二零二五版光伏發(fā)電工程承攬合同模板-施工與運營維護3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版光伏發(fā)電工程承攬合同模板——施工與運營維護本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方信息1.2承包方信息1.3項目信息1.4項目地點1.5項目規(guī)模1.6項目類型2.項目施工2.1施工內容2.2施工工期2.3施工進度2.4施工質量要求2.5施工安全要求2.6施工材料與設備2.7施工驗收標準2.8施工變更與調整3.項目運營3.1運營管理3.2運營維護3.3運營維護人員3.4運營維護責任3.5運營維護費用3.6運營維護期限3.7運營維護標準3.8運營維護記錄4.技術支持與培訓4.1技術支持4.2培訓內容4.3培訓對象4.4培訓時間4.5培訓費用4.6培訓效果評估5.付款方式5.1付款比例5.2付款時間5.3付款條件5.4付款方式5.5逾期付款責任6.違約責任6.1違約情形6.2違約責任6.3違約賠償6.4違約爭議解決7.合同解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3合同解除程序7.4合同終止程序8.保密條款8.1保密內容8.2保密期限8.3違反保密責任9.知識產權9.1知識產權歸屬9.2知識產權保護10.法律適用與爭議解決10.1法律適用10.2爭議解決方式10.3爭議解決機構10.4爭議解決程序11.合同生效與變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除程序12.合同附件12.1項目施工圖12.2技術規(guī)范12.3合同簽訂文件13.合同簽署13.1合同簽署地點13.2合同簽署時間13.3合同簽署代表14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1承攬方信息1.1.1名稱：_______1.1.2法定代表人：_______1.1.3注冊地址：_______1.1.4聯(lián)系電話：_______1.1.5電子郵箱：_______1.2承包方信息1.2.1名稱：_______1.2.2法定代表人：_______1.2.3注冊地址：_______1.2.4聯(lián)系電話：_______1.2.5電子郵箱：_______1.3項目信息1.3.1項目名稱：_______1.3.2項目地點：_______1.3.3項目規(guī)模：_______（例如：100MW）1.3.4項目類型：_______（例如：地面光伏發(fā)電項目）1.4項目地點1.4.1省份：_______1.4.2市縣：_______1.4.3具體地址：_______1.5項目規(guī)模1.5.1總裝機容量：_______（例如：100MW）1.5.2預計發(fā)電量：_______（例如：120GWh/年）1.6項目類型1.6.1項目性質：_______（例如：分布式光伏發(fā)電）1.6.2項目建設內容：_______（例如：光伏組件、逆變器、支架等）2.項目施工2.1施工內容2.1.1光伏組件安裝2.1.2逆變器安裝2.1.3支架安裝2.1.4線路敷設2.1.5電氣設備調試2.1.6防雷接地系統(tǒng)建設2.2施工工期2.2.1總工期：_______（例如：6個月）2.2.2各階段工期：_______（例如：組件安裝30天，逆變器安裝20天等）2.3施工進度2.3.1施工計劃：_______2.3.2進度監(jiān)控：_______2.4施工質量要求2.4.1國家標準：_______2.4.2行業(yè)規(guī)范：_______2.4.3企業(yè)標準：_______2.5施工安全要求2.5.1施工現(xiàn)場安全管理制度：_______2.5.2施工人員安全培訓：_______2.5.3施工現(xiàn)場安全設施：_______2.6施工材料與設備2.6.1材料供應商：_______2.6.2設備供應商：_______2.6.3材料與設備質量要求：_______2.7施工驗收標準2.7.1國家標準：_______2.7.2行業(yè)規(guī)范：_______2.7.3企業(yè)標準：_______2.8施工變更與調整2.8.1變更原因：_______2.8.2變更程序：_______2.8.3變更費用：_______3.