2024年度消防工程維護(hù)與施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度消防工程維護(hù)與施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條工程維護(hù)與施工范圍2.1維護(hù)范圍2.2施工范圍第三條合同期限3.1維護(hù)期限3.2施工期限第四條合同金額4.1維護(hù)費(fèi)用4.2施工費(fèi)用第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1維護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第六條付款方式及時間6.1維護(hù)付款方式及時間6.2施工付款方式及時間第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任7.3丙方違約責(zé)任第八條爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3訴訟解決第九條合同的變更和解除9.1變更條件9.2解除條件第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.2泄露后果第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力的處理第十二條合同的生效、變更和終止12.1生效條件12.2變更條件12.3終止條件第十三條附加條款13.1其他事項第十四條合同的份數(shù)14.1甲方保留份數(shù)14.2乙方保留份數(shù)14.3丙方保留份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱：（填寫甲方全稱），地址：（填寫甲方地址）。1.2乙方名稱及地址乙方全稱：（填寫乙方全稱），地址：（填寫乙方地址）。1.3丙方名稱及地址丙方全稱：（填寫丙方全稱），地址：（填寫丙方地址）。第二條工程維護(hù)與施工范圍2.1維護(hù)范圍（具體列出需要維護(hù)的設(shè)施名稱和數(shù)量）。2.2施工范圍（具體列出需要施工的設(shè)施名稱和數(shù)量）。第三條合同期限3.1維護(hù)期限本合同的維護(hù)期限為2024年1月1日至2024年12月31日。3.2施工期限乙方應(yīng)按照甲方要求，按時完成施工任務(wù)。具體施工期限由雙方另行協(xié)商確定。第四條合同金額4.1維護(hù)費(fèi)用甲方應(yīng)支付乙方的年度維護(hù)費(fèi)用為人民幣（大寫）：（金額）。4.2施工費(fèi)用乙方施工費(fèi)用為人民幣（大寫）：（金額）。具體施工費(fèi)用根據(jù)實際施工內(nèi)容和數(shù)量，由雙方另行協(xié)商確定。第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1維護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第六條付款方式及時間6.1維護(hù)付款方式及時間甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式，于維護(hù)期限屆滿后：（時間）內(nèi)支付維護(hù)費(fèi)用。6.2施工付款方式及時間甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式，于施工完成后：（時間）內(nèi)支付施工費(fèi)用。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任甲方未按照合同約定支付費(fèi)用或延遲支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項的1%（違約金最高不超過合同金額的10%）。8.2乙方違約責(zé)任乙方未按照合同約定完成維護(hù)或施工任務(wù)或延遲完成任務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同金額的1%。8.3丙方違約責(zé)任丙方未按照合同約定提供服務(wù)或延遲提供服務(wù)的，應(yīng)向甲方或乙方支付違約金，違約金為合同金額的1%。第九條爭議解決方式9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛。9.2調(diào)解解決如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3訴訟解決如果調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。10.2泄露后果如果任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十一條不可抗力11.1不可抗力的定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。11.2不可抗力的處理如果因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行合同，遭受不可抗力影響的一方應(yīng)立即通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。第十二條合同的生效、變更和終止12.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2變更條件合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.3終止條件合同期滿或者雙方協(xié)商一致解除合同。第十三條附加條款13.1其他事項（留白，如有其他事項需要附加，雙方可在此條款下另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。）第十四條合同的份數(shù)14.1甲方保留份數(shù)甲方保留本合同正本一份，副本（如有）份數(shù)。14.2乙方保留份數(shù)乙方保留本合同正本一份，副本（如有）份數(shù)。14.3丙方保留份數(shù)丙方保留本合同正本一份，副本（如有）份數(shù)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1第三方定義第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的任何個人、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、咨詢方、監(jiān)管方、審計方等。1.2第三方介入范圍（1）合同履行過程中，需要第三方提供專業(yè)意見、審核、監(jiān)管或其他服務(wù)。（2）合同履行過程中，出現(xiàn)爭議或糾紛，需要第三方進(jìn)行調(diào)解、仲裁或訴訟。（3）合同履行過程中，因不可抗力或其他特殊情況，需要第三方提供協(xié)助或支持。第二條第三方介入的程序和條件2.1第三方介入程序當(dāng)甲乙方根據(jù)本合同需要第三方介入時，應(yīng)提前書面通知對方，并說明介入的原因、范圍和期限。2.2第三方介入條件（1）第三方具有相應(yīng)的資質(zhì)、經(jīng)驗和能力。（2）第三方與甲乙方無利益沖突。（3）第三方介入不違反相關(guān)法律法規(guī)。