2024年度機場航站樓設(shè)計與施工合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度機場航站樓設(shè)計與施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條設(shè)計與施工內(nèi)容2.1設(shè)計范圍2.2施工范圍2.3設(shè)計標準與要求第三條合同價格3.1合同總價3.2設(shè)計費用3.3施工費用3.4付款方式與時間第四條設(shè)計與施工期限4.1設(shè)計期限4.2施工期限4.3延期條款第五條質(zhì)量與標準5.1設(shè)計質(zhì)量5.2施工質(zhì)量5.3驗收標準第六條乙方與丙方的責任與義務(wù)6.1乙方責任6.2丙方責任6.3乙方與丙方的合作與協(xié)調(diào)第七條甲方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利7.2甲方義務(wù)第八條保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2訴訟管轄第十條合同的變更與解除10.1變更條件10.2解除條件10.3變更與解除的程序第十一條違約責任11.1甲方違約11.2乙方違約11.3丙方違約第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的后果處理第十三條合同的生效、變更與終止13.1合同生效條件13.2合同變更條件13.3合同終止條件第十四條其他條款14.1合同的份數(shù)與保管14.2合同的修改與補充14.3合同的解除與終止后的權(quán)利義務(wù)第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：×××機場管理局1.1甲方地址：×××省×××市×××區(qū)×××路×××號1.2乙方名稱：×××建筑設(shè)計研究院1.2乙方地址：×××省×××市×××區(qū)×××路×××號1.3丙方名稱：×××建筑工程有限公司1.3丙方地址：×××省×××市×××區(qū)×××路×××號第二條設(shè)計與施工內(nèi)容2.1設(shè)計范圍：包括但不限于機場航站樓建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、機電設(shè)計、室內(nèi)設(shè)計、景觀設(shè)計等。2.2施工范圍：包括但不限于機場航站樓建筑工程施工、安裝工程施工、裝飾裝修工程施工、景觀工程施工等。2.3設(shè)計標準與要求：按照國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范進行設(shè)計，同時滿足甲方提出的功能、美觀、安全、環(huán)保等要求。第三條合同價格3.1合同總價：人民幣××億元（大寫：人民幣玖拾捌億零捌佰萬元整）3.2設(shè)計費用：人民幣××億元（大寫：人民幣貳億捌仟萬元整）3.3施工費用：人民幣××億元（大寫：人民幣柒拾捌億捌仟萬元整）3.4付款方式與時間：合同簽訂后30日內(nèi)，甲方支付乙方設(shè)計費用的一半；工程開工后，按照工程進度分階段支付施工費用；工程竣工驗收合格后，支付剩余的設(shè)計費用和施工費用。第四條設(shè)計與施工期限4.1設(shè)計期限：自合同簽訂之日起至設(shè)計文件提交日止，共計×個月。4.2施工期限：自工程開工之日起至工程竣工驗收合格日止，共計×個月。4.3延期條款：如因不可抗力等因素導(dǎo)致工程延期，各方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整工期和費用。第五條質(zhì)量與標準5.1設(shè)計質(zhì)量：設(shè)計文件應(yīng)完整、準確、可靠，滿足施工需要；設(shè)計過程中，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求及時調(diào)整設(shè)計方案。5.2施工質(zhì)量：丙方應(yīng)按照設(shè)計文件和規(guī)范要求施工，確保工程質(zhì)量；施工過程中，丙方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督和檢查。5.3驗收標準：工程竣工后，按照國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范進行驗收，確保工程合格。第六條乙方與丙方的責任與義務(wù)6.1乙方責任：按照合同約定完成設(shè)計工作，保證設(shè)計質(zhì)量；協(xié)助甲方辦理相關(guān)審批手續(xù)；提供技術(shù)支持與服務(wù)。6.2丙方責任：按照合同約定完成施工工作，保證施工質(zhì)量；接受甲方和乙方的監(jiān)督與檢查；協(xié)助甲方辦理相關(guān)驗收手續(xù)。6.3乙方與丙方的合作與協(xié)調(diào)：乙方和丙方應(yīng)密切合作，及時解決工程中的問題，確保工程順利進行。第八條保密條款8.1保密內(nèi)容：本合同及其附件中的所有信息，包括但不限于設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)資料、商業(yè)秘密等。8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢日止。8.3違約責任：違反保密條款的一方應(yīng)承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄：合同履行地人民法院具有管轄權(quán)。第十條合同的變更與解除10.1變更條件：合同履行過程中，因不可抗力或雙方協(xié)商一致，可以對合同進行變更。10.2解除條件：合同履行過程中，出現(xiàn)不可抗力等特殊情況，使合同無法繼續(xù)履行，雙方協(xié)商一致可以解除合同。10.3變更與解除的程序：雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確變更或解除事項，并辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條違約責任11.1甲方違約：甲方未按約定支付費用、提供場地、資料等，乙方有權(quán)暫停履行合同，并要求甲方承擔違約責任。