項目運營3.1運營管理3.1.1運營機構：_______3.1.2運營人員：_______3.1.3運營管理制度：_______3.2運營維護3.2.1維護內容：_______3.2.2維護標準：_______3.2.3維護期限：_______3.3運營維護人員3.3.1人員配備：_______3.3.2人員培訓：_______3.4運營維護責任3.4.1維護責任：_______3.4.2維護責任追究：_______3.5運營維護費用3.5.1維護費用總額：_______3.5.2維護費用支付方式：_______3.6運營維護期限3.6.1運營期限：_______3.6.2維護期限：_______3.7運營維護標準3.7.1國家標準：_______3.7.2行業(yè)規(guī)范：_______3.7.3企業(yè)標準：_______3.8運營維護記錄3.8.1記錄內容：_______3.8.2記錄方式：_______8.技術支持與培訓8.1技術支持8.1.1技術支持服務內容：_______8.1.2技術支持響應時間：_______8.1.3技術支持聯(lián)系方式：_______8.2培訓內容8.2.1培訓課程：_______8.2.2培訓教材：_______8.3培訓對象8.3.1運營維護人員：_______8.3.2運營管理人員：_______8.4培訓時間8.4.1培訓總時長：_______8.4.2單次培訓時長：_______8.5培訓費用8.5.1培訓費用總額：_______8.5.2費用支付方式：_______8.6培訓效果評估8.6.1評估方式：_______8.6.2評估結果：_______9.付款方式9.1付款比例9.1.1預付款：_______9.1.2進度款：_______9.1.3驗收款：_______9.2付款時間9.2.1預付款支付時間：_______9.2.2進度款支付時間：_______9.2.3驗收款支付時間：_______9.3付款條件9.3.1付款條件：_______9.3.2付款證明：_______9.4付款方式9.4.1付款方式：_______9.4.2銀行賬戶信息：_______9.5逾期付款責任9.5.1逾期付款利息：_______9.5.2違約金：_______10.違約責任10.1違約情形10.1.1施工延誤：_______10.1.2質量不合格：_______10.1.3違反保密義務：_______10.2違約責任10.2.1返工或修復：_______10.2.2賠償損失：_______10.2.3退還定金：_______10.3違約賠償10.3.1賠償金額：_______10.3.2賠償方式：_______10.4違約爭議解決10.4.1爭議解決方式：_______10.4.2爭議解決機構：_______11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.1.1雙方協(xié)商一致：_______11.1.2違約解除：_______11.1.3不可抗力：_______11.2合同終止條件11.2.1項目完成：_______11.2.2合同到期：_______11.3合同解除程序11.3.1提前通知：_______11.3.2解除通知：_______11.4合同終止程序11.4.1終止通知：_______11.4.2終止手續(xù)：_______12.保密條款12.1保密內容12.1.1技術秘密：_______12.1.2商業(yè)秘密：_______12.2保密期限12.2.1保密期限：_______12.3違反保密責任12.3.1違約責任：_______12.3.2損害賠償：_______13.知識產權13.1知識產權歸屬13.1.1技術成果：_______13.1.2商標：_______13.2知識產權保護13.2.1侵權責任：_______13.2.2爭議解決：_______14.法律適用與爭議解決14.1法律適用14.1.1適用法律：_______14.2爭議解決方式14.2.1爭議解決方式：_______14.3爭議解決機構14.3.1爭議解決機構：_______14.4爭議解決程序14.4.1爭議解決程序：_______第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同所指第三方，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測方、咨詢方、保險方等，均指除甲乙雙方以外的獨立第三方。