第三條第三方介入的費(fèi)用和責(zé)任3.1第三方費(fèi)用第三方介入的費(fèi)用由甲乙方根據(jù)實際情況承擔(dān)，具體費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。3.2第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，履行其職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.3第三方責(zé)任限額（1）第三方應(yīng)對其提供的服務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但責(zé)任限額不得超過合同約定的金額。（2）第三方應(yīng)對其過錯造成的損失承擔(dān)責(zé)任，但責(zé)任限額不得超過合同約定的金額。（3）第三方應(yīng)對其未履行或遲延履行合同義務(wù)承擔(dān)責(zé)任，但責(zé)任限額不得超過合同約定的金額。第四條第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系第三方與甲方、乙方均為獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)各自的法律責(zé)任。4.2第三方與丙方的關(guān)系第三方與丙方的關(guān)系依照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)確定。第五條第三方介入的變更和解除5.1變更條件第三方介入的變更應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。5.2解除條件第三方介入的解除應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。第六條第三方介入的違約處理6.1第三方違約第三方違反合同約定或法律法規(guī)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲乙方違約甲乙方未按約定期限、金額或條件支付第三方費(fèi)用的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第七條第三方介入的爭議解決7.1爭議解決方式第三方介入產(chǎn)生的爭議，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟解決。7.2爭議解決地點(diǎn)和適用法律爭議解決地點(diǎn)為合同簽訂地，適用法律為中華人民共和國法律法規(guī)。第八條附加條款8.1其他事項（留白，如有其他事項需要附加，甲乙方可在此條款下另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。）第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：消防工程維護(hù)與施工合同詳細(xì)項目清單附件二：消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范附件三：消防設(shè)施施工標(biāo)準(zhǔn)附件四：合同履行過程中所需第三方機(jī)構(gòu)名單及資質(zhì)證明附件五：合同款項支付憑證附件六：合同變更、解除和終止的書面協(xié)議附件七：爭議解決過程中所需的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：消防工程維護(hù)與施工合同詳細(xì)項目清單本附件應(yīng)詳細(xì)列出消防工程維護(hù)與施工的所有項目，包括但不限于消防設(shè)備的檢查、維修、更換、施工工程的具體內(nèi)容、工程量等。附件二：消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)范本附件應(yīng)包含消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)的具體規(guī)范，包括但不限于維護(hù)周期、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)等。附件三：消防設(shè)施施工標(biāo)準(zhǔn)本附件應(yīng)包含消防設(shè)施施工的具體標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于施工工藝、施工材料、施工質(zhì)量等。附件四：合同履行過程中所需第三方機(jī)構(gòu)名單及資質(zhì)證明本附件應(yīng)列出合同履行過程中可能需要的第三方機(jī)構(gòu)名單，并附上其資質(zhì)證明文件。附件五：合同款項支付憑證本附件應(yīng)包括合同款項支付的憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。附件六：合同變更、解除和終止的書面協(xié)議本附件應(yīng)包括合同變更、解除和終止的書面協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后具有法律效力。附件七：爭議解決過程中所需的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書本附件應(yīng)包括爭議解決過程中所需的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書等法律文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按合同約定支付維護(hù)費(fèi)用或延遲支付。2.乙方未按合同約定完成維護(hù)或施工任務(wù)或延遲完成。3.丙方未按合同約定提供服務(wù)或延遲提供。4.第三方未按合同約定履行其職責(zé)或延遲履行。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解除合同，并按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約行為導(dǎo)致合同履行困難，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。3.違約行為未影響合同履行，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同，并按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果甲方延遲支付維護(hù)費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付延遲支付的違約金，違約金為應(yīng)付款項的1%。說明三：法律名詞及解釋：1.消防工程：指建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施的防火、滅火設(shè)施的安裝、改造、維修、保養(yǎng)等工作。2.維護(hù)費(fèi)用：指乙方為履行合同所需的人工、材料、設(shè)備等費(fèi)用。3.施工費(fèi)用：指乙方為完成施工任務(wù)所需的人工、材料、設(shè)備等費(fèi)用。4.違約金：指違約方應(yīng)支付給對方的一種經(jīng)濟(jì)賠償，用于補(bǔ)償因違約行為造成的損失。5.第三方：指除甲方、乙方和丙方之外的任何個人、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)。本合同中的消防工程指甲方委托乙方進(jìn)行