加裝電梯合同性質(zhì)認(rèn)定的判決書

加裝電梯合同性質(zhì)認(rèn)定的判決書下面是一個(gè)關(guān)于“加裝電梯”合同或協(xié)議書的示例，列出關(guān)鍵信息項(xiàng)，然后編寫具體內(nèi)容。關(guān)鍵信息項(xiàng)合同合同編號(hào)甲方（業(yè)主/委托方）信息乙方（承包方/施工方）信息合同簽訂日期合同履行地點(diǎn)項(xiàng)目名稱及描述加裝電梯的具體要求工期安排合同總金額及付款方式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求雙方權(quán)利和義務(wù)違約責(zé)任及爭議解決其他約定事項(xiàng)附件及補(bǔ)充協(xié)議合同/協(xié)議書加裝電梯施工合同合同編號(hào)：________甲方（業(yè)主/委托方）：名稱：________地址：________法定代表人：________聯(lián)系方式：________乙方（承包方/施工方）：名稱：________地址：________法定代表人：________聯(lián)系方式：________簽訂日期：________年____月____日履行地點(diǎn)：項(xiàng)目名稱及描述：本合同涉及的項(xiàng)目為在甲方指定的物業(yè)中加裝電梯。具體包括設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、驗(yàn)收及相關(guān)服務(wù)。加裝電梯的具體要求：電梯型號(hào)：________載重：________電梯規(guī)格及尺寸：________安裝位置及施工圖紙：附圖紙（見附件1）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：________工期安排：開工日期：________年____月____日完工日期：________年____月____日工期延誤處理：如因不可抗力或雙方協(xié)商一致情況外，工期延誤由乙方承擔(dān)責(zé)任。合同總金額及付款方式：合同總金額：________元（人民幣）付款方式：預(yù)付款：合同簽署后____日內(nèi)支付____%施工中期款：按工程進(jìn)度支付____%驗(yàn)收合格后尾款：支付剩余____%質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求：施工質(zhì)量應(yīng)符合國家及地方的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。竣工后，甲方應(yīng)在____日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，乙方提供書面驗(yàn)收報(bào)告。雙方權(quán)利和義務(wù)：甲方的權(quán)利和義務(wù)：提供施工所需的場地和條件按合同約定及時(shí)支付款項(xiàng)對工程進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督乙方的權(quán)利和義務(wù)：按合同約定完成施工任務(wù)保證施工質(zhì)量，符合設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)施工期間的安全生產(chǎn)違約責(zé)任及爭議解決：違約責(zé)任：如一方違約，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償對方因此產(chǎn)生的損失。爭議解決：如因合同履行發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向合同履行地人民法院提起訴訟。其他約定事項(xiàng)：施工過程中如遇特殊情況，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整施工方案。合同履行過程中，如有補(bǔ)充協(xié)議或修改，應(yīng)書面形式確認(rèn)。附件及補(bǔ)充協(xié)議：附件1：施工圖紙附件2：設(shè)計(jì)方案其他補(bǔ)充協(xié)議