2024版加工承攬合同協(xié)議書

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024版加工承攬合同協(xié)議書本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方信息1.2委托方信息第二條合同標(biāo)的2.1加工物品描述2.2加工數(shù)量2.3加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第三條加工時(shí)間與期限3.1開始加工時(shí)間3.2完成加工時(shí)間3.3工期延誤第四條加工費(fèi)用與支付4.1加工費(fèi)用金額4.2費(fèi)用支付方式4.3支付時(shí)間第五條材料供應(yīng)5.1材料供應(yīng)方5.2材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.3材料費(fèi)用第六條技術(shù)要求與保密6.1技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)6.2保密義務(wù)第七條質(zhì)量控制與驗(yàn)收7.1質(zhì)量控制措施7.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序7.3質(zhì)量問題處理第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約8.2委托方違約第九條爭議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3訴訟解決第十條不可抗力10.1不可抗力定義10.2不可抗力后果處理第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件第十二條附則12.1合同的生效12.2合同的終止12.3合同的繼承第十三條其他約定13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬13.2信息安全13.3保密協(xié)議第十四條合同附件14.1加工物品樣品14.2技術(shù)文件14.3其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方信息承攬方全稱：×××科技有限公司承攬方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號(hào)承攬方聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話：×××電子郵箱：×××1.2委托方信息委托方全稱：×××制品有限公司委托方地址：×××市×××區(qū)×××路×××號(hào)委托方聯(lián)系人：×××聯(lián)系電話：×××電子郵箱：×××第二條合同標(biāo)的2.1加工物品描述加工物品：×××型號(hào)電子組件加工物品數(shù)量：10000個(gè)加工物品技術(shù)規(guī)格：見附件一2.2加工數(shù)量加工數(shù)量：根據(jù)委托方的訂單需求，具體數(shù)量以實(shí)際訂單為準(zhǔn)。2.3加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及附件一中所列明的技術(shù)規(guī)格要求。第三條加工時(shí)間與期限3.1開始加工時(shí)間開始加工時(shí)間：本合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)。3.2完成加工時(shí)間完成加工時(shí)間：根據(jù)訂單數(shù)量，預(yù)計(jì)加工周期為30個(gè)工作日，具體以實(shí)際加工進(jìn)度為準(zhǔn)。3.3工期延誤如因不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致工期延誤，雙方可協(xié)商調(diào)整。若非不可抗力原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬方應(yīng)按委托方要求支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延誤一日，違約金金額為合同總價(jià)款的0.5%。第四條加工費(fèi)用與支付4.1加工費(fèi)用金額加工費(fèi)用金額：人民幣×××元整（大寫：人民幣×××元整）。4.2費(fèi)用支付方式費(fèi)用支付方式：委托方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向承攬方支付加工費(fèi)用。4.3支付時(shí)間支付時(shí)間：委托方應(yīng)在合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付50%的預(yù)付款；剩余50%的尾款，在承攬方完成加工并經(jīng)委托方驗(yàn)收合格后支付。第五條材料供應(yīng)5.1材料供應(yīng)方材料供應(yīng)方：委托方5.2材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：材料應(yīng)符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及附件一中所列明的技術(shù)規(guī)格要求。5.3材料費(fèi)用材料費(fèi)用：材料費(fèi)用包含在加工費(fèi)用內(nèi)，具體金額見附件二。第六條技術(shù)要求與保密6.1技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)：加工物品的技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)見附件一。6.2保密義務(wù)（1）承攬方應(yīng)對加工過程中獲知的委托方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)委托方同意不得向任何第三方披露。（2）承攬方應(yīng)對加工過程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)予以保護(hù)，未經(jīng)委托方同意不得以任何形式使用或披露。（3）雙方在履行合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方披露。第七條質(zhì)量控制與驗(yàn)收7.1質(zhì)量控制措施承攬方應(yīng)建立健全質(zhì)量控制體系，確保加工產(chǎn)品質(zhì)量符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。7.