2024版?zhèn)€人承攬高層建筑外墻保溫合同2篇_第1頁
2024版?zhèn)€人承攬高層建筑外墻保溫合同2篇_第2頁
2024版?zhèn)€人承攬高層建筑外墻保溫合同2篇_第3頁
2024版?zhèn)€人承攬高層建筑外墻保溫合同2篇_第4頁
2024版?zhèn)€人承攬高層建筑外墻保溫合同2篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩33頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版?zhèn)€人承攬高層建筑外墻保溫合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3高層建筑1.4外墻保溫2.合同范圍及內(nèi)容2.1承攬內(nèi)容2.2不包括內(nèi)容2.3技術標準及要求3.合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表4.工期及進度4.1計劃工期4.2進度要求4.3工期延誤5.質(zhì)量保證5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量監(jiān)督5.3質(zhì)量問題處理6.安全責任6.1安全要求6.2安全事故處理6.3保險責任7.材料供應7.1材料質(zhì)量7.2材料供應時間7.3材料損耗8.施工設備及工具8.1設備及工具要求8.2設備及工具供應8.3設備及工具維護9.變更及解除合同9.1變更條件9.2解除合同條件9.3變更及解除合同的程序10.違約責任10.1承攬方違約10.2委托方違約10.3違約責任免除11.爭議解決11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3仲裁解決11.4法律訴訟12.合同的生效、變更及終止12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同終止條件13.其他約定13.1保密條款13.2知識產(chǎn)權(quán)保護13.3不可抗力14.附錄14.1技術參數(shù)表14.2材料供應清單14.3施工設備及工具清單14.4相關資質(zhì)證明文件第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1承攬方1.2委托方1.3高層建筑1.4外墻保溫第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬內(nèi)容承攬方應按照本合同約定的技術標準及要求,完成高層建筑外墻保溫施工。2.2不包括內(nèi)容本合同不包括外墻保溫施工所需材料的供應,以及施工過程中的安全防護、環(huán)境保護等工作。2.3技術標準及要求承攬方應按照委托方提供的設計圖紙、技術文件以及國家相關法規(guī)、標準的要求進行施工,確保外墻保溫工程的質(zhì)量和安全。第三條合同價格及支付3.1合同總價3.2支付方式合同總價的支付方式采取分期支付,具體支付方式如下:(1)合同簽訂后7個工作日內(nèi),委托方支付合同總價【】%;(2)外墻保溫工程驗收合格后,委托方支付合同總價【】%;(3)剩余的【】%作為質(zhì)量保證金,在合同到期后【】個月內(nèi)無質(zhì)量問題的情況下支付。3.3支付時間表委托方應按照本合同約定的支付方式,按時支付合同價款。具體的支付時間表詳見本合同附件。第四條工期及進度4.1計劃工期本外墻保溫工程計劃工期為【】日歷天。4.2進度要求承攬方應按照本合同約定的計劃工期,組織施工,確保工程按時完成。4.3工期延誤如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`,承攬方應按照合同約定向委托方支付違約金。具體違約金計算方式詳見本合同附件。第五條質(zhì)量保證5.1質(zhì)量標準承攬方應保證外墻保溫工程的施工質(zhì)量,符合國家相關法規(guī)、標準和委托方提供的設計要求。5.2質(zhì)量監(jiān)督委托方有權(quán)對承攬方的施工過程進行質(zhì)量監(jiān)督,承攬方應予以配合。5.3質(zhì)量問題處理如外墻保溫工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,承攬方應負責及時修復,并承擔修復費用。如質(zhì)量問題導致委托方遭受損失,承攬方應承擔相應的賠償責任。第六條安全責任6.1安全要求承攬方應按照國家相關法規(guī)、標準和本合同約定,確保施工過程中的安全。6.2安全事故處理如在施工過程中發(fā)生安全事故,承攬方應立即采取措施防止事故擴大,并按照法定程序及時報告委托方和相關部門。6.3保險責任承攬方應為其員工和施工設備購買工傷保險,并承擔因施工導致的第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失的保險責任。第八條材料供應8.1材料質(zhì)量承攬方應按照委托方提供的設計要求和質(zhì)量標準,采購、使用合格的外墻保溫材料。8.2材料供應時間承攬方應按照施工進度計劃,提前【】天向委托方提交材料供應計劃,委托方應按時提供所需材料。8.3材料損耗材料損耗按照【】%計算,超出部分由承攬方承擔。