11.2乙方違約：乙方未按約定完成設(shè)計、施工等工作，丙方有權(quán)暫停履行合同，并要求乙方承擔違約責任。11.3丙方違約：丙方未按約定完成施工等工作，甲方有權(quán)暫停履行合同，并要求丙方承擔違約責任。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件：戰(zhàn)爭、動亂、空中交通管制、極端天氣等不可抗力因素。12.2不可抗力事件的后果處理：遭受不可抗力事件的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件；根據(jù)不可抗力事件的影響，雙方協(xié)商調(diào)整工期和費用。第十三條合同的生效、變更與終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更條件：合同履行過程中，雙方簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)對方確認后生效。13.3合同終止條件：合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除或因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，合同即終止。第十四條其他條款14.1合同的份數(shù)與保管：本合同一式肆份，甲乙丙三方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。14.2合同的修改與補充：合同履行過程中，雙方可以簽訂書面協(xié)議，對合同進行修改和補充。14.3合同的解除與終止后的權(quán)利義務(wù)：合同解除或終止后，各方仍應(yīng)履行合同中約定的后續(xù)義務(wù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方：指本合同之外的具有獨立法律地位的個體或?qū)嶓w，包括但不限于中介方、審查方、檢測方、咨詢方等。1.2第三方介入：指在合同履行過程中，因合同約定或雙方同意，第三方參與合同的某些環(huán)節(jié)，以提供特定服務(wù)或監(jiān)督、協(xié)調(diào)合同的履行。第二條第三方介入的程序與條件2.1甲方、乙方、丙方同意第三方介入時，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確第三方的角色、職責、權(quán)利和義務(wù)。2.2第三方介入前，應(yīng)向甲乙丙三方提交詳細的身份證明、資質(zhì)證明等文件，以證明其具備介入的資格和能力。2.3第三方介入時，應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，按照甲乙丙三方的要求履行職責。第三條第三方的主要職責3.1中介方：負責協(xié)調(diào)甲乙丙三方之間的關(guān)系，提供咨詢服務(wù)，協(xié)助解決合同履行過程中的爭議。3.2審查方：對設(shè)計文件、施工圖紙等資料進行審查，確保其符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準。3.3檢測方：對施工過程中的材料、工程質(zhì)量等進行檢測，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求和標準。3.4咨詢方：提供專業(yè)咨詢服務(wù)，協(xié)助甲方進行決策，提高合同履行的效率和質(zhì)量。第四條第三方介入的法律效力4.1第三方介入應(yīng)得到甲乙丙三方的同意，并簽訂書面協(xié)議，否則第三方介入無效。4.2第三方介入不影響甲乙丙三方之間的權(quán)利和義務(wù)，第三方不免除甲乙丙三方應(yīng)承擔的責任。第五條第三方介入的費用5.1第三方介入的費用由甲方承擔，除非雙方另有約定。5.2第三方介入費用的支付方式與時間應(yīng)在書面協(xié)議中明確。第六條第三方介入的期限6.1第三方介入的期限應(yīng)在書面協(xié)議中明確，最長不得超過合同約定的工期。6.2第三方介入期限屆滿后，第三方應(yīng)向甲乙丙三方提交介入報告，并辦理相關(guān)手續(xù)。第七條第三方與甲乙丙三方的關(guān)系7.1第三方與甲乙丙三方應(yīng)保持獨立的關(guān)系，獨立承擔法律責任。7.2第三方與甲乙丙三方之間不應(yīng)產(chǎn)生任何利益沖突，第三方應(yīng)保持中立立場。第八條第三方責任的限制8.1第三方僅對其介入的事務(wù)負責，不對合同履行過程中的其他事項承擔責任。8.2第三方對其介入事務(wù)的責任，以書面協(xié)議中約定的限額為準。8.3第三方對其介入事務(wù)的責任，不免除甲乙丙三方應(yīng)承擔的責任。第九條第三方介入的變更與解除9.1第三方介入的變更與解除，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。9.2第三方介入的變更與解除，不影響甲乙丙三方之間的權(quán)利和義務(wù)。第十條第三方介入的違約責任10.1第三方違反書面協(xié)議的約定，應(yīng)承擔違約責任，賠償甲方、乙方、丙方因此遭受的損失。10.2甲方、乙方、丙方未按照約定履行合同，導(dǎo)致第三方無法履行其職責的，應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。第十一條爭議解決11.1第三方介入過程中產(chǎn)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。11.2訴訟管轄：合同履行地人民法院具有管轄權(quán)。第十二條合同的生效、變更與終止12.1第三方介入的書面協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2第三方介入的書面協(xié)議變更或解除，應(yīng)符合本合同的變更與解除條件。12.3第三方介入的書面協(xié)議終止，不影響本合同的繼續(xù)履行。第十三條其他條款13.1合同的份數(shù)與保管：第三方介入的書面協(xié)議一式肆份，甲乙丙三方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。13.2合同的修改與補充：第三方介入的書面協(xié)議履行過程中，雙方可以簽訂書面協(xié)議，對協(xié)議進行修改和補充。