2025金沙江路施工合同

?合同編號：合同各方：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方為工程項目的業(yè)主，擁有項目的所有權和決定權；2.乙方具備相關施工資質和能力，愿意承擔該工程的施工任務；3.雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經過充分協(xié)商，達成一致。一、工程概況1.1工程名稱：2025金沙江路施工工程1.2工程地點：1.3工程內容：1.4工程規(guī)模：1.5工程預算：二、施工期限2.1本工程的施工期限為自合同簽訂之日起至年__月__日。2.2乙方應當按照約定的工期完成施工，如有特殊情況需延期的，應提前向甲方提出申請，經甲方批準后方可延期。三、施工質量3.1乙方應當按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，保證工程質量。3.2乙方應嚴格按照設計文件和施工圖紙進行施工，不得擅自改動。3.3工程驗收合格后，乙方應承擔一定的保修期內的維修責任。四、合同價格與支付4.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：元整（小寫）：元。4.2甲方分期支付乙方工程款項，具體支付方式和時間由雙方協(xié)商確定。4.3乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時間支付工程款項。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成施工的，應當按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價×逾期天數(shù)×0.1%。5.2甲方未按照約定時間支付工程款項的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結清之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽名）：乙方代表（簽名）：簽訂日期：年__月__日注意事項及解決辦法：1.合同的履行：乙方應嚴格按照合同約定的工程內容、質量和進度要求進行施工。如乙方因自身原因導致工程進度延誤，應承擔相應的違約責任。如甲方原因導致工程進度延誤，甲方應支付乙方相應的逾期違約金。2.工程質量：乙方應保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求。如工程驗收不合格，乙方應在甲方指定的時間內整改至合格。如因乙方原因導致工程質量問題，乙方應承擔整改費用和甲方遭受的損失。3.合同價格與支付：甲方應按照合同約定的時間和方式支付工程款項。如甲方逾期支付，應支付乙方相應的逾期違約金。乙方應按照合同約定開具正規(guī)發(fā)票。4.保密條款：雙方應對合同內容和簽訂過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經對方同意不得向第三方披露。如違反保密義務，違約方應承擔相應的違約責任。5.爭議解決：如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指合同中承擔工程項目的業(yè)主，擁有項目的所有權和決定權。2.乙方：指承擔工程施工任務的單位或個人，具備相關施工資質和能力。3.工程驗收：指工程完成后，甲方、乙方和有關政府部門共同對工程質量、安全、進度等方面進行檢查、評估和確認的過程。4.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。5.保修期：指工程驗收合格后，乙方對工程質量承擔一定期限的維修責任。6.管轄權：指合同爭議解決過程中，具有審理權和執(zhí)行權的法院。7.友好協(xié)商：指雙方在合同履行過程中，以平等、自愿、誠實信用的原則，通過溝通、協(xié)商解決問題的方式。應用場合：1.適用于甲方為工程項目業(yè)主，乙方為具備施工資質的施工單位或個人之間的施工合同簽訂。2.適用于各類建筑工程項目，包括但不限于房屋建筑、基礎設施建設、裝修改造等。3.適用于工程項目施工過程中，雙方對于工程質量、進度、費用等方面的權利義務明確約定的情況。補充條款：1.環(huán)境保護條款：雙方應遵守國家環(huán)保法規(guī)，確保施工過程中對環(huán)境的影響降至最低，如因乙方原因造成環(huán)境污染，乙方應承擔全部責任。2.安全生產條款：乙方應嚴格按照國家安全生產法規(guī)進行施工，確保施工過程中的安全生產，如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任。3.知識產權保護條款：雙方承諾在合同履行過程中不侵犯他人的知識產權，如因乙方原因導致知識產權糾紛，乙方應承擔全部責任。4.不可抗力條款：雙方因不可抗力導致無法履行合同的，應及時通知對方，并根據(jù)情況協(xié)商解決。不可抗力包括但不限于自然災害、社會事件等。5.合同解除和終止條款：約定在何種情況下可以解除或終止合同，以及解除或終止合同后的相關處理事項。6.爭議解決方式：如雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。附件列表：1.施工圖紙和技術文件：包括工程設計圖紙、施工方案、技術要求等。2.工程量清單：詳細列明工程項目的各項工程量和費用。3.乙方