第九條施工設備及工具9.1設備及工具要求承攬方應按照施工需要,配置合適的施工設備及工具,并保證其性能穩(wěn)定、安全可靠。9.2設備及工具供應承攬方應自行負責施工設備及工具的采購、租賃和維護。9.3設備及工具維護承攬方應定期對施工設備及工具進行維護、檢查,確保其正常使用。第十條變更及解除合同10.1變更條件在合同履行過程中,如因設計變更、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容發(fā)生變更,雙方可協(xié)商一致進行變更。10.2解除合同條件一方解除合同的,應提前【】天通知對方,并承擔因解除合同給對方造成的損失。10.3變更及解除合同的程序變更或解除合同的,雙方應簽訂書面協(xié)議,并按照本合同約定的方式進行確認。第十一條違約責任11.1承攬方違約承攬方未按照合同約定履行義務的,應承擔違約責任,賠償委托方因此造成的損失。11.2委托方違約委托方未按照合同約定履行義務的,應承擔違約責任,賠償承攬方因此造成的損失。11.3違約責任免除因不可抗力等原因?qū)е乱环讲荒苈男泻贤?,該方免予承擔違約責任。第十二條爭議解決12.1協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應通過友好協(xié)商解決。12.2調(diào)解解決協(xié)商不成的,雙方可以請求第三方進行調(diào)解。12.3仲裁解決調(diào)解不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。12.4法律訴訟仲裁裁決生效后,如一方不履行仲裁裁決,另一方可以向人民法院申請強制執(zhí)行。第十三條其他約定13.1保密條款雙方應對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息予以保密,未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。13.2知識產(chǎn)權(quán)保護雙方應尊重對方的知識產(chǎn)權(quán),不得侵犯對方的專利、商標、著作權(quán)等權(quán)利。13.3不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。第十四條附錄14.1技術參數(shù)表技術參數(shù)表詳見本合同附件【】。14.2材料供應清單材料供應清單詳見本合同附件【】。14.3施工設備及工具清單施工設備及工具清單詳見本合同附件【】。14.4相關資質(zhì)證明文件承攬方應向委托方提供與本合同相關的資質(zhì)證明文件,以確保其具備承攬本工程的能力。第二部分:第三方介入后的修正第十五條第三方介入15.1第三方定義本合同所稱第三方,是指除甲乙方之外,與本合同無直接權(quán)利義務關系,但參與或協(xié)助甲乙方履行合同義務的法人、其他組織或個人。15.2第三方介入情形(1)材料供應商;(2)施工設備及工具的供應商或租賃方;(3)技術咨詢、檢測、認證機構(gòu);(4)保險機構(gòu);(5)法律法規(guī)規(guī)定的其他第三方。第十六條第三方責任16.1第三方責任限定第三方介入本合同并不意味著免除甲乙雙方的合同責任。第三方僅對其提供的產(chǎn)品、服務或承諾的事項承擔責任。16.2第三方責任承擔第三方因提供產(chǎn)品、服務或承諾事項導致甲乙方損失的,甲乙方有權(quán)要求第三方承擔相應責任。第三方對甲乙方承擔責任后,有權(quán)向負有責任的對方追償。第十七條第三方權(quán)益保護17.1甲乙方應尊重第三方的合法權(quán)益,不得擅自泄露第三方商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息。17.2甲乙方不得要求第三方違反法律法規(guī)、合同約定履行義務。第十八條第三方糾紛解決18.1第三方與甲乙方之間的糾紛,應通過友好協(xié)商解決。18.2協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。18.3訴訟過程中,甲乙方應協(xié)助第三方提供相關證據(jù),以便第三方維護自身合法權(quán)益。第十九條第三方責任限額19.1第三方對甲乙方承擔的責任限額,按照第三方承諾的范圍內(nèi)確定。19.2第三方未承諾責任限額的,甲乙方應根據(jù)實際情況合理判斷第三方的責任限額。19.3甲乙方與第三方簽訂的協(xié)議中,應明確約定第三方的責任限額。如未明確約定,雙方應協(xié)商確定。第二十條第三方權(quán)益保障20.1甲乙方應確保第三方按照合同約定履行義務,否則甲乙方應承擔相應責任。20.2甲乙方應監(jiān)督第三方按照法律法規(guī)、合同約定進行經(jīng)營活動,確保第三方不侵犯他人合法權(quán)益。第二十一條第三方合同管理21.1甲乙方與第三方簽訂的合同,應提交給對方備案。21.2甲乙方與第三方簽訂的合同,如需修改、終止,應通知對方并協(xié)商處理。第二十二條第三方義務履行22.1第三方應按照甲乙方要求,提供合格的產(chǎn)品、服務或承諾事項。22.2第三方應按照合同約定,履行相關義務,并接受甲乙方的監(jiān)督。第二十三條第三方違約處理23.1第三方未按照合同約定履行義務的,甲乙方有權(quán)要求第三方承擔違約責任。