證券交易系統施工：機房施工合同

證券交易系統施工：機房施工合同合同編號：__________地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：第一條項目概述1.1項目名稱：證券交易系統施工：機房施工合同1.2項目地點：__________1.3項目內容：包括但不限于機房裝修、布線、設備安裝、調試等。第二條雙方義務2.1甲方義務（1）提供施工場地，保證乙方施工人員的人身安全；（2）按照合同約定支付工程款項；（3）協助乙方辦理相關施工手續(xù)；（4）提供施工所需的相關資料和條件。2.2乙方義務（1）按照合同約定的時間和質量要求完成施工；（2）保證施工安全，遵守施工地的法律法規(guī)；（3）協助甲方辦理相關施工手續(xù)；（4）提供施工期間所需的臨時設施和施工人員的生活保障。第三條施工期限3.1乙方應按照甲方要求，自合同簽訂之日起計算，_______日內完成施工。3.2乙方如因不可抗力等原因導致施工延誤，應提前通知甲方，并根據實際情況合理順延施工期限。第四條工程質量4.1乙方應按照甲方的要求和標準進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標準。第五條工程款項5.1甲方按照乙方實際完成的工程量，支付相應的工程款項。5.2工程款項的支付方式為：_______。5.3乙方完成施工后，應向甲方提供完整的工程資料和驗收報告。甲方在驗收合格后_______日內支付剩余工程款項。第六條保密條款6.1乙方應對在合同履行過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密，未經甲方同意，不得向任何第三方披露。6.2乙方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。第七條違約責任7.1乙方未按照約定時間完成施工的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。7.2甲方未按照約定時間支付工程款項的，應按照逾期天數向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。7.3雙方的其他違約行為，按照法律法規(guī)和合同約定承擔相應責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工設計方案2.施工圖紙3.施工預算4.施工進度計劃5.施工安全措施6.施工人員名單7.工程驗收標準8.保密協議9.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工：認定標準為實際完成時間與約定完成時間相差超過合同約定的逾期天數。2.甲方未按照約定時間支付工程款項：認定標準為實際支付時間與約定支付時間相差超過合同約定的逾期天數。3.乙方未履行保密義務：認定標準為未經甲方同意，向第三方披露甲方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息。三、法律名詞及解釋：1.證券交易系統：指通過電子通信網絡，實現證券買賣、行情查詢、投資分析等功能的系統。2.機房施工：指為滿足證券交易系統正常運行所需的機房環(huán)境建設、設備安裝和布線等工作。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并且不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。4.違約金：指一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照約定向對方支付的金錢。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：解決辦法為乙方與甲方溝通，合理順延施工期限；甲方按約定支付違約金。2.工程質量問題：解決辦法為乙方及時整改，直至達到驗收標準；甲方有權要求乙方支付違約金。3.款項支付延誤：解決辦法為甲方按約定支付工程款項；乙方有權要求甲方支付違約金。4.保密信息泄露：解決辦法為乙方承擔相應法律責任，賠償甲方損失。五、所有應用場