13.3合同的解除與終止后的權(quán)利義務(wù)：第三方介入的書面協(xié)議解除或終止后，各方仍應(yīng)履行合同中約定的后續(xù)義務(wù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同主體資質(zhì)證明附件二：設(shè)計范圍及內(nèi)容詳細說明附件三：施工范圍及內(nèi)容詳細說明附件四：設(shè)計標準與要求詳細說明附件五：施工標準與要求詳細說明附件六：合同價格詳細計算明細附件七：付款憑證及支付記錄附件八：設(shè)計與施工期限計劃表附件九：質(zhì)量與標準驗收合格證書附件十：不可抗力事件證明及處理辦法附件十一：合同變更、解除與終止的書面協(xié)議附件十二：第三方介入的書面協(xié)議附件十三：違約行為及責任認定詳細說明附件十四：爭議解決方式及訴訟管轄證明說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定支付設(shè)計費用、施工費用或其他費用。2.甲方未按約定提供施工場地、資料等。3.乙方未按約定完成設(shè)計工作，或設(shè)計質(zhì)量不符合約定。4.丙方未按約定完成施工工作，或施工質(zhì)量不符合約定。5.第三方未按約定履行其職責，或第三方介入行為導(dǎo)致合同無法履行。違約責任認定標準：1.違約行為導(dǎo)致合同無法履行，甲方應(yīng)承擔違約責任，支付乙方、丙方因此遭受的損失。2.違約行為導(dǎo)致合同無法履行，乙方應(yīng)承擔違約責任，支付丙方因此遭受的損失。3.違約行為導(dǎo)致合同無法履行，第三方應(yīng)承擔違約責任，賠償甲方、乙方、丙方因此遭受的損失。示例說明：1.若甲方未按約定支付設(shè)計費用，乙方有權(quán)暫停設(shè)計工作，并要求甲方支付違約金，賠償因此導(dǎo)致的設(shè)計進度延誤。2.若乙方未按約定完成設(shè)計工作，丙方有權(quán)暫停施工，并要求乙方支付違約金，賠償因此導(dǎo)致的施工進度延誤。3.若第三方未按約定履行其職責，甲方有權(quán)解除第三方介入的書面協(xié)議，并要求第三方賠償因此導(dǎo)致的合同履行損失。全文完。2024年度機場航站樓設(shè)計與施工合同1本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1設(shè)計方1.2施工方1.3甲方（機場管理機構(gòu)）1.4乙方（設(shè)計方）1.5丙方（施工方）2.設(shè)計與施工范圍2.1航站樓建筑設(shè)計2.2航站樓結(jié)構(gòu)設(shè)計2.3航站樓機電系統(tǒng)設(shè)計2.4航站樓裝修設(shè)計2.5施工實施2.6施工監(jiān)理3.合同價格與支付3.1設(shè)計費3.1.1設(shè)計費計算基數(shù)3.1.2設(shè)計費支付比例3.1.3設(shè)計費支付時間3.2施工費3.2.1施工費計算基數(shù)3.2.2施工費支付比例3.2.3施工費支付時間3.3工程進度款3.4竣工結(jié)算3.5支付方式4.設(shè)計與施工進度4.1設(shè)計進度計劃4.2施工進度計劃4.3工期延誤4.4工期提前5.設(shè)計與施工質(zhì)量5.1設(shè)計質(zhì)量標準5.2施工質(zhì)量標準5.3質(zhì)量保證措施5.4質(zhì)量驗收6.合同的變更與解除6.1變更條件6.2變更程序6.3解除條件6.4解除程序7.違約責任7.1設(shè)計方違約7.2施工方違約7.3甲方違約8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2仲裁地點8.3仲裁費用9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更條件9.3合同終止條件10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款11.知識產(chǎn)權(quán)保護11.1設(shè)計成果知識產(chǎn)權(quán)11.2施工成果知識產(chǎn)權(quán)11.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責任12.合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件12.2轉(zhuǎn)讓程序13.合同的附則13.1不可抗力13.2法律法規(guī)變化13.3合同的補充與附件14.其他條款14.1保險14.2環(huán)境保護14.3安全生產(chǎn)14.4稅法遵守14.5信息與溝通第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1設(shè)計方乙方（設(shè)計方）是指具備本項目設(shè)計資質(zhì)和能力的X設(shè)計院，根據(jù)本合同約定為甲方提供航站樓建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、機電系統(tǒng)設(shè)計和裝修設(shè)計等服務(wù)。1.2施工方丙方（施工方）是指具備本項目施工資質(zhì)和能力的X建筑公司，根據(jù)本合同約定負責航站樓施工實施和施工監(jiān)理。1.3甲方（機場管理機構(gòu)）甲方是指擁有本項目航站樓土地使用權(quán)和建設(shè)權(quán)的X機場管理有限公司，根據(jù)本合同約定接受乙方和丙方提供的服務(wù)和產(chǎn)品。第二條設(shè)計與施工范圍2.1航站樓建筑設(shè)計乙方負責根據(jù)甲方需求和相關(guān)規(guī)定，完成航站樓建筑設(shè)計，包括概念設(shè)計、方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等階段。2.2航站樓結(jié)構(gòu)設(shè)計乙方負責根據(jù)甲方需求和相關(guān)規(guī)定，完成航站樓結(jié)構(gòu)設(shè)計，包括結(jié)構(gòu)方案、結(jié)構(gòu)計算、施工圖設(shè)計等階段。2.3航站樓機電系統(tǒng)設(shè)計乙方負責根據(jù)甲方需求和相關(guān)規(guī)定，完成航站樓機電系統(tǒng)設(shè)計，包括暖通空調(diào)、給排水、電氣照明、消防等系統(tǒng)的設(shè)計。