墻面、地面、天花板的裝飾，以及水電、暖通等設(shè)施的安裝。3.工期：指合同約定的工程開始施工到工程竣工交付的時間段。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指工程質(zhì)量應(yīng)符合的國家、行業(yè)或地方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或履行義務(wù)不符合約定時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。6.爭議解決：指當(dāng)合同雙方在合同履行過程中發(fā)生分歧時，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式，使?fàn)幾h得到解決的過程。特殊應(yīng)用場合及補充條款：1.場合：若工程進(jìn)度因不可抗力因素（如惡劣天氣、地震等）導(dǎo)致延誤補充條款：若工程進(jìn)度因不可抗力因素導(dǎo)致延誤，乙方應(yīng)立即通知甲方，并采取措施減少損失。甲方應(yīng)理解并同意由此導(dǎo)致的工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.場合：工程驗收不合格，需要返工整改補充條款：如工程驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行返工整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。整改完成后，乙方應(yīng)重新申請驗收。若再次驗收不合格，乙方應(yīng)繼續(xù)整改，直到達(dá)到甲方滿意為止。3.場合：甲方支付工程款項逾期補充條款：如甲方未按照合同約定時間支付工程款項，乙方有權(quán)暫停工程進(jìn)度，直至甲方支付完畢。甲方逾期支付的款項，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=應(yīng)付款項×逾期天數(shù)×0.1%。4.場合：乙方擅自變更工程內(nèi)容或降低工程質(zhì)量補充條款：乙方不得擅自變更工程內(nèi)容或降低工程質(zhì)量。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自變更，甲方有權(quán)要求乙方恢復(fù)原狀或重新施工。乙方應(yīng)承擔(dān)由