23.2第三方違約導致甲乙方損失的,甲乙方有權(quán)要求第三方賠償損失。第二十四條第三方解除合同24.1第三方未履行合同義務的,甲乙方有權(quán)解除合同。24.2甲乙方解除合同的,應提前【】天通知第三方。第二十五條第三方替代25.1如第三方無法履行合同義務,甲乙方有權(quán)選擇其他符合要求的第三方替代。25.2甲乙方選擇第三方替代的,應提前【】天通知原第三方。第二十六條第三方信息披露26.1甲乙方與第三方簽訂合同時,應向?qū)Ψ脚杜c本合同有關的信息。26.2甲乙方與第三方簽訂合同時,應確保第三方了解合同履行過程中可能涉及的風險。第二十七條規(guī)定,本合同的第三方介入相關修正條款,不影響甲乙方根據(jù)本合同其他條款所承擔的權(quán)利和義務。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:附件1:技術參數(shù)表詳細列出承攬方施工所需的各種材料、設備、工具的技術參數(shù),包括材料的絕熱性能、設備的工作性能、工具的使用性能等。附件2:材料供應清單詳細列出材料供應商提供的材料種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等信息。附件3:施工設備及工具清單詳細列出施工設備及工具的名稱、型號、數(shù)量、性能要求等信息。附件4:相關資質(zhì)證明文件包括承攬方和第三方(如材料供應商、設備供應商等)的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書等相關證明文件。附件5:設計圖紙詳細列出高層建筑外墻保溫施工的設計圖紙,包括材料布局、施工工藝、施工順序等信息。附件6:施工方案詳細列出施工的具體方案,包括施工步驟、施工方法、安全措施等信息。附件7:安全防護及環(huán)保措施詳細列出施工過程中應采取的安全防護和環(huán)保措施,包括工人安全培訓、施工現(xiàn)場衛(wèi)生防護、廢棄物處理等信息。附件8:質(zhì)量檢測報告包括施工過程中進行的質(zhì)量檢測報告,證明施工質(zhì)量符合國家標準和設計要求。附件9:施工進度計劃詳細列出施工的進度計劃,包括施工的開始時間、結(jié)束時間、各階段的工作內(nèi)容等信息。附件10:保險單據(jù)包括承攬方和第三方(如設備供應商、材料供應商等)購買的保險單據(jù),證明已按照合同約定購買相應的保險。說明二:違約行為及責任認定:1.承攬方違約行為及責任認定:(1)未按照設計圖紙、技術文件和合同約定進行施工,導致工程質(zhì)量不符合標準的,應承擔返工、修復等費用,并支付違約金。示例:承攬方在施工過程中,未按照設計要求使用材料,導致保溫效果不佳,需重新施工。(2)未按照約定的計劃工期完成工程的,應支付違約金,并承擔因工期延誤導致的損失。示例:承攬方因管理不善,導致工期延誤,需支付違約金,并賠償委托方因工期延誤而產(chǎn)生的損失。(3)未按照合同約定履行義務的,應承擔違約責任,賠償因此給委托方造成的損失。示例:承攬方未按照約定提供施工設備,導致施工進度受到影響,需支付違約金,并賠償委托方的損失。2.委托方違約行為及責任認定:(1)未按照合同約定支付價款的,應支付違約金,并承擔因此給承攬方造成的損失。示例:委托方未按時支付合同價款,導致承攬方施工進度受到影響,需支付違約金,并賠償承攬方的損失。(2)未按照合同約定提供施工條件、材料、設備等,導致施工無法正常進行的,應承擔違約責任,賠償因此給承攬方造成的損失。示例:委托方未按時提供施工材料,導致承攬方施工進度受到影響,需支付違約金,并賠償承攬方的損失。3.第三方違約行為及責任認定:(1)第三方提供的產(chǎn)品、服務或承諾事項不符合合同約定的,應承擔違約責任,賠償因此給甲乙方造成的損失。示例:材料供應商提供的材料質(zhì)量不合格,導致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題,需承擔違約責任,并賠償甲乙方的損失。(2)第三方未按照合同約定履行義務的,應承擔違約責任,賠償因此給甲乙方造成的損失。示例:設備供應商未按時提供設備,導致施工進度受到影響,需承擔違約責任,并賠償甲乙方的損失。全文完。2024版?zhèn)€人承攬高層建筑外墻保溫合同1本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬人定義1.2委托人定義1.3高層建筑定義1.4外墻保溫系統(tǒng)定義第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬工作范圍2.2承攬工作內(nèi)容2.3不包括的工作內(nèi)容第三條合同期限3.1開始日期3.2結(jié)束日期3.3工期延誤第四條質(zhì)量標準與要求4.1外墻保溫系統(tǒng)質(zhì)量標準4.2材料要求4.3施工工藝要求4.4驗收標準第五條材料供應5.1材料供應責任5.2材料質(zhì)量要求5.3材料供應時間及方式第六條施工安全6.1安全責任6.2安全措施6.3安全事故處理第七條合同價格與支付7.1合同總價7.2價格調(diào)整7.3支付方式7.4支付時間第八條變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件第九條違約責任9.1承攬人違約責任9.2委托人違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限第十二條法律適用及爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決方式第十三條其他條款13.1不可抗力13.2合同的生效、變更與終止13.3附加條款第十四條合同的附件14.1附件清單14.2附件的有效性第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義1.1承攬人定義承攬人是指根據(jù)本合同約定,承擔高層建筑外墻保溫系統(tǒng)施工的法人或其他組織,具有相應的施工資質(zhì)和專業(yè)技術能力。