版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
鋼筋分包合同模板第一篇范文:合同編號:__________
甲方(以下簡稱“甲方”)與乙方(以下簡稱“乙方”)在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方工程項目中乙方承擔鋼筋分包事宜達成如下協(xié)議:
一、分包工程范圍
1.乙方負責甲方工程項目中鋼筋的采購、加工、運輸、安裝等工作。
2.分包工程的具體內(nèi)容、范圍、技術(shù)要求、質(zhì)量標準等,詳見附件一《分包工程清單》。
二、合同工期
1.本合同工期自合同生效之日起至____年____月____日止。
2.乙方應按照合同約定的時間節(jié)點完成分包工程,如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,每延誤一日,乙方應向甲方支付____元違約金。
三、工程款支付
1.甲方按照分包工程進度,按月向乙方支付工程款,支付比例及時間節(jié)點詳見附件二《工程款支付計劃》。
2.乙方應在收到甲方支付工程款后的____個工作日內(nèi),向甲方開具合法、有效的增值稅專用發(fā)票。
3.乙方提供的發(fā)票如不符合規(guī)定,甲方有權(quán)拒絕支付,由此產(chǎn)生的損失由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量及驗收
1.乙方應嚴格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標準和合同約定,確保分包工程質(zhì)量。
2.甲方有權(quán)對分包工程進行監(jiān)督檢查,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應立即整改,直至符合要求。
3.分包工程驗收合格后,甲方應向乙方支付剩余工程款。
五、工程變更及索賠
1.乙方在施工過程中,如因甲方原因?qū)е鹿こ塘吭黾?、工程?nèi)容變更,甲方應按照合同約定支付相應費用。
2.乙方因不可抗力等原因?qū)е鹿こ虩o法按期完成,有權(quán)向甲方提出索賠,甲方應按照合同約定予以處理。
六、知識產(chǎn)權(quán)及保密
1.乙方在分包工程中使用的材料、技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,甲方不得侵犯。
2.乙方應嚴格遵守國家有關(guān)保密規(guī)定,對甲方提供的工程圖紙、技術(shù)資料等予以保密。
七、違約責任
1.乙方如未按合同約定完成分包工程,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔違約責任。
2.甲方如未按合同約定支付工程款,乙方有權(quán)要求甲方支付違約金,并承擔相應的法律責任。
八、爭議解決
1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2.訴訟過程中,雙方應繼續(xù)履行本合同,除非法院另有判決。
九、合同生效及終止
1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后,本合同終止。
十、附件
1.附件一:《分包工程清單》
2.附件二:《工程款支付計劃》
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
簽訂日期:____年____月____日
第二篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導
合同編號:__________
甲方(以下簡稱“甲方”)、乙方(以下簡稱“乙方”)及丙方(以下簡稱“丙方”)本著平等互利、誠實信用的原則,就甲方工程項目中乙方負責鋼筋分包事宜,丙方作為第三方擔保及協(xié)調(diào)機構(gòu),達成如下協(xié)議:
一、分包工程范圍及第三方責任
1.乙方負責甲方工程項目中鋼筋的采購、加工、運輸、安裝等工作。
2.丙方作為第三方擔保及協(xié)調(diào)機構(gòu),負責監(jiān)督乙方履行合同義務(wù),確保工程質(zhì)量和進度。
3.丙方應具備相關(guān)資質(zhì),并承諾在合同履行期間提供專業(yè)、公正的服務(wù)。
二、合同工期及丙方權(quán)利
1.本合同工期自合同生效之日起至____年____月____日止。
2.丙方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成分包工程,并有權(quán)對乙方的施工進度、質(zhì)量進行檢查。
3.丙方有權(quán)根據(jù)檢查結(jié)果,要求乙方對不符合質(zhì)量標準的部分進行整改。
三、工程款支付及甲方權(quán)益