2.4航站樓裝修設(shè)計乙方負責根據(jù)甲方需求和相關(guān)規(guī)定，完成航站樓裝修設(shè)計，包括內(nèi)部裝飾、外部景觀、家具配置等設(shè)計。2.5施工實施丙方負責按照乙方的設(shè)計文件和相關(guān)規(guī)定，進行航站樓施工實施，確保施工質(zhì)量和進度。2.6施工監(jiān)理丙方負責對施工過程進行監(jiān)理，確保施工質(zhì)量和進度滿足合同要求。第三條合同價格與支付3.1設(shè)計費3.1.1設(shè)計費計算基數(shù)為航站樓建筑總面積，按照每平方米的設(shè)計費標準計算。3.1.2設(shè)計費支付比例分為三個階段：概念設(shè)計階段支付30%，方案設(shè)計階段支付40%，初步設(shè)計和施工圖設(shè)計階段支付30%。3.1.3設(shè)計費支付時間：合同簽訂后五個工作日內(nèi)支付首期30%，每個階段完成后五個工作日內(nèi)支付相應(yīng)比例的設(shè)計費。3.2施工費3.2.1施工費計算基數(shù)為航站樓建筑總面積，按照每平方米的施工費標準計算。3.2.2施工費支付比例分為五個階段：施工前期支付10%，地基工程支付20%，主體結(jié)構(gòu)工程支付20%，機電安裝工程支付20%，裝修工程支付10%。3.2.3施工費支付時間：每個階段完成后五個工作日內(nèi)支付相應(yīng)比例的施工費。3.3工程進度款甲方根據(jù)丙方提交的工程進度報告，按照合同約定的進度款支付比例和時間進行支付。3.4竣工結(jié)算工程竣工后，丙方提交竣工結(jié)算報告，甲方按照合同約定的價格和支付比例進行竣工結(jié)算。3.5支付方式合同價款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進行支付。第四條設(shè)計與施工進度4.1設(shè)計進度計劃乙方根據(jù)甲方需求和相關(guān)規(guī)定，制定設(shè)計進度計劃，并按照計劃完成各階段設(shè)計工作。4.2施工進度計劃丙方根據(jù)乙方的設(shè)計文件和相關(guān)規(guī)定，制定施工進度計劃，并按照計劃完成施工工作。4.3工期延誤因乙方原因?qū)е略O(shè)計進度延誤的，乙方應(yīng)按照延誤天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為每天設(shè)計費的千分之五。4.4工期提前因丙方原因?qū)е率┕みM度提前的，丙方應(yīng)按照提前天數(shù)向甲方支付獎勵金，獎勵金計算方式為每天施工費的千分之五。第五條設(shè)計與施工質(zhì)量5.1設(shè)計質(zhì)量標準乙方應(yīng)按照國家標準、行業(yè)標準和甲方需求，保證設(shè)計質(zhì)量，確保設(shè)計文件符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定。5.2施工質(zhì)量標準丙方應(yīng)按照國家標準、行業(yè)標準和乙方設(shè)計文件，保證施工質(zhì)量，確保施工過程符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定。5.3質(zhì)量保證措施乙方和丙方應(yīng)分別制定質(zhì)量保證措施，包括質(zhì)量管理體系、質(zhì)量控制措施、質(zhì)量驗收標準等。5.4質(zhì)量驗收甲方應(yīng)組織對設(shè)計文件和施工成果進行質(zhì)量驗收，乙方和丙方應(yīng)予以配合。驗收不合格的，乙方和丙方應(yīng)按照合同約定進行整改和修復(fù)。第六條合同的變更與解除6.1變更條件合同履行過程中，如因甲方需求變更、政策調(diào)整等原因，需要對合同內(nèi)容進行變更的，各方可協(xié)商一致進行變更。6.第八條違約責任7.1設(shè)計方違約乙方違反合同約定，導(dǎo)致設(shè)計進度延誤、設(shè)計質(zhì)量不符合標準等情形的，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的千分之五。7.2施工方違約丙方違反合同約定，導(dǎo)致施工進度延誤、施工質(zhì)量不符合標準等情形的，應(yīng)承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的千分之五。7.3甲方違約甲方違反合同約定，導(dǎo)致設(shè)計進度延誤、施工進度延誤等情形的，應(yīng)承擔違約責任，向乙方和丙方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的千分之五。第九條爭議解決8.1爭議解決方式如合同履行過程中發(fā)生爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點爭議解決地點為合同簽訂地。8.3仲裁費用仲裁費用按照勝訴方實際發(fā)生的費用計算，由敗訴方承擔。第十條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件本合同自各方簽字蓋章之日起生效。9.2合同變更條件合同履行過程中，如各方協(xié)商一致，可以對合同內(nèi)容進行變更。變更內(nèi)容應(yīng)以書面形式簽訂補充協(xié)議，并與原合同具有同等法律效力。9.3合同終止條件合同履行完成后，本合同自行終止。第十一條保密條款10.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止之日起五年。10.3違約保密條款違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金計算方式為泄露信息所造成損失的賠償金額。第十二條知識產(chǎn)權(quán)保護11.1設(shè)計成果知識產(chǎn)權(quán)乙方對設(shè)計成果享有知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方許可，甲方和丙方不得以任何形式侵犯乙方設(shè)計成果的知識產(chǎn)權(quán)。11.2施工成果知識產(chǎn)權(quán)丙方對施工成果享有知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)丙方許可，甲方和乙方不得以任何形式侵犯丙方施工成果的知識產(chǎn)權(quán)。