文化場館裝修工程承攬

文化場館裝修工程承攬合同編號：__________文化場館裝修工程承攬合同甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承包方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程預(yù)算：__________1.5工程工期：__________第二條乙方承攬范圍及義務(wù)2.1乙方承攬范圍：（1）負責工程的施工設(shè)計；（2）負責工程的材料采購；（3）負責工程的施工；（4）負責工程的驗收；（5）負責工程的保修。2.2乙方義務(wù)：（1）按照甲方的要求，完成工程的設(shè)計和施工；（2）確保工程質(zhì)量和安全；（3）在規(guī)定工期內(nèi)完成工程；（4）提供完善的售后服務(wù)。第三條甲方權(quán)利和義務(wù)3.1甲方權(quán)利：（1）對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查；（2）要求乙方按照約定時間完成工程；（3）要求乙方承擔違約責任；（4）要求乙方提供相應(yīng)的工程資料。3.2甲方義務(wù)：（1）按照約定時間支付工程款項；（2）為乙方提供施工場地和必要的施工條件；（3）協(xié)助乙方解決施工過程中的問題。第四條合同價款及支付方式4.1合同價款：__________4.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程預(yù)付款：__________元；（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項：__________元。第五條工程驗收及保修5.1工程驗收：（1）工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交工程驗收申請；（2）甲方應(yīng)在收到申請后__________日內(nèi)組織驗收；（3）驗收合格的，雙方簽署驗收報告；（4）驗收不合格的，乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)整改，并重新驗收。5.2保修：（1）工程驗收合格后，乙方應(yīng)提供__________年的免費保修服務(wù)；（2）保修期內(nèi)，乙方負責修復(fù)工程質(zhì)量問題；（3）保修期外，乙方提供有償維修服務(wù)。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金：__________元；6.2乙方工程質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)承擔修復(fù)費用及因此造成的甲方損失；6.3甲方未按照約定時間支付工程款項的，應(yīng)向乙方支付滯納金：__________元。第七條爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；8.3本合同未盡事宜，可另行協(xié)商補充。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計方案2.施工圖紙3.材料采購清單4.工程預(yù)算明細5.施工進度計劃6.工程驗收報告7.保修服務(wù)承諾8.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，認定標準為實際完成時間超過合同約定的工期。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定，認定標準為驗收不合格或保修期內(nèi)出現(xiàn)問題。3.甲方未按約定時間支付工程款項，認定標準為付款時間超過合同約定的期限。三、法律名詞及解釋：1.文化場館：指用于舉辦各類文化活動的場所，如圖書館、博物館、展覽館等。2.裝修工程：指對文化場館進行內(nèi)部裝飾和改造的工程。3.承攬：指承包方承擔某項工程的設(shè)計、施工、驗收等環(huán)節(jié)。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.保修服務(wù)：指承包方在一定期限內(nèi)對工程質(zhì)量問題提供免費修復(fù)服務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，必要時甲方可要求乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方應(yīng)及時修復(fù)，必要時重新施工，并承擔相應(yīng)費用。3.款項支付糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定履行付款義務(wù)，必要時可尋求法律途徑解決。4.施工場地和條件不足：解決辦法：甲方應(yīng)協(xié)助乙方解決施工過程中的問題，確保工程順利進行。五、所