2.第三方介入原因及程序2.1第三方介入原因2.1.1為確保項目順利進行，提高項目質量，降低風險；2.1.2雙方協(xié)商一致，認為有必要引入第三方提供專業(yè)服務。2.2第三方介入程序2.2.1雙方協(xié)商確定第三方介入的具體事項、服務內容、費用等；2.2.2雙方簽署《第三方服務協(xié)議》；2.2.3第三方根據(jù)《第三方服務協(xié)議》履行職責。3.第三方責任限額3.1第三方責任限額3.1.1第三方在履行職責過程中，因自身原因造成的損失，其責任限額由《第三方服務協(xié)議》約定；3.1.2若第三方責任限額不足以彌補損失，甲乙雙方有權要求第三方承擔超出部分的責任。4.第三方與其他各方的責權利劃分4.1第三方與甲方的責權利劃分4.1.1第三方應按照《第三方服務協(xié)議》履行職責，對甲方負責；4.1.2甲方應向第三方支付約定的服務費用；4.1.3若第三方違約，甲方有權解除《第三方服務協(xié)議》，并要求第三方承擔相應責任。4.2第三方與乙方的責權利劃分4.2.1第三方應按照《第三方服務協(xié)議》履行職責，對乙方負責；4.2.2乙方應向第三方支付約定的服務費用；4.2.3若第三方違約，乙方有權解除《第三方服務協(xié)議》，并要求第三方承擔相應責任。4.3第三方與甲乙雙方的共同責任4.3.1在第三方介入的項目中，若因第三方原因導致甲乙雙方損失，甲乙雙方有權要求第三方承擔相應責任；4.3.2若第三方責任難以界定，甲乙雙方應協(xié)商解決。5.第三方介入后的合同修正條款5.1合同修正條款5.1.1本合同在第三方介入后，除本部分規(guī)定的修正條款外，其他條款仍有效；5.1.2本合同修正條款為本合同不可分割的一部分。6.第三方介入后的合同履行6.1第三方介入后，甲乙雙方應按照本合同及修正條款履行各自義務；6.2第三方介入后，甲乙雙方應密切配合第三方工作，確保項目順利進行。7.第三方介入后的爭議解決7.1第三方介入后，若甲乙雙方與第三方發(fā)生爭議，應協(xié)商解決；7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.其他8.1本部分修正條款為本合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力；8.2本部分修正條款自合同簽訂之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目施工圖要求：詳細展示項目施工設計，包括光伏組件、逆變器、支架等安裝位置、尺寸、連接方式等。說明：施工圖是項目施工的重要依據(jù)，需由專業(yè)設計人員繪制，并經(jīng)雙方確認無誤。2.技術規(guī)范要求：列出項目施工、運營維護所需遵循的國家標準、行業(yè)規(guī)范和企業(yè)標準。說明：技術規(guī)范是保證項目質量的重要依據(jù)，需雙方共同制定或確認。3.合同簽訂文件要求：包括合同文本、附件列表、雙方簽字蓋章等。說明：合同簽訂文件是合同生效的法律依據(jù)，需雙方妥善保管。4.第三方服務協(xié)議要求：明確第三方介入的具體事項、服務內容、費用、責任等。說明：第三方服務協(xié)議是第三方介入項目的基礎文件，需雙方及第三方共同簽署。5.施工進度表要求：詳細列出項目施工各階段的起止時間、工作內容、驗收標準等。說明：施工進度表是監(jiān)控項目進度的重要工具，需雙方共同制定并定期更新。6.運營維護記錄要求：記錄項目運營維護過程中的各項數(shù)據(jù)、問題、處理結果等。說明：運營維護記錄是保證項目長期穩(wěn)定運行的重要資料，需定期整理歸檔。7.付款憑證要求：包括銀行匯款單、現(xiàn)金收據(jù)等，作為付款證明。說明：付款憑證是證明付款行為的重要依據(jù)，需妥善保管。8.違約通知要求：明確違約行為、違約責任、解決方式等。說明：違約通知是處理違約行為的重要文件，需在違約發(fā)生后及時發(fā)出。9.爭議解決協(xié)議要求：明確爭議解決方式、機構、程序等。