11.3知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責任侵犯知識產(chǎn)權(quán)的，侵權(quán)方應(yīng)承擔侵權(quán)責任，向權(quán)利人支付賠償金，賠償金計算方式為侵權(quán)行為所造成損失的賠償金額。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)各方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2轉(zhuǎn)讓程序如需轉(zhuǎn)讓本合同，各方應(yīng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并報送各方審批。第十四條其他條款13.1保險各方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，為自己的人員、設(shè)備、材料等辦理相應(yīng)的保險。13.2環(huán)境保護各方應(yīng)遵守國家環(huán)境保護法律法規(guī)，采取有效措施，防止環(huán)境污染。13.3安全生產(chǎn)各方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強安全生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)安全。13.4稅法遵守各方應(yīng)遵守國家稅法規(guī)定，依法納稅。13.5信息與溝通第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和范圍1.1第三方介入本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)、專業(yè)咨詢機構(gòu)等，以及合同履行過程中可能出現(xiàn)的其他第三方主體。1.2第三方范圍第三方介入的范圍包括合同履行過程中的各項事宜，如設(shè)計審查、施工監(jiān)理、質(zhì)量檢測、進度監(jiān)控等。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方選擇甲方、乙方、丙方根據(jù)合同履行需要，共同協(xié)商選擇合適的第三方機構(gòu)進行介入。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于具備相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)能力、良好信譽等。2.3第三方介入程序第三方介入程序包括第三方機構(gòu)的選定、簽訂介入?yún)f(xié)議、履行介入職責等。第三條第三方介入的責任和義務(wù)3.1第三方責任第三方應(yīng)按照合同約定和介入?yún)f(xié)議的要求，客觀、公正地履行介入職責，并對介入結(jié)果負責。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和甲方、乙方、丙方的保密規(guī)定，保護合同雙方的合法權(quán)益。3.3第三方與甲乙丙三方的關(guān)系第三方與甲乙丙三方的關(guān)系是獨立的合作關(guān)系，第三方不應(yīng)干涉甲乙丙三方之間的合同履行。第四條第三方介入的費用和支付4.1第三方費用第三方介入的費用根據(jù)介入事項、工作量等因素確定，由甲方、乙方、丙方協(xié)商一致后承擔。4.2第三方支付方式第三方的費用支付方式按照介入?yún)f(xié)議的約定執(zhí)行。第五條第三方介入的違約責任5.1第三方違約第三方違反合同約定和介入?yún)f(xié)議的，應(yīng)承擔違約責任，向甲方、乙方、丙方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的千分之五。5.2第三方違約責任限制第三方的違約責任限制在其介入費用范圍內(nèi)，對于因其違約造成的損失超出費用范圍的，由第三方自行承擔。第六條第三方介入的爭議解決6.1爭議解決方式第三方介入過程中發(fā)生的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。6.2仲裁地點爭議解決地點為合同簽訂地。6.3仲裁費用仲裁費用按照勝訴方實際發(fā)生的費用計算，由敗訴方承擔。第七條第三方介入的權(quán)益保護7.1第三方權(quán)益保護甲方、乙方、丙方應(yīng)尊重第三方的獨立地位，保護第三方的合法權(quán)益，不得干涉第三方的正常工作。7.2第三方權(quán)益保障措施甲方、乙方、丙方應(yīng)按照合同約定和介入?yún)f(xié)議的要求，為第三方提供必要的工作條件和便利。第八條第三方介入的合同變更和終止8.1變更條件合同履行過程中，如需變更第三方介入的事項、范圍等，各方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.2終止條件第三方介入完成后，本合同約定的第三方介入事項自行終止。第九條第三方介入后的合同轉(zhuǎn)讓9.1轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)各方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。9.2轉(zhuǎn)讓程序如需轉(zhuǎn)讓本合同，各方應(yīng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并報送各方審批。第十條第三方介入后的保密條款10.1保密內(nèi)容各方應(yīng)對在第三方介入過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止之日起五年。10.3違約保密條款違反保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔違約責任，向守約方支付違約金，違約金計算方式為泄露信息所造成損失的賠償金額。第十一條第三方介入的知識產(chǎn)權(quán)保護11.1知識產(chǎn)權(quán)保護第三方對介入過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)享有權(quán)益，未經(jīng)第三方許可，甲方和乙方不得以任何形式侵犯第三方的知識產(chǎn)權(quán)。