1.2委托人定義委托人是指根據(jù)本合同約定,負責提供施工場地、協(xié)調(diào)相關事宜并支付合同款項的法人或其他組織。1.3高層建筑定義高層建筑是指建筑物高度超過24米的住宅建筑和超過24米的非住宅建筑。1.4外墻保溫系統(tǒng)定義外墻保溫系統(tǒng)是指由保溫材料、保溫層、保護層和附件組成的,用于提高建筑物的保溫性能和節(jié)能效果的系統(tǒng)。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1承攬工作范圍承攬工作范圍包括但不限于:外墻保溫材料的采購、施工、調(diào)試、驗收及售后服務。2.2承攬工作內(nèi)容承攬人應按照本合同約定的質(zhì)量標準和要求,完成高層建筑外墻保溫系統(tǒng)的施工工作。2.3不包括的工作內(nèi)容承攬人不負責與外墻保溫系統(tǒng)無關的其他施工工作,包括但不限于建筑主體的結(jié)構(gòu)施工、室內(nèi)裝修等。第三條合同期限3.1開始日期本合同的開始日期為雙方簽訂合同并交付施工場地之日起。3.2結(jié)束日期本合同的結(jié)束日期為按照本合同約定的質(zhì)量標準和要求完成外墻保溫系統(tǒng)的施工工作之日。3.3工期延誤如因不可抗力等特殊情況導致工期延誤,雙方應協(xié)商確定工期順延的時間,并予以書面確認。第四條質(zhì)量標準與要求4.1外墻保溫系統(tǒng)質(zhì)量標準外墻保溫系統(tǒng)應符合國家相關標準和規(guī)范的要求,保證保溫性能和耐久性能。4.2材料要求4.3施工工藝要求承攬人應按照專業(yè)規(guī)范和標準進行施工,保證施工質(zhì)量和安全。4.4驗收標準外墻保溫系統(tǒng)的驗收應按照國家相關標準和規(guī)范進行,確保保溫系統(tǒng)的質(zhì)量和性能符合要求。第五條材料供應5.1材料供應責任委托人應負責提供本合同約定的保溫材料,并確保材料的質(zhì)量符合要求。5.2材料質(zhì)量要求委托人提供的保溫材料應符合本合同約定的質(zhì)量要求,具備相應的檢測報告和合格證書。5.3材料供應時間及方式委托人應按照承攬人的施工進度和需求,及時供應保溫材料,并確保材料的安全運輸和妥善保管。第六條施工安全6.1安全責任承攬人應負責施工過程中的安全管理,確保施工人員的人身安全和工程安全。6.2安全措施承攬人應制定并落實施工安全措施,包括但不限于安全培訓、現(xiàn)場安全防護、消防設施等。6.3安全事故處理如發(fā)生安全事故,承攬人應立即采取措施進行處理,并及時通知委托人,共同解決事故相關問題。第七條合同價格與支付7.1合同總價本合同的總價根據(jù)雙方協(xié)商確定的施工范圍、工程量及質(zhì)量要求等計算得出,具體金額詳見合同附件。7.2價格調(diào)整如因市場行情變化等原因?qū)е虏牧蟽r格波動,雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。7.3支付方式委托人應按照本合同約定的付款計劃,通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式向承攬人支付合同款項。7.4支付時間委托人應在本合同約定的工程進度和質(zhì)量要求達成后,按照付款計劃及時支付合同款項。第八條變更與解除8.1合同變更條件任何一方如需變更或解除本合同,應提前書面通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致。8.2合同解除條件在合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力等特殊情況,導致合同無法履行,雙方可協(xié)商解除合同。第九條違約責任9.1承攬人違約責任如承攬人未能按照本合同約定的質(zhì)量標準、工期要求完成工作,應承擔違約責任,具體違約金計算方式詳見合同附件。9.2委托人違約責任如委托人未能按照本合同約定的付款計劃支付合同款項,應承擔違約責任,具體違約金計算方式詳見合同附件。第十條爭議解決10.1爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議,應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄本合同的訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等,應予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起計算,至合同解除或履行完畢之日止。