承攬醫(yī)療合同范例

承攬醫(yī)療合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方從事醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療用品的采購，乙方具備從事醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療用品的制造、加工、安裝、維修等業(yè)務(wù)資質(zhì)，雙方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下承攬醫(yī)療合同：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方的要求，承攬以下醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療用品的制造、加工、安裝、維修等業(yè)務(wù)：

（1）醫(yī)療設(shè)備：__________

（2）醫(yī)療用品：__________

（3）安裝、維修服務(wù)：__________

1.2承攬內(nèi)容的具體要求、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等，詳見附件一《承攬內(nèi)容明細表》。

二、合同期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。

2.2合同期滿后，如雙方無異議，可另行簽訂補充協(xié)議，延續(xù)合同期限。

三、承攬費用及支付方式

3.1乙方按照本合同約定的承攬內(nèi)容，向甲方收取承攬費用。

3.2承攬費用總額為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.3甲方應(yīng)在承攬項目完成并驗收合格后，按照以下支付方式進行支付：

（1）承攬項目完成并驗收合格后，甲方應(yīng)支付承攬費用的__________%作為預(yù)付款；

（2）承攬項目全部完成后，甲方應(yīng)支付承攬費用的__________%作為進度款；

（3）承攬項目驗收合格后，甲方應(yīng)支付承攬費用的__________%作為尾款。

四、交付及驗收

4.1乙方應(yīng)按照合同約定的承攬內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等要求，在合同約定的期限內(nèi)完成承攬項目，并將完成的項目交付甲方。

4.2甲方應(yīng)在乙方交付承攬項目后__________日內(nèi)進行驗收，如甲方在驗收期內(nèi)未提出異議，視為承攬項目驗收合格。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內(nèi)容以及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

六、違約責任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。

6.2乙方未能按合同約定完成承攬項目，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同解除

8.1以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違反合同約定，經(jīng)對方催告后仍不履行；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）其他法律規(guī)定或雙方約定的合同解除情形。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

9.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

附件：

附件一：承攬內(nèi)容明細表

附件二：相關(guān)資質(zhì)證明文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于甲方從事醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療用品的采購，乙方具備從事醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療用品的制造、加工、安裝、維修等業(yè)務(wù)資質(zhì)，丙方作為項目監(jiān)管方，為確保項目的順利進行，三方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下承攬醫(yī)療合同：

一、承攬內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方的要求，承攬以下醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療用品的制造、加工、安裝、維修等業(yè)務(wù)：

（1）醫(yī)療設(shè)備：__________

（2）醫(yī)療用品：__________

（3）安裝、維修服務(wù)：__________

1.2承攬內(nèi)容的具體要求、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等，詳見附件一《承攬內(nèi)容明細表》。

二、丙方責任與權(quán)利

2.1丙方負責對整個項目的監(jiān)管，確保項目按照合同約定順利進行。

2.2丙方有權(quán)對乙方的承攬過程進行檢查、監(jiān)督，并提出整改意見。

2.3丙方有權(quán)根據(jù)項目進度和實際情況，對承攬內(nèi)容進行調(diào)整。

2.4丙方有權(quán)對乙方違反合同約定或造成項目延誤的行為提出警告或終止合同。

三、甲方權(quán)益保障

3.1甲方享有以下權(quán)益：

（1）對承攬項目的全程監(jiān)督權(quán)，包括但不限于質(zhì)量、進度、費用等方面；

（2）對乙方提出整改意見的權(quán)利；

（3）在乙方違約或造成項目延誤的情況下，有權(quán)要求乙方承擔違約責任；

（4）在合同履行過程中，甲方享有優(yōu)先權(quán)，包括但不限于項目變更、進度調(diào)整等。

四、乙方責任與義務(wù)

4.1乙方應(yīng)按照合同約定，在規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬項目，并確保項目質(zhì)量符合國家相關(guān)標準。

4.2乙方應(yīng)接受丙方的監(jiān)管，配合丙方對項目的檢查、監(jiān)督。

4.3乙方應(yīng)按照合同約定，向甲方提供項目進度報告，并及時解決項目過程中出現(xiàn)的問題。

4.4乙方應(yīng)承擔因自身原因造成的項目延誤、質(zhì)量不合格等違約責任。

五、違約責任與限制條款

5.1乙方違反合同約定，造成項目延誤、質(zhì)量不合格等，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2乙方在承攬過程中，如發(fā)現(xiàn)丙方存在違法行為，應(yīng)及時向甲方報告，甲方有權(quán)終止合同，并追究丙方的法律責任。