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與程序驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：加工產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及附件一中所列明的技術(shù)規(guī)格要求。驗(yàn)收程序：委托方在收到加工物品后，應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。如委托方對加工質(zhì)量有異議，應(yīng)在驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)向承攬方提出，并提供書面驗(yàn)收報(bào)告。承攬方應(yīng)在收到驗(yàn)收報(bào)告后10個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況予以答復(fù)或采取改進(jìn)措施。如委托方未在約定時(shí)間內(nèi)提出異議，視為加工質(zhì)量符合約定。7.3質(zhì)量問題處理如加工產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定，承攬方應(yīng)在接到委托方通知后10個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。如因承攬方原因?qū)е沦|(zhì)量問題，委托方有權(quán)要求承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每質(zhì)量問題發(fā)生一次，違約金金額為合同總價(jià)款的2%。第八條違約責(zé)任8.1承攬方違約（1）如承攬方未按約定時(shí)間完成加工，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延誤一日，違約金金額為合同總價(jià)款的0.5%。（2）如承攬方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成加工，委托方有權(quán)要求承攬方返工、賠償損失，或要求承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每質(zhì)量問題發(fā)生一次，違約金金額為合同總價(jià)款的2%。（3）如承攬方違反保密義務(wù)，應(yīng)向委托方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金金額為合同總價(jià)款的10%。8.2委托方違約（1）如委托方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款、尾款，應(yīng)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每延誤一日，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的0.5%。（2）如委托方未按約定提供原材料，導(dǎo)致承攬方無法按約定時(shí)間完成加工，委托方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的損失。（3）如委托方違反保密義務(wù)，應(yīng)向承攬方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金金額為合同總價(jià)款的10%。第九條爭議解決9.1協(xié)商解決雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請調(diào)解。9.3訴訟解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。10.2不可抗力后果處理如因不可抗力導(dǎo)致任何一方不能履行或部分履行合同，受影響的一方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商調(diào)整合同履行期限、方式等。如不可抗力持續(xù)發(fā)生，雙方可協(xié)商解除合同。第十一條合同的變更與解除11.1合同變更條件（1）合同變更應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字或蓋章確認(rèn)。（2）合同變更內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)、政策規(guī)定。11.2合同解除條件（1）合同解除應(yīng)書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字或蓋章確認(rèn)。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理已完成部分的結(jié)算、清算等事項(xiàng)。第十二條附則12.1合同的生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同的終止本合同在合同約定的義務(wù)履行完畢后終止。12.3合同的繼承本合同的終止不影響合同中關(guān)于解決爭議方法的條款的效力。第十三條其他約定13.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬（1）加工過程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸委托方所有。（2）委托方提供的原材料涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸委托方所有。13.2信息安全雙方在履行合同過程中，應(yīng)對涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向任何第三方披露。13.3保密協(xié)議本合同項(xiàng)下的保密協(xié)議有效期自合同簽訂之日起計(jì)算，至合同終止后5年止。第十四條合同附件14.1加工物品樣品附件三：加工物品樣品清單及規(guī)格14.2技術(shù)文件附件四：加工物品技術(shù)文件14.3其他相關(guān)文件附件五：其他與本合同相關(guān)的文件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他組織。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：中介方、監(jiān)理方、檢測方、技術(shù)支持方等。2.2第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。第三條第三方責(zé)任3.1第三方介入本合同后，第三方應(yīng)遵守合同約定，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任。