2024年某工程項目最終結算專項合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年某工程項目最終結算專項合同版B版本合同目錄一覽1.工程概況1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質2.合同主體2.1發(fā)包人2.2承包人3.工程合同價款3.1合同總價3.2工程量清單3.3合同價格調整4.工程進度與交付4.1工程進度計劃4.2工程交付時間4.3工程延期交付5.工程質量與標準5.1工程質量要求5.2工程質量驗收5.3工程質量保修6.合同支付與結算6.1付款方式6.2進度付款6.3竣工結算6.4質量保證金7.合同變更與解除7.1合同變更條件7.2合同變更程序7.3合同解除條件7.4合同解除程序8.違約責任8.1承包人違約8.2發(fā)包人違約8.3違約賠償責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁9.3訴訟10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更條件10.3合同終止條件11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3違約保密條款12.法律適用與爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決13.其他條款13.1不可抗力13.2合同的轉讓13.3合同的附件14.合同的簽署與備案14.1合同簽署14.2合同備案第一部分：合同如下：第一條工程概況1.1工程名稱：2024年某工程項目1.2工程地點：具體位置1.3工程規(guī)模：工程總體規(guī)模描述1.4工程性質：商業(yè)/住宅/工業(yè)等第二條合同主體2.1發(fā)包人：發(fā)包方全稱2.2承包人：承包方全稱第三條工程合同價款3.1合同總價：合同總價（大寫）人民幣（小寫）3.2工程量清單：詳見附件一3.3合同價格調整：3.3.1價格調整的條件3.3.2價格調整的程序3.3.3價格調整的方法第四條工程進度與交付4.1工程進度計劃：詳見附件二4.2工程交付時間：工程交付的具體日期4.3工程延期交付：4.3.1延期交付的條件4.3.2延期交付的程序4.3.3延期交付的違約金計算方式第五條工程質量與標準5.1工程質量要求：詳見附件三5.2工程質量驗收：5.2.1驗收標準和方法5.2.2驗收程序5.2.3驗收不合格的處理5.3工程質量保修：5.3.1保修范圍和期限5.3.2保修責任和要求5.3.3保修費用承擔第六條合同支付與結算6.1付款方式：銀行轉賬/現金支付等6.2進度付款：6.2.1進度付款的條件6.2.2進度付款的程序6.2.3進度付款的比例和時間6.3竣工結算：6.3.1竣工結算的條件6.3.2竣工結算的程序6.3.3竣工結算的金額計算方法6.4質量保證金：6.4.1質量保證金的提取比例6.4.2質量保證金的退還條件6.4.3質量保證金的扣除方式第八條違約責任8.1承包人違約：8.1.1承包人未按合同約定完成工程，應承擔的違約責任。8.1.2承包人工程質量不符合合同約定，應承擔的違約責任。8.1.3承包人其他違約行為及應承擔的責任。8.2發(fā)包人違約：8.2.1發(fā)包人未按合同約定支付價款，應承擔的違約責任。8.2.2發(fā)包人未按合同約定提供施工條件，應承擔的違約責任。8.2.3發(fā)包人其他違約行為及應承擔的責任。8.3違約賠償責任：8.3.1違約賠償的計算方法。8.3.2違約賠償的最高限額。8.3.3違約賠償的具體支付程序。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：協商/調解/仲裁/訴訟等。9.2仲裁：9.2.1仲裁機構的選擇。9.2.2仲裁費用承擔。9.2.3仲裁裁決的執(zhí)行。9.3訴訟：9.3.1訴訟管轄法院的選擇。9.3.2訴訟費用的承擔。9.3.3訴訟裁決的執(zhí)行。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件：合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同變更條件：合同變更需經雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。10.3合同終止條件：合同終止的條件及程序。第十一條保密條款11.1保密內容：合同雙方的商業(yè)秘密、技術秘密等。11.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止之日起。11.3違約保密條款：違反保密條款的違約責任。第十二條法律適用與爭議解決12.1法律適用：本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決：按照合同爭議解決條款進行。第十三條其他條款13.1不可抗力：不可抗力的定義及處理。13.2合同的轉讓：合同轉讓的條件及程序。13.3合同的附件：合同附件的名稱及編號。第十四條合同的簽署與備案14.1合同簽署：合同簽署的時間、地點、當事人。14.2合同備案：合同備案的部門、程序。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出工程項目中所有的工程量，包括工程項目的名稱、數量、單位、單價和總價等信息。附件二：工程進度計劃詳細列出工程項目的施工進度計劃，包括施工階段的劃分、各階段的施工內容和完成時間等信息。附件三：工程質量要求詳細列出工程項目的質量要求，包括工程項目的材料、施工工藝、驗收標準等信息。說明二：違約行為及責任認定：1.承包人未按合同約定完成工程，發(fā)包人未按合同約定支付價款。2.承包人工程質量不符合合同約定，發(fā)包人未按合同約定提供施工條件。3.承包人未按合同約定時間交付工程，發(fā)包人未按合同約定時間支付價款。違約責任認定標準：1.違約金計算：按照合同金額的一定比例計算違約金。2.賠償責任：按照實際損失金額計算賠償責任。示例說明：如果承包人未按合同約定完成工程，發(fā)包人可以按照合同金額的5%計算違約金，并有權要求承包人繼續(xù)完成工程。如果發(fā)包人未按合同約定支付價款，承包人可以要求發(fā)包人支付合同金額的5%作為違約金，并有權要求發(fā)包人支付已完成的工程價款。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況