11.2知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責任侵犯知識產(chǎn)權(quán)的，侵權(quán)方應(yīng)承擔侵權(quán)責任，向權(quán)利人支付賠償金，賠償金計算方式為侵權(quán)行為所造成損失的賠償金額。第十二條第三方介入的合同轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓條件未經(jīng)各方同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2轉(zhuǎn)讓程序如需轉(zhuǎn)讓本合同，各方應(yīng)簽訂書面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并報送各方審批。第十三條第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.設(shè)計方案審批文件2.施工圖紙及技術(shù)文件3.設(shè)計變更通知單4.施工進度計劃及調(diào)整計劃5.質(zhì)量驗收報告6.竣工驗收報告7.付款憑證及支付證明8.合同履行過程中的相關(guān)會議紀要9.合同履行過程中的往來函件10.合同變更協(xié)議書11.合同解除協(xié)議書12.第三方介入?yún)f(xié)議書13.知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或使用許可協(xié)議14.保密協(xié)議15.保險單據(jù)16.安全事故報告及處理結(jié)果17.環(huán)境污染事故報告及處理結(jié)果18.竣工決算報告19.結(jié)算證書20.合同履行過程中的其他重要文件和資料說明二：違約行為及責任認定：1.設(shè)計方違約設(shè)計方未能按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成設(shè)計工作，或設(shè)計成果不符合國家法律法規(guī)和甲方需求的，構(gòu)成設(shè)計方違約。設(shè)計方應(yīng)按照合同約定的違約責任向甲方支付違約金。2.施工方違約施工方未能按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準完成施工工作，或施工成果不符合國家法律法規(guī)和乙方設(shè)計文件的，構(gòu)成施工方違約。施工方應(yīng)按照合同約定的違約責任向甲方支付違約金。3.甲方違約甲方未能按照合同約定的時間、質(zhì)量、標準支付設(shè)計費、施工費等款項，或甲方未能按照合同約定提供施工場地、施工條件等，構(gòu)成甲方違約。甲方應(yīng)按照合同約定的違約責任向乙方和丙方支付違約金。4.第三方違約第三方未能按照合同約定和介入?yún)f(xié)議的要求履行介入職責，或第三方未能保護甲乙丙三方的合法權(quán)益的，構(gòu)成第三方違約。第三方應(yīng)按照合同約定的違約責任向甲乙丙三方支付違約金。5.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)任何一方未經(jīng)授權(quán)，擅自使用、披露、轉(zhuǎn)讓、許可第三方使用或披露甲乙丙三方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等知識產(chǎn)權(quán)，構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)。侵權(quán)方應(yīng)按照合同約定的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責任向權(quán)利人支付賠償金。6.違約責任限制任何一方違約責任的限制，均以其違約行為所造成的損失為限，對于超出損失范圍的違約責任，違約方不承擔。7.違約行為及責任認定示例如甲方未能按照合同約定的時間支付設(shè)計費，構(gòu)成甲方違約。甲方應(yīng)按照合同約定的違約責任向乙方支付違約金。全文完。2024年度機場航站樓設(shè)計與施工合同2本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1設(shè)計方主體1.2施工方主體1.3業(yè)主方主體第二條合同范圍與內(nèi)容2.1設(shè)計范圍2.2施工范圍2.3工程量清單第三條合同價格與支付3.1合同總價3.2付款條件3.3進度付款3.4最終付款第四條設(shè)計與施工時間表4.1設(shè)計時間表4.2施工時間表4.3里程碑計劃第五條設(shè)計要求與標準5.1設(shè)計規(guī)范5.2設(shè)計文件5.3設(shè)計修改與澄清第六條施工要求與標準6.1施工規(guī)范6.2施工文件6.3施工修改與澄清第七條材料與設(shè)備供應(yīng)7.1材料供應(yīng)7.2設(shè)備供應(yīng)7.3材料與設(shè)備驗收第八條質(zhì)量控制與驗收8.1質(zhì)量標準8.2質(zhì)量控制措施8.3驗收程序第九條安全與環(huán)境保護9.1安全措施9.2環(huán)境保護措施9.3安全事故處理第十條違約責任與賠償10.1設(shè)計方違約10.2施工方違約10.3業(yè)主方違約10.4違約賠償?shù)谑粭l爭議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3仲裁解決11.4法律訴訟第十二條合同的變更與終止12.1合同變更12.2合同終止12.3合同解除第十三條一般條款13.1適用法律13.2合同文本13.3合同的生效與終止13.4保密條款13.5不可抗力第十四條附件14.1設(shè)計方案14.2施工圖紙14.3工程量清單14.4材料與設(shè)備規(guī)格書14.5其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1設(shè)計方主體designatedas“Designer”,referstothelegalentityengagedtheOwnertoprovidedesignservicesfortheProject.1.2施工方主體designatedas“Contractor”,referstothelegalentityengagedtheOwnertocarryouttheconstructionoftheProjectinaccordancewiththeDesignDocuments.1.3業(yè)主方主體designatedas“Owner”,referstothelegalentitythatownstheProjectandhastherightsandobligationsasstatedinthisContract.