1.甲方按照分包工程進度,按月向乙方支付工程款,支付比例及時間節(jié)點詳見附件《工程款支付計劃》。
2.甲方有權(quán)在支付工程款前,要求丙方出具書面確認函,確認乙方已按照合同約定完成相關(guān)工作。
3.甲方有權(quán)根據(jù)丙方的書面確認函,決定是否支付工程款。
四、工程質(zhì)量及驗收及甲方權(quán)益
1.乙方應嚴格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標準和合同約定,確保分包工程質(zhì)量。
2.甲方有權(quán)對分包工程進行監(jiān)督檢查,丙方應予以配合。
3.丙方應負責對分包工程進行驗收,并出具書面驗收報告。
4.甲方有權(quán)根據(jù)驗收報告,決定是否支付剩余工程款。
五、工程變更及索賠及甲方權(quán)益
1.乙方在施工過程中,如因甲方原因?qū)е鹿こ塘吭黾印⒐こ虄?nèi)容變更,甲方應按照合同約定支付相應費用。
2.丙方有權(quán)對因乙方原因?qū)е碌墓こ套兏M行審核,并出具書面審核意見。
3.甲方有權(quán)根據(jù)丙方的審核意見,決定是否支付工程變更費用。
六、知識產(chǎn)權(quán)及保密及甲方權(quán)益
1.乙方在分包工程中使用的材料、技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,甲方不得侵犯。
2.丙方有權(quán)監(jiān)督乙方在工程中遵守知識產(chǎn)權(quán)及保密規(guī)定。
3.甲方有權(quán)要求丙方在必要時提供書面報告,確認乙方遵守知識產(chǎn)權(quán)及保密規(guī)定。
七、違約責任及乙方限制條款
1.乙方如未按合同約定完成分包工程,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔違約責任。
2.乙方如因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`,每延誤一日,乙方應向甲方支付____元違約金。
3.乙方如違反知識產(chǎn)權(quán)及保密規(guī)定,甲方有權(quán)要求乙方承擔相應法律責任。
4.乙方在合同履行期間,不得將分包工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方。
八、爭議解決及甲方權(quán)益
1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2.訴訟過程中,雙方應繼續(xù)履行本合同,除非法院另有判決。
九、合同生效及終止及甲方權(quán)益
1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后,本合同終止。
十、附件
1.附件:《工程款支付計劃》
十一、第三方介入意義及目的
丙方作為第三方擔保及協(xié)調(diào)機構(gòu),介入本合同,旨在提高工程質(zhì)量和進度,確保甲方權(quán)益得到保障。通過丙方的監(jiān)督和協(xié)調(diào),有助于提高合同履行的透明度和公正性,降低合同風險。
十二、甲方權(quán)益主導目的及意義
甲方作為工程項目主體,主導本合同,旨在確保工程質(zhì)量和進度,維護自身權(quán)益。通過增加甲方權(quán)利條款和利益條款,以及強化乙方的違約及限制條款,甲方能夠更好地控制工程質(zhì)量和進度,降低合同風險,實現(xiàn)項目預期目標。
本合同一式____份,甲乙丙三方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
丙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
簽訂日期:____年____月____日
第三篇范文:第三方主體+乙方權(quán)益主導
合同編號:__________
甲方(以下簡稱“甲方”)、乙方(以下簡稱“乙方”)及丁方(以下簡稱“丁方”)本著平等互利、誠實信用的原則,就甲方工程項目中乙方負責鋼筋分包事宜,丁方作為第三方監(jiān)理及調(diào)解機構(gòu),達成如下協(xié)議:
一、分包工程范圍及丁方責任
1.乙方負責甲方工程項目中鋼筋的采購、加工、運輸、安裝等工作。
2.丁方作為第三方監(jiān)理及調(diào)解機構(gòu),負責對乙方的工作進行監(jiān)督,確保工程質(zhì)量和進度符合合同要求。
3.丁方應具備相關(guān)資質(zhì),并承諾在合同履行期間提供獨立、公正的監(jiān)理服務(wù)。
二、合同工期及乙方權(quán)益
1.本合同工期自合同生效之日起至____年____月____日止。
2.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間節(jié)點提供必要的工程條件和支持。