說明：爭議解決協(xié)議是解決合同爭議的法律依據(jù)，需在爭議發(fā)生前或爭議發(fā)生后簽署。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：1.1施工延誤責任認定：根據(jù)合同工期及延誤時間，按每日或每小時計算違約金。示例：若工期延誤10天，每日違約金為合同總價的1%。1.2質量不合格責任認定：根據(jù)國家標準、行業(yè)規(guī)范和企業(yè)標準，對不合格部分進行返工或修復，并賠償由此造成的損失。示例：若光伏組件質量不合格，需更換合格組件，并賠償由此造成的損失。1.3違反保密義務責任認定：根據(jù)合同約定，賠償因泄露保密信息造成的損失。示例：若泄露商業(yè)秘密，需賠償損失金額及違約金。1.4未按時付款責任認定：按逾期付款金額計算利息，并支付違約金。示例：逾期付款10天，每日利息為逾期付款金額的0.5%，違約金為逾期付款金額的1%。1.5第三方違約責任認定：第三方違約責任按《第三方服務協(xié)議》執(zhí)行，甲乙雙方有權要求第三方承擔相應責任。全文完。二零二四版光伏發(fā)電工程承攬合同模板——施工與運營維護1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同雙方1.5合同簽訂地點2.項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目投資方2.5項目運營方3.施工內容3.1施工范圍3.2施工質量要求3.3施工進度計劃3.4施工安全措施3.5施工環(huán)境保護4.施工進度4.1施工階段劃分4.2關鍵節(jié)點時間4.3進度調整機制4.4進度延誤責任5.施工質量5.1質量標準5.2質量檢驗5.3質量問題處理5.4質量責任6.施工安全6.1安全管理制度6.2安全措施6.3安全責任6.4事故處理7.施工環(huán)境保護7.1環(huán)保措施7.2環(huán)保責任7.3環(huán)保驗收8.設備材料供應8.1設備材料清單8.2供應時間8.3供應質量8.4供應責任9.施工款項9.1工程造價9.2付款方式9.3付款進度9.4付款條件9.5付款違約責任10.運營維護10.1運營維護范圍10.2運營維護標準10.3運營維護責任10.4運營維護費用11.運營維護期限11.1運營維護開始時間11.2運營維護結束時間11.3運營維護期限調整12.運營維護質量保證12.1質量保證措施12.2質量保證期限12.3質量保證責任13.運營維護費用13.1費用構成13.2費用支付13.3費用調整14.合同解除與終止14.1合同解除條件14.2合同終止條件14.3合同解除與終止后的處理第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“二零二四版光伏發(fā)電工程承攬合同”。1.2合同編號：本合同編號為______。1.3合同簽訂日期：本合同簽訂日期為____年____月____日。1.4合同雙方：1.5合同簽訂地點：本合同簽訂地點為______。2.項目概述2.1項目名稱：______光伏發(fā)電工程。2.2項目地點：______。2.3項目規(guī)模：裝機容量______MWp。2.4項目投資方：______。2.5項目運營方：______。3.施工內容3.1施工范圍：包括但不限于光伏組件安裝、支架系統(tǒng)施工、逆變器安裝、電纜敷設、接地系統(tǒng)施工、防雷系統(tǒng)施工等。3.2施工質量要求：按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行，確保工程質量符合設計要求。3.3施工進度計劃：施工進度計劃詳見附件一。3.4施工安全措施：嚴格按照國家有關安全生產法律法規(guī)和行業(yè)標準執(zhí)行，確保施工安全。3.5施工環(huán)境保護：采取有效措施，減少施工過程中的環(huán)境污染，確保符合國家環(huán)保要求。4.施工進度4.1施工階段劃分：施工分為前期準備、主體施工、驗收調試三個階段。4.2關鍵節(jié)點時間：詳見附件一。4.3進度調整機制：因不可抗力、設計變更等原因導致施工進度延誤，雙方應協(xié)商調整。4.4進度延誤責任：因承攬方原因導致施工進度延誤，承攬方應承擔相應的責任。5.