5.3乙方在承攬過程中，如發(fā)現(xiàn)丙方存在違法行為，應(yīng)及時向甲方報告，甲方有權(quán)終止合同，并追究丙方的法律責任。

5.4乙方在承攬過程中，如發(fā)現(xiàn)丙方存在違法行為，應(yīng)及時向甲方報告，甲方有權(quán)終止合同，并追究丙方的法律責任。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

7.1以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違反合同約定，經(jīng)對方催告后仍不履行；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）其他法律規(guī)定或雙方約定的合同解除情形。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

附件：

附件一：承攬內(nèi)容明細表

附件二：相關(guān)資質(zhì)證明文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

本合同中，丙方的介入旨在確保項目的順利進行，保障甲方的權(quán)益。甲方作為主導(dǎo)方，享有對項目的全程監(jiān)督權(quán)、優(yōu)先權(quán)等，并有權(quán)要求乙方和丙方承擔違約責任。乙方需嚴格按照合同約定完成承攬項目，并接受丙方的監(jiān)管。通過本合同的簽訂，甲方能夠有效保障自身利益，確保項目質(zhì)量，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。丙方的參與，有利于提高項目的透明度和監(jiān)管力度，保障甲乙雙方的合法權(quán)益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“丙方”）：__________

鑒于乙方作為醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，甲方為購買方，丙方作為質(zhì)量檢測與認證機構(gòu)，為確保醫(yī)療設(shè)備的質(zhì)量和安全，三方本著平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下承攬醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)合同：

一、供應(yīng)內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方的要求，供應(yīng)以下醫(yī)療設(shè)備：

（1）醫(yī)療設(shè)備名稱：__________

（2）型號規(guī)格：__________

（3）數(shù)量：__________

（4）質(zhì)量標準：__________

1.2供應(yīng)內(nèi)容的具體要求、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準等，詳見附件一《供應(yīng)內(nèi)容明細表》。

二、丙方責任與權(quán)利

2.1丙方負責對乙方供應(yīng)的醫(yī)療設(shè)備進行質(zhì)量檢測與認證。

2.2丙方有權(quán)對乙方提供的樣品進行檢測，并要求乙方提供相關(guān)技術(shù)文件和資料。

2.3丙方有權(quán)對乙方提供的醫(yī)療設(shè)備進行現(xiàn)場抽檢，確保其符合國家標準。

2.4丙方有權(quán)對不合格的醫(yī)療設(shè)備提出整改要求，乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。

三、乙方權(quán)益保障

3.1乙方享有以下權(quán)益：

（1）在丙方檢測過程中，乙方有權(quán)要求丙方提供公正、客觀的檢測報告；

（2）在丙方檢測過程中，乙方有權(quán)要求丙方保密涉及商業(yè)秘密的技術(shù)資料；

（3）在丙方檢測不合格的情況下，乙方有權(quán)要求丙方提供不合格原因的詳細說明；

（4）在丙方檢測合格的情況下，乙方有權(quán)要求甲方按合同約定支付貨款。

四、甲方責任與義務(wù)

4.1甲方應(yīng)按照合同約定，在規(guī)定的時間內(nèi)支付乙方貨款。

4.2甲方應(yīng)提供乙方所需的采購信息，包括但不限于數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。

4.3甲方應(yīng)配合丙方的質(zhì)量檢測工作，包括但不限于提供必要的場地、設(shè)備等。

4.4甲方在收到不合格的醫(yī)療設(shè)備后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)通知乙方，并要求乙方進行更換或修理。

五、違約責任與限制條款

5.1甲方未按合同約定支付貨款，應(yīng)向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。

5.2甲方在收到不合格的醫(yī)療設(shè)備后未在規(guī)定時間內(nèi)通知乙方，視為甲方接受該批設(shè)備。

5.3乙方未在丙方檢測不合格的情況下完成整改，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

7.1以下情況下，任何一方有權(quán)解除本合同：

（1）一方違反合同約定，經(jīng)對方催告后仍不履行；

（2）一方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

（3）其他法律規(guī)定或雙方約定的合同解除情形。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，三方可另行協(xié)商補充。

8.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

附件：

附件一：供應(yīng)內(nèi)容明細表

附件二：相關(guān)資質(zhì)證明文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于，乙方作為供應(yīng)商，需要確保其權(quán)益得到充分保障，包括對產(chǎn)