3.丁方應定期向乙方提供工程進度報告,確保乙方了解工程的整體進度。
三、工程款支付及乙方權(quán)益
1.甲方應按照分包工程進度,按月向乙方支付工程款,支付比例及時間節(jié)點詳見附件《工程款支付計劃》。
2.乙方有權(quán)要求甲方在支付工程款前提供書面支付通知,確認支付金額及條件。
3.乙方有權(quán)要求丁方對甲方的支付行為進行監(jiān)督,確保支付符合合同約定。
四、工程質(zhì)量及驗收及乙方權(quán)益
1.乙方應嚴格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標準和合同約定,確保分包工程質(zhì)量。
2.乙方有權(quán)要求丁方對工程質(zhì)量進行獨立驗收,并出具書面驗收報告。
3.乙方有權(quán)根據(jù)驗收結(jié)果,要求甲方對不符合質(zhì)量標準的部分進行整改,并承擔相關(guān)費用。
五、工程變更及索賠及乙方權(quán)益
1.乙方在施工過程中,如因甲方原因?qū)е鹿こ塘吭黾?、工程?nèi)容變更,乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付相應費用。
2.丁方應負責對因甲方原因?qū)е碌墓こ套兏M行審核,并出具書面審核意見。
3.乙方有權(quán)根據(jù)丁方的審核意見,決定是否接受工程變更,并要求甲方支付相應費用。
六、知識產(chǎn)權(quán)及保密及乙方權(quán)益
1.乙方在分包工程中使用的材料、技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,甲方不得侵犯。
2.丁方應監(jiān)督甲方遵守知識產(chǎn)權(quán)及保密規(guī)定,確保乙方權(quán)益不受侵害。
3.乙方有權(quán)要求丁方在必要時提供書面報告,確認甲方遵守知識產(chǎn)權(quán)及保密規(guī)定。
七、違約責任及甲方限制條款
1.甲方如未按合同約定提供工程條件或支付工程款,乙方有權(quán)要求甲方承擔違約責任,包括但不限于支付違約金和賠償損失。
2.甲方如違反知識產(chǎn)權(quán)及保密規(guī)定,乙方有權(quán)要求甲方承擔相應法律責任。
3.甲方在合同履行期間,不得將工程分包給其他單位,否則乙方有權(quán)解除合同。
八、爭議解決及乙方權(quán)益
1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
2.乙方有權(quán)要求丁方在爭議解決過程中提供專業(yè)意見,以維護自身權(quán)益。
九、合同生效及終止及乙方權(quán)益
1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
2.本合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后,本合同終止。
十、附件
1.附件:《工程款支付計劃》
十一、乙方權(quán)益主導目的及意義
乙方作為分包商,主導本合同,旨在確保自身權(quán)益得到充分保障。通過增加乙方權(quán)利條款和利益條款,以及強化甲方的違約及限制條款,乙方能夠更好地控制工程進度和成本,提高工作效率,確保分包工程的順
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年度三亞安置房銷售合同模板(環(huán)保材料)3篇
- 2024年智能家居櫥柜定制專項服務(wù)合同3篇
- 2024年度校園消防安全評估與改進服務(wù)合同3篇
- 2024年度城市軌道交通工程信號系統(tǒng)承包合同2篇
- 2024年度環(huán)保設(shè)施施工圖設(shè)計合同范本2篇
- 2024年度企業(yè)培訓視頻制作合同3篇
- 2024年度水利工程設(shè)備運輸及安裝服務(wù)合同2篇
- 2024年標準工程支付款項清算具體合同
- 2024年物流公司駕駛員承包合同
- 2024年度中央空調(diào)盤管更換合同2篇
- 期末綜合卷(含答案) 2024-2025學年蘇教版數(shù)學六年級上冊
- 2025春夏運動戶外行業(yè)趨勢白皮書
- 中醫(yī)筋傷的治療
- 【MOOC】英文技術(shù)寫作-東南大學 中國大學慕課MOOC答案
- 護理產(chǎn)科健康教育
- 《〈論語〉十二章》說課稿 2024-2025學年統(tǒng)編版高中語文選擇性必修上冊
- 2024年P(guān)E工程師培訓教材:深入淺出講解
- 數(shù)字華容道+課時2
- 期末模擬考試卷01-2024-2025學年上學期高一思想政治課《中國特色社會主義》含答案
- 2024年21起典型火災案例及消防安全知識專題培訓(消防月)
- 人教版四年級上冊數(shù)學【選擇題】專項練習100題附答案
評論
0/150
提交評論