施工質量5.1質量標準：按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行，確保工程質量符合設計要求。5.2質量檢驗：施工過程中，承攬方應進行自檢，監(jiān)理單位應進行監(jiān)理檢驗。5.3質量問題處理：發(fā)現(xiàn)質量問題，承攬方應立即采取措施進行整改，監(jiān)理單位應監(jiān)督整改過程。5.4質量責任：承攬方對施工質量承擔全部責任。6.施工安全6.1安全管理制度：承攬方應建立健全安全管理制度，確保施工安全。6.2安全措施：采取必要的安全措施，防止事故發(fā)生。6.3安全責任：承攬方對施工安全承擔全部責任。6.4事故處理：發(fā)生安全事故，承攬方應立即采取措施，及時報告，并承擔相應責任。7.施工環(huán)境保護7.1環(huán)保措施：采取有效措施，減少施工過程中的環(huán)境污染，確保符合國家環(huán)保要求。7.2環(huán)保責任：承攬方對施工過程中的環(huán)保問題承擔全部責任。7.3環(huán)保驗收：施工結束后，承攬方應組織環(huán)保驗收，確保符合環(huán)保要求。8.設備材料供應8.1設備材料清單：詳見附件二，包括但不限于光伏組件、支架、逆變器、電纜、接地材料、防雷材料等。8.2供應時間：設備材料應在施工前____日內送達施工現(xiàn)場。8.3供應質量：設備材料應符合國家相關標準和合同約定，并由供應商提供合格證明。8.4供應責任：供應商對設備材料的質量和供應承擔全部責任。9.施工款項9.1工程造價：本工程總造價為人民幣______元，詳見附件三。9.2付款方式：付款采用分期支付方式，具體付款節(jié)點如下：9.2.1預付款：合同簽訂后____日內支付總價的____%。9.2.2分階段進度款：根據(jù)施工進度，按實際完成工程量支付總價的____%。9.2.3驗收合格后支付總價的____%。9.2.4留置金：合同總價款的____%，在工程保修期滿后無質量問題時退還。9.3付款進度：詳見附件三。9.4付款條件：承攬方提交相關付款申請文件，經(jīng)甲方審核無誤后支付。9.5付款違約責任：任何一方未按時支付款項，應向對方支付____%的違約金。10.運營維護10.1運營維護范圍：包括光伏發(fā)電系統(tǒng)運行、維護、檢修、故障處理等。10.2運營維護標準：按照國家相關標準和行業(yè)標準執(zhí)行，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。10.3運營維護責任：運營方對光伏發(fā)電系統(tǒng)的運行維護承擔全部責任。10.4運營維護費用：詳見附件四，包括但不限于人員費用、設備折舊、材料費用、運維管理費用等。11.運營維護期限11.1運營維護開始時間：自光伏發(fā)電系統(tǒng)驗收合格之日起____年內。11.2運營維護結束時間：詳見合同第十條第11.1款。11.3運營維護期限調整：因不可抗力、設備故障等原因導致運營維護期限需要調整的，雙方應協(xié)商一致。12.運營維護質量保證12.1質量保證措施：詳見合同第十條第10.2款。12.2質量保證期限：詳見合同第十條第10.1款。12.3質量保證責任：運營方對光伏發(fā)電系統(tǒng)的質量保證承擔全部責任。13.運營維護費用13.1費用構成：詳見附件四。13.2費用支付：運營維護費用按照合同約定的時間和方式支付。13.3費用調整：因政策調整、市場波動等原因導致運營維護費用發(fā)生變化的，雙方應協(xié)商一致進行調整。14.合同解除與終止14.1合同解除條件：因一方違約、不可抗力等原因導致合同無法履行時，雙方可協(xié)商解除合同。14.2合同終止條件：合同約定的運營維護期限屆滿或雙方協(xié)商一致終止時，合同終止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義：在本合同中，第三方指除甲乙雙方以外的任何個人、企業(yè)、機構或其他實體，包括但不限于中介方、監(jiān)理方、評估機構、檢測機構、咨詢顧問等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提供專業(yè)服務，協(xié)助合同履行，提高合同執(zhí)行的效率和質量。16.