第二條合同范圍與內(nèi)容2.1設(shè)計范圍TheDesignershallprovidethefollowingdesignservicesfortheProject:architecturaldesign,structuraldesign,MEPdesign,andotherrelateddesignservicesasagreedtheParties.2.2施工范圍TheContractorshallcarryouttheconstructionoftheProjectinaccordancewiththeDesignDocuments,includingbutnotlimitedto,earthwork,foundation,superstructure,installationofsystems,andotherrelatedconstructionworks.2.3工程量清單第三條合同價格與支付3.1合同總價TheContractPriceshallbethetotalamountagreedthePartiesforthedesignandconstructionservicesprovidedunderthisContract.TheContractPriceshallbespecifiedintheContract.3.2付款條件ThepaymentsshallbemadetheOwnertotheDesignerandContractoruponthesatisfactionofthemilestonesandconditionssetforthintheContract.3.3進度付款TheOwnershallmakeprogresspaymentstotheContractorbasedontheprogressoftheconstructionworksandthemilestonesachieved.3.4最終付款第四條設(shè)計與施工時間表4.1設(shè)計時間表TheDesignershallprovidethedesignserviceswithinthetimeframesspecifiedintheContract,includingthesubmissionofdesigndocuments,designreviews,anddesignclarifications.4.2施工時間表4.3里程碑計劃第五條設(shè)計要求與標準5.1設(shè)計規(guī)范5.2設(shè)計文件TheDesignershallprovidethedesigndocuments,includingplans,sections,elevations,andspecifications,inaccordancewiththeContractrequirementsandthedesignstandards.5.3設(shè)計修改與澄清第六條施工要求與標準6.1施工規(guī)范6.2施工文件TheContractorshallprovidetheconstructiondocuments,includingdrawings,specifications,andschedules,inaccordancewiththeContractrequirementsandtheconstructionstandards.6.3施工修改與澄清第八條質(zhì)量控制與驗收8.1質(zhì)量標準8.2質(zhì)量控制措施TheContractorshallimplementqualitycontrolmeasurestoensurethattheconstructionworksmeetthequalitystandardsspecifiedintheContract.Thisincludesconductingregularinspections,tests,andqualityassuranceprocedures.8.3驗收程序第九條安全與環(huán)境保護9.1安全措施TheContractorshallimplementsafetymeasurestoensurethesafetyofallpersonnelinvolvedintheconstructionworksandthegeneralpublic.Thisincludesprovidingsafetytraining,protectiveequipment,andadherencetosafetyregulations.9.2環(huán)境保護措施9.3安全事故處理Intheeventofanaccidentorincident,theContractorshallimmediatelyreporttotheOwnerandtakenecessaryactionstomitigatetheconsequencesandpreventrecurrence.第十條違約責任與賠償10.1設(shè)計方違約IntheeventofabreachofcontracttheDesigner,theDesignershallbeliableforanyresultingdamagesandcostsincurredtheOwnerorContractor.TheDesignershallalsoberesponsibleforcorrectinganydeficienciesinthedesignservices.10.2施工方違約IntheeventofabreachofcontracttheContractor,theContractorshallbeliableforanyresultingdamagesandcostsincurredtheOwnerorDesigner.TheContractorshallalsoberesponsibleforcorrectinganydeficienciesintheconstructionworks.10.3業(yè)主方違約IntheeventofabreachofcontracttheOwner,theOwnershallbeliableforanyresultingdamagesandcostsincurredtheDesignerorContractor.TheOwnershallalsotakenecessaryactionstocureanybreachesofcontract.10.4違約賠償ThePartiesagreethatanydamagesawardedshallbelimitedtothedirect,reasonable,andforeseeabledamagesarisingoutofthebreachofcontract.ThePartiesshallalsobeendtorecoveranyattorney'sfeesandcostsincurredinenforcingtheContract.