酒店建筑砌石施工合同

酒店建筑砌石施工合同合同編號：__________第一條工程內容1.1工程名稱：酒店建筑砌石施工1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程質量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及雙方約定的標準。第二條乙方的義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成工程的施工。2.2乙方應保證施工過程中，工人的人身安全和工程的順利進行。2.3乙方應按照約定的工期完成工程，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。2.4乙方應按照約定的價格支付工程款，如有價格變動，雙方可另行協(xié)商。第三條甲方的義務3.1甲方應按照約定的時間向乙方支付工程款。3.2甲方應提供施工所需的場地、水源、電源等基礎設施。3.3甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的相關手續(xù)。3.4甲方應對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提供必要的協(xié)助和指導。第四條工程價款及支付方式4.1本工程的合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方應在本合同簽訂后____個工作日內，向乙方支付工程預付款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.3乙方應在工程竣工后，向甲方提供完整的工程決算報告，甲方應在收到報告后____個工作日內支付剩余工程款。4.4工程價款的支付方式為銀行轉賬。第五條工期5.1本工程的合同工期為____個月。5.2乙方應按約定的工期完成工程，如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。第六條質量保證6.1乙方應對施工質量負責，確保工程質量符合約定的質量標準。6.2工程竣工后，乙方應負責保修期內的維修工作。6.3保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期為____年。第七條違約責任7.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。7.2甲方未按照約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。7.3雙方因履行合同發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程竣工驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：工程量清單一、附件列表：1.工程量清單2.施工圖紙3.工程質量標準4.施工方案5.安全防護措施6.材料合格證明7.施工人員資質證明8.工程進度計劃9.付款憑證10.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。2.甲方未按照約定支付工程款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。3.乙方施工質量不符合約定質量標準，甲方有權要求乙方修復或重新施工。4.乙方未按照約定工期完成工程，甲方有權要求乙方支付逾期竣工違約金。5.甲方未按照約定提供施工所需基礎設施，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應責任。6.甲方未協(xié)助乙方辦理施工所需相關手續(xù)，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應責任。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指酒店建筑砌石施工的委托方。2.乙方：指酒店建筑砌石施工的承攬方。3.工程：指酒店建筑砌石施工項目。4.合同工期：指雙方約定的完成工程的時間期限。5.工程預付款：指甲方在合同簽訂后支付給乙方的部分工程款。6.工程價款：指雙方約定的完成工程所需支付的總金額。7.違約金：指違約方應支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。8.保修期：指乙方對工程質量承擔保修責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。2.施工質量問題：乙方應加強質量控制，定期自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質量符合約定標準。3.工程款支付問題：甲方應按照約定時間支付工程款，如有疑問，可與乙方協(xié)商解決。4.施工所需基礎設施不足：甲方應確保提供充足的施工基礎設施，如水源、電源等。5.手續(xù)辦理問題：甲方應協(xié)助乙方辦理施工所需的相關手續(xù)，確保施工順利進行。五、所有應用場景：1.適用于甲方為進行酒店建筑砌石施工，需乙方提