第三方介入條款16.1第三方選定：甲乙雙方應共同協(xié)商確定第三方，并簽訂相應合作協(xié)議。16.2第三方職責：第三方應根據(jù)合作協(xié)議，履行其職責，包括但不限于項目監(jiān)理、技術評估、質量控制等。17.甲乙雙方額外條款17.1第三方介入通知：甲乙雙方應在第三方介入前，相互通知對方，并提供第三方的相關信息。17.2第三方介入費用：第三方介入所產生的費用，由甲乙雙方按合作協(xié)議約定承擔。17.3第三方介入?yún)f(xié)調：甲乙雙方應與第三方保持良好溝通，確保第三方能夠有效履行其職責。18.第三方責任限額18.1責任限額定義：第三方在本合同項下的責任限額指第三方因履行其職責而產生的任何損失、索賠、訴訟或其他費用，甲乙雙方均不承擔超過該限額的責任。18.2責任限額確定：第三方責任限額由甲乙雙方在合作協(xié)議中約定，并應合理反映第三方的專業(yè)水平和風險承擔能力。18.3責任限額調整：如第三方責任限額需要調整，甲乙雙方應重新協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。19.第三方與其他各方的責任劃分19.1第三方與甲方責任劃分：第三方對甲方承擔的責任，應限于其履行合作協(xié)議范圍內的職責，超出范圍的責任由甲方自行承擔。19.2第三方與乙方責任劃分：第三方對乙方承擔的責任，應限于其履行合作協(xié)議范圍內的職責，超出范圍的責任由乙方自行承擔。19.3第三方與項目相關方責任劃分：第三方對項目相關方的責任，應限于其履行合作協(xié)議范圍內的職責，超出范圍的責任由相關方自行承擔。20.第三方介入的合同變更20.1合同變更程序：任何因第三方介入而產生的合同變更，均應遵循合同變更的程序，包括但不限于協(xié)商、書面確認等。20.2合同變更生效：合同變更經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致后，以書面形式生效。21.第三方介入的爭議解決21.1爭議解決方式：甲乙雙方和第三方之間的爭議，應通過協(xié)商解決。21.2爭議解決機構：如協(xié)商不成，爭議雙方可提交仲裁委員會仲裁或向人民法院提起訴訟。22.第三方介入的合同終止22.1合同終止條件：如第三方因故無法繼續(xù)履行合作協(xié)議，或甲乙雙方一致同意終止合作協(xié)議，則合同終止。22.2合同終止后的處理：合同終止后，甲乙雙方和第三方應按照合作協(xié)議和本合同約定，處理相關事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工進度計劃要求：詳細列出各施工階段的開始和結束時間，以及關鍵節(jié)點的時間安排。說明：此附件用于明確施工進度，確保項目按計劃推進。2.附件二：設備材料清單要求：列出所有設備材料名稱、型號、數(shù)量、規(guī)格、供應商及質量要求。說明：此附件用于明確設備材料的質量和供應要求。3.附件三：工程造價明細要求：詳細列出工程各部分的造價，包括但不限于材料費、人工費、機械使用費等。說明：此附件用于明確工程的總造價和分項造價。4.附件四：運營維護費用明細要求：詳細列出運營維護費用的構成，包括但不限于人員費用、設備折舊、材料費用、運維管理費用等。說明：此附件用于明確運營維護費用的構成和支付方式。5.附件五：安全管理制度要求：列出安全管理制度的具體內容，包括安全責任、安全措施、應急預案等。說明：此附件用于明確施工和運營過程中的安全要求。6.附件六：環(huán)保措施要求：列出施工和運營過程中的環(huán)保措施，包括但不限于污染控制、廢棄物處理等。說明：此附件用于明確施工和運營過程中的環(huán)保要求。7.附件七：第三方合作協(xié)議要求：詳細列出第三方合作協(xié)議的內容，包括第三方職責、責任限額、費用等。說明：此附件用于明確第三方介入的具體條款。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：甲方未按時支付款項責任認定標準：甲方未按合同約定的付款時間支付款項，構成違約。示例說明：甲方應在合同約定的付款期限內支付款項，若逾期未支付，應向乙方支付____%的違約金。2.違約行為：乙方未按合同約定的進度完成施工責任認定標準：乙方未按合同約定的進度完成施工，構成違約。示例說明：乙方應在合同約定的施工進度內完成施工，若未按時完成，應向甲方支付____%的違約金。