第十二條法律適用及爭議解決12.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議,應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行,受影響的一方應立即通知對方,并提供相關證明文件。13.2合同的生效、變更與終止本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同的變更或終止,應經(jīng)雙方協(xié)商一致,并簽訂書面文件。13.3附加條款本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂附加條款,作為本合同的補充。第十四條合同的附件14.1附件清單附件清單詳見合同附件。14.2附件的有效性附件與本合同具有同等法律效力,為本合同不可分割的一部分。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念和界定1.1第三方介入第三方介入是指在合同履行過程中,除甲乙方之外,涉及到的其他法人、自然人或其他組織的行為。第三方介入包括但不限于中介方、監(jiān)理方、審計方、政府監(jiān)管部門等。1.2第三方界定第三方是指與甲乙方無直接合同關系的法人、自然人或其他組織。第三方不包括甲乙方的工作人員、股東、關聯(lián)公司等。第二條第三方介入的責任和權(quán)益2.1第三方責任第三方應按照甲乙方的要求,履行合同約定的義務,并對其行為產(chǎn)生的后果承擔責任。2.2第三方權(quán)益第三方享有合同約定的權(quán)益,包括但不限于獲得合同價款、享有合同約定的權(quán)利等。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)與管理3.1第三方協(xié)調(diào)3.2第三方管理甲乙方應對第三方的行為進行監(jiān)督和管理,確保第三方按照合同約定履行義務。第四條第三方責任限額4.1責任限額定義第三方責任限額是指甲乙方根據(jù)本合同約定,對第三方承擔的最高責任金額。4.2責任限額確定第三方責任限額根據(jù)合同金額的一定比例確定,具體比例由甲乙方協(xié)商確定,并在合同中予以明確。4.3責任限額調(diào)整如第三方行為導致合同價款超過原定限額,甲乙方應協(xié)商調(diào)整責任限額。第五條第三方介入的合同修改5.1第三方合同修改如第三方介入導致合同內(nèi)容發(fā)生變化,甲乙方應簽訂書面補充協(xié)議,明確修改內(nèi)容。5.2第三方合同終止如第三方未能按照合同約定履行義務,甲乙方均有權(quán)終止與第三方的合同關系。第六條第三方介入的違約處理6.1第三方違約處理如第三方未能按照合同約定履行義務,甲乙方應與第三方協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙方均有權(quán)向第三方提起訴訟。6.2第三方違約責任第三方違約導致甲乙方損失的,第三方應承擔違約責任,具體違約金計算方式詳見合同附件。第七條第三方介入的爭議解決7.1第三方爭議解決如第三方介入導致合同爭議,甲乙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2第三方訴訟管轄本合同的訴訟管轄法院為合同簽訂地人民法院。第八條第三方介入的保密條款8.1第三方保密內(nèi)容第三方在合同履行過程中獲取的甲乙方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等,應予以保密。8.2第三方保密期限第三方保密期限自本合同簽訂之日起計算,至合同解除或履行完畢之日止。第九條第三方介入的法律適用及爭議解決9.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決方式雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議,應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條附件10.1第三方合同清單附件中應包含與第三方簽訂的合同清單,包括但不限于合同名稱、簽訂日期、合同金額等信息。10.2第三方責任限額證明附件中應包含第三方責任限額的證明文件,包括但不限于責任限額的計算方式、調(diào)整方式等。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:附件1:合同主體資質(zhì)證明附件2:保溫材料合格證書及檢測報告附件3:施工方案及工藝流程附件4:施工安全措施及應急預案附件5:施工人員名單及資質(zhì)證明附件6:工程進度計劃及時間表附件7:付款計劃及進度款申請附件8:驗收標準及驗收程序附件9:第三方合同清單附件10:第三方責任限額證明附件11:保密協(xié)議附件12:爭議解決方式及訴訟管轄法院證明附件13:合同變更、解除及終止協(xié)議附件14:附加條款清單附件1:合同主體資質(zhì)證明本附件應包含甲乙方及第三方的法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論