第十一條爭議解決11.1協(xié)商解決ThePartiesshallfirstattempttoresolveanydisputesorclaimsarisingoutoforinconnectionwiththisContractthroughgoodfaithnegotiations.11.2調(diào)解解決IfthePartiesareunabletoresolvethedisputesorclaimsthroughnegotiation,theyshallproceedtomediationinaccordancewiththerulesofamutuallyagreedmediationorganization.11.3仲裁解決IfthePartiesareunabletoresolvethedisputesorclaimsthroughmediation,anyremainingdisputesorclaimsshallbesubmittedtoarbitrationinaccordancewiththerulesofamutuallyagreedarbitrationinstitution.11.4法律訴訟ThePartiesagreethatanylegalactionorproceedingsarisingoutoforinconnectionwiththisContractshallbebroughtinthecourtshavingjurisdictionintheplaceofperformanceoftheContract.第十二條合同的變更與終止12.1合同變更ThePartiesmayagreetomodifyoramendthisContractwrittenconsent,whichshallbeeffectiveuponexecutionbothParties.12.2合同終止ThisContractmaybeterminatedeitherPartyuponwrittennoticetotheotherPartyintheeventofamaterialbreachofcontractthatremainsuncuredafterthirty(30)days'notice.12.3合同解除ThisContractmayalsobeterminatedmutualagreementofthePartiesinwriting.第十三條一般條款13.1適用法律ThisContractshallbegovernedandconstruedinaccordancewiththelawsofthecountry/territorywheretheProjectislocated.13.2合同文本ThisContractconsistsofthesignedoriginalandanyamendmentsorattachmentsthereto,whichshallbeinEnglish.13.3合同的生效與終止13.4保密條款ThePartiesagreetomaintaintheconfidentialityofanyproprietaryorconfidentialinformationexchangedbetweenthem,exceptasmayberequiredlaworregulation.13.5不可抗力ThePartiesshallbeexcusedfromperformingtheirobligationsunderthisContracttotheextentthattheperformanceofsuch第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍第三方介入是指在合同執(zhí)行過程中，除合同各方之外的個體或?qū)嶓w，根據(jù)合同條款或法律規(guī)定，參與合同執(zhí)行或?qū)贤瑘?zhí)行產(chǎn)生影響的行為。第三方可以是中介機構(gòu)、咨詢顧問、監(jiān)管機構(gòu)、保險公司等，其介入范圍包括但不限于設(shè)計審查、質(zhì)量監(jiān)督、進度協(xié)調(diào)、爭議調(diào)解等。2.第三方介入的程序與條件第三方介入應(yīng)遵循合同約定的程序。合同各方應(yīng)在合同中明確第三方介入的條件、方式和程序。第三方介入的條件包括但不限于合同執(zhí)行過程中的重大爭議、技術(shù)難題、法律法規(guī)要求等。第三方介入的方式可以是通過中介機構(gòu)引入，或者由合同各方共同協(xié)商確定。3.第三方介入的責任與權(quán)益第三方介入的責任應(yīng)在其介入范圍內(nèi)明確。第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，對介入范圍內(nèi)的事務(wù)負責。第三方權(quán)益的保障應(yīng)通過合同條款予以明確，包括費用支付、保密協(xié)議、責任限制等。4.第三方介入的費用與支付第三方介入的費用應(yīng)在合同中明確。合同各方應(yīng)按照合同約定，承擔第三方介入的費用。費用的支付方式可以是一次性支付、階段性支付或根據(jù)第三方服務(wù)的進度進行支付。5.第三方介入的合同修正當合同執(zhí)行過程中需要第三方介入時，合同各方應(yīng)根據(jù)實際情況，對合同進行相應(yīng)的修正。修正內(nèi)容應(yīng)包括第三方的職責、權(quán)限、責任、費用等，并明確第三方與其他各方之間的關(guān)系。6.第三方介入的責任限額合同各方應(yīng)明確第三方介入的責任限額。責任限額可以是通過金額限制、責任范圍限制等方式進行界定。第三方在介入過程中的行為，超出責任限額的部分應(yīng)由第三方自行承擔。7.第三方介入的爭議解決當?shù)谌浇槿胍l(fā)爭議時，合同各方應(yīng)通過協(xié)商解決。協(xié)