3.違約行為：第三方未按合作協(xié)議履行職責責任認定標準：第三方未按合作協(xié)議履行職責，構成違約。示例說明：第三方未按合作協(xié)議提供專業(yè)服務，應向甲乙雙方承擔相應責任。4.違約行為：違反施工質量要求責任認定標準：施工過程中，若發(fā)現(xiàn)質量問題，構成違約。示例說明：施工過程中，若發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改，否則應承擔相應責任。5.違約行為：違反施工安全要求責任認定標準：施工過程中，若發(fā)生安全事故，構成違約。示例說明：施工過程中，若發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部責任。全文完。二零二四版光伏發(fā)電工程承攬合同模板——施工與運營維護2本合同目錄一覽第一條合同雙方基本信息1.1承包方基本信息1.2發(fā)包方基本信息第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程類別第三條合同價款及支付方式3.1合同價款3.2支付方式3.3預付款3.4進度款3.5結算款3.6逾期付款違約責任第四條工程進度與期限4.1工程進度計劃4.2工期延誤責任4.3工期延誤賠償?shù)谖鍡l施工質量要求5.1質量標準5.2質量檢查與驗收5.3質量問題處理第六條安全生產與文明施工6.1安全生產責任6.2文明施工要求6.3安全生產事故處理第七條運營維護7.1運營維護范圍7.2運營維護期限7.3運營維護責任7.4運營維護費用第八條合同變更與解除8.1合同變更8.2合同解除第九條違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約賠償?shù)谑畻l爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序第十一條不可抗力11.1不可抗力定義11.2不可抗力事件處理11.3不可抗力事件通知第十二條合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止程序第十三條合同附件13.1合同附件清單13.2附件內容與效力第十四條其他約定事項14.1合同未盡事宜14.2合同解釋權14.3合同簽署與生效第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名稱1.1.2承包方地址1.1.3承包方法定代表人1.1.4承包方聯(lián)系方式1.2發(fā)包方基本信息1.2.1發(fā)包方名稱1.2.2發(fā)包方地址1.2.3發(fā)包方法定代表人1.2.4發(fā)包方聯(lián)系方式第二條工程概況2.1工程名稱2.1.1光伏發(fā)電工程2.2工程地點2.2.1省份2.2.2縣市2.2.3具體地址2.3工程規(guī)模2.3.1發(fā)電量2.3.2占地面積2.4工程類別2.4.1光伏發(fā)電第三條合同價款及支付方式3.1合同價款3.1.1合同總價3.1.2合同單價3.2支付方式3.2.1預付款比例3.2.2進度款支付節(jié)點3.2.3結算款支付節(jié)點3.3預付款3.3.1預付款金額3.3.2預付款支付時間3.4進度款3.4.1進度款支付比例3.4.2進度款支付時間3.5結算款3.5.1結算款支付條件3.5.2結算款支付時間3.6逾期付款違約責任3.6.1逾期付款違約金比例3.6.2逾期付款違約金計算方式第四條工程進度與期限4.1工程進度計劃4.1.1施工準備階段4.1.2施工階段4.1.3調試階段4.1.4驗收階段4.2工期延誤責任4.2.1工期延誤原因4.2.2工期延誤責任承擔4.3工期延誤賠償4.3.1工期延誤賠償金額4.3.2工期延誤賠償計算方式第五條施工質量要求5.1質量標準5.1.1國家標準5.1.2行業(yè)標準5.2質量檢查與驗收5.2.1施工過程中的質量檢查5.2.2竣工驗收5.3質量問題處理5.3.1質量問題發(fā)現(xiàn)5.3.2質量問題整改第六條安全生產與文明施工6.1安全生產責任6.1.1承包方安全生產責任6.1.2發(fā)包方安全生產責任6.2文明施工要求6.2.1施工現(xiàn)場管理6.2.2施工現(xiàn)場環(huán)境保護6