3.2第三方如因履行合同造成甲乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.3第三方如因違約行為導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第四條第三方權(quán)利4.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定獲取相應(yīng)的報(bào)酬和服務(wù)。4.2第三方有權(quán)要求甲乙方提供必要的協(xié)助和支持。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。5.2甲乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)，互不約束對方。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方對甲乙方的賠償責(zé)任限額，按照合同約定的金額或比例計(jì)算。6.2如合同未約定賠償責(zé)任限額，第三方對甲乙方的賠償責(zé)任，以其介入合同時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況為限。第七條第三方解除合同7.1第三方解除合同時(shí)，應(yīng)提前通知甲乙方。7.2第三方解除合同后，應(yīng)按照合同約定處理已完成部分的結(jié)算、清算等事項(xiàng)。第八條第三方違約8.1第三方違反合同約定，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2甲乙方有權(quán)要求第三方支付違約金，違約金計(jì)算方式按照合同約定或法律規(guī)定。第九條第三方與甲乙方的溝通協(xié)商9.2第三方與甲乙方之間的溝通協(xié)商，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。第十條第三方介入的書面確認(rèn)10.1第三方介入合同，應(yīng)由甲乙雙方書面確認(rèn)。10.2書面確認(rèn)應(yīng)包括第三方的基本信息、介入范圍、責(zé)任限額等條款。第十一條第三方介入的變更11.1第三方介入的變更，應(yīng)由甲乙雙方書面協(xié)商一致。11.2變更內(nèi)容應(yīng)包括第三方的權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等條款。第十二條第三方退出12.1第三方如需退出合同，應(yīng)提前通知甲乙方。12.2第三方退出合同后，應(yīng)按照合同約定處理已完成部分的結(jié)算、清算等事項(xiàng)。第十三條第三方與甲乙方的法律關(guān)系13.1第三方與甲乙方之間的法律關(guān)系，適用中華人民共和國法律法規(guī)。13.2第三方與甲乙方之間的爭議，應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式處理。第十四條第三方介入的效力14.1本合同第三方的介入，不影響合同的成立、效力及履行。14.2甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)，互不約束對方。第十五條附件15.1第三方介入?yún)f(xié)議：具體明確第三方的權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等條款。15.2其他相關(guān)文件：與第三方介入相關(guān)的其他文件。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：加工物品樣品清單及規(guī)格詳細(xì)要求和說明：本附件列出了加工物品的樣品清單，包括樣品的外觀、尺寸、材質(zhì)、功能等詳細(xì)規(guī)格。甲乙雙方應(yīng)根據(jù)附件一的樣品清單和規(guī)格進(jìn)行加工和驗(yàn)收。附件二：加工物品技術(shù)文件詳細(xì)要求和說明：本附件提供了加工物品的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品說明書、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)參數(shù)等。甲乙雙方應(yīng)根據(jù)附件二的技術(shù)文件進(jìn)行加工和驗(yàn)收。附件三：其他與本合同相關(guān)的文件詳細(xì)要求和說明：本附件包括與本合同相關(guān)的其他文件，如第三方介入?yún)f(xié)議、付款憑證、驗(yàn)收報(bào)告等。甲乙雙方應(yīng)根據(jù)附件三的其他文件進(jìn)行合同的履行和處理。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.承攬方未按約定時(shí)間完成加工。2.承攬方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成加工。3.承攬方違反保密義務(wù)。4.委托方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款、尾款。5.委托方未按約定提供原材料。6.第三方未按約定履行義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.承攬方未按約定時(shí)間完成加工，應(yīng)向委托方支付違約金，計(jì)算方式為：每延誤一日，違約金金額為合同總價(jià)款的0.5%。2.承攬方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成加工，委托方有權(quán)要求承攬方返工、賠償損失，或要求承攬方支付違約金，計(jì)算方式為：每質(zhì)量問題發(fā)生一次，違約金金額為合同總價(jià)款的2%。3.承攬方違反保密義務(wù)，應(yīng)向委托方支付違約金，計(jì)算方式為：違約金金額為合同總價(jià)款的10%。4.委托方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款、尾款，應(yīng)向承攬方支付違約金，計(jì)算方式為：每延誤一日，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的0.5%。5.委托方未按約定提供原材料，導(dǎo)致承攬方無法按約定時(shí)間完成加工，委托方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的損失。6.第三方未按約定履行義務(wù)，應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：如承攬方未按約定時(shí)間完成加工，委托方可以要求承攬方支付違約金，例如：如果承攬方延誤了10日，則應(yīng)支付違約金為合同總價(jià)款的0.5%乘以10，即5000元。說明三：法