.3安全生產事故處理6.3.1事故報告6.3.2事故調查6.3.3事故處理第七條運營維護7.1運營維護范圍7.1.1設備維護7.1.2電氣系統(tǒng)維護7.1.3水利系統(tǒng)維護7.2運營維護期限7.2.1運營維護起始時間7.2.2運營維護終止時間7.3運營維護責任7.3.1運營維護人員資質要求7.3.2運營維護服務標準7.4運營維護費用7.4.1運營維護費用承擔方7.4.2運營維護費用支付方式第一部分：合同如下：第八條合同變更與解除8.1合同變更8.1.1變更條件8.1.2變更程序8.1.3變更內容確認8.2合同解除8.2.1解除條件8.2.2解除程序8.2.3解除通知第九條違約責任9.1違約情形9.1.1承包方違約9.1.2發(fā)包方違約9.2違約責任承擔9.2.1違約責任形式9.2.2違約責任追究9.3違約賠償9.3.1賠償金額確定9.3.2賠償支付方式第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1協(xié)商解決10.1.2調解解決10.1.3訴訟解決10.2爭議解決機構10.2.1爭議解決地點10.2.2爭議解決機構名稱10.3爭議解決程序10.3.1申請爭議解決的時間10.3.2爭議解決期限第十一條不可抗力11.1不可抗力定義11.1.1不可抗力事件范圍11.1.2不可抗力事件認定11.2不可抗力事件處理11.2.1不可抗力事件通知11.2.2不可抗力事件影響評估11.2.3不可抗力事件責任免除第十二條合同生效與終止12.1合同生效條件12.1.1合同簽署12.1.2合同備案12.2合同終止條件12.2.1工程竣工12.2.2合同約定的其他終止條件12.3合同終止程序12.3.1合同終止通知12.3.2合同終止后的結算第十三條合同附件13.1合同附件清單13.1.1附件一：工程圖紙13.1.2附件二：工程量清單13.1.3附件三：合同專用條款13.2附件內容與效力13.2.1附件作為合同組成部分13.2.2附件與合同沖突時的處理第十四條其他約定事項14.1合同未盡事宜14.1.1合同補充條款14.1.2合同補充協(xié)議14.2合同解釋權14.2.1合同解釋原則14.2.2合同解釋機構14.3合同簽署與生效14.3.1合同簽署日期14.3.2合同生效日期第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同實施或提供相關服務的獨立第三方。1.2第三方可以是但不限于中介方、監(jiān)理方、咨詢方、評估方、保險方等。2.第三方介入的條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。2.2第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保證工程質量、降低風險等。3.第三方責任限額3.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供的服務內容和合同約定進行明確。3.2第三方責任限額應在合同中單獨列出，并在附件中詳細說明。3.3第三方責任限額包括但不限于：3.3.1對合同履行過程中產生的直接損失3.3.2對合同履行過程中產生的間接損失3.3.3對合同履行過程中產生的第三方損失4.第三方職責4.1.1對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查4.1.2提供專業(yè)的咨詢和服務4.1.3對工程質量、進度、安全等進行評估和驗收4.1.4協(xié)助解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題5.第三方權利5.1.1收取合同約定的服務費用5.1.2要求甲乙雙方提供必要的資料和條件5.1.3對甲乙雙方違反合同約定行為提出異議6.第三方與其他各方的劃分6.1第三方與甲方的劃分：6.1.1第三方對甲方承擔的責任不超出合同約定的責任限額。6.1.2第三方對甲方違反合同約定的行為，有權向甲方提出異議。6.2第三方與乙方的劃分：6.2.1第三方對乙方承擔的責任不超出合同約定的責任限額。6.2.2第三方對乙方違反合同約定的行為，有權向乙方提出異議。6.3第三方與甲乙雙方共同的責任劃分：6.3.1甲乙雙方應共同承擔第三方因履行合同而產生的責任。6.3.2