乳膠漆施工合同協(xié)議書范本

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME乳膠漆施工合同協(xié)議書范本本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程面積2.4工程預(yù)算第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工范圍3.2施工工藝3.3施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.4施工時(shí)間安排第四條材料供應(yīng)4.1材料品牌及型號(hào)4.2材料供應(yīng)時(shí)間及數(shù)量4.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.4材料驗(yàn)收及退換貨規(guī)定第五條工程款項(xiàng)5.1付款方式5.2付款時(shí)間及比例5.3工程進(jìn)度款的支付5.4工程尾款的支付第六條工期延誤6.1工期延期原因6.2工期延期處理6.3工期延誤的賠償?shù)谄邨l工程變更7.1工程變更范圍7.2工程變更手續(xù)7.3工程變更的費(fèi)用及時(shí)間調(diào)整第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任及賠償8.3違約解除合同的條件第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)9.3訴訟管轄法院第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密信息范圍11.2保密期限11.3違約泄露保密信息的賠償?shù)谑l不可抗力12.1不可抗力的定義12.2不可抗力導(dǎo)致的合同履行困難12.3不可抗力的證明及處理第十三條其他約定13.1雙方的其他特殊約定13.2附加條款的有效性13.3附件的補(bǔ)充說明第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)14.3合同附件份數(shù)（合同內(nèi)容結(jié)束）第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：_____________，地址：_____________1.2乙方名稱：_____________，地址：_____________第二條工程概況2.1工程名稱：_____________2.2工程地點(diǎn)：_____________2.3工程面積：_____________平方米2.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元第三條施工內(nèi)容與要求3.1施工范圍：包括但不限于墻面、天花板、地面等部位的乳膠漆施工。3.2施工工藝：按照雙方約定的工藝進(jìn)行施工，包括但不限于底漆施工、面漆施工等。3.3施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家標(biāo)準(zhǔn)《GB502102001建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)收。3.4施工時(shí)間安排：自合同簽訂之日起，__個(gè)工作日內(nèi)完成底漆施工，__個(gè)工作日內(nèi)完成面漆施工。第四條材料供應(yīng)4.1材料品牌及型號(hào)：詳見附件一《材料品牌及型號(hào)清單》。4.2材料供應(yīng)時(shí)間及數(shù)量：按照施工進(jìn)度計(jì)劃，提前__個(gè)工作日將材料供應(yīng)至工地。4.3材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.4材料驗(yàn)收及退換貨規(guī)定：雙方按照附件二《材料驗(yàn)收及退換貨規(guī)定》進(jìn)行材料驗(yàn)收及退換貨。第五條工程款項(xiàng)5.1付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬5.2付款時(shí)間及比例：（1）工程進(jìn)度達(dá)到__%，支付工程進(jìn)度款人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元；（2）工程完成后，支付尾款人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元。5.3工程進(jìn)度款的支付：雙方按照實(shí)際施工進(jìn)度，協(xié)商確定工程進(jìn)度款的支付時(shí)間。5.4工程尾款的支付：工程完成后，經(jīng)雙方驗(yàn)收合格，支付尾款。第六條工期延誤6.1工期延期原因：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤。6.2工期延期處理：雙方協(xié)商確定工期延期后的施工時(shí)間。6.3工期延誤的賠償：每延期一天，乙方應(yīng)支付甲方人民幣（大寫）：_____________元整（小寫）：_____________元作為賠償。第七條工程變更7.1工程變更范圍：包括但不限于施工內(nèi)容、施工工藝、工程量等。7.2工程變更手續(xù)：雙方協(xié)商一致后，簽訂《工程變更單》并附上相關(guān)圖紙、資料。7.3工程變更的費(fèi)用及時(shí)間調(diào)整：根據(jù)變更內(nèi)容，雙方協(xié)商確定變更后的費(fèi)用及施工時(shí)間。第八條違約責(zé)任（1）乙方未按照約定的時(shí)間、質(zhì)量完成施工；（2）甲方未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)；（3）雙方未按照約定履行合同義務(wù)的其他情況。8.2違約責(zé)任及賠償：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為合同金額的__%。8.3違約解除合同的條件：一方違約嚴(yán)重，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除合同。第九條爭議解決9.1爭議解決方式：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院。9.3訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件：自雙方簽字或者蓋章之日起生效。10.2合同變更條件：雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。10.3合同解除條件：任何一方有權(quán)在合同履行完畢前解除合同，但應(yīng)提前__天通知對(duì)方。第十一條保密條款11.1保密信息范圍：合同內(nèi)容及雙方商業(yè)秘密。11.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或履行完畢之日止。11.3違約泄露保密信息的賠償：泄露方應(yīng)承擔(dān)泄露造成的損失賠償責(zé)任。第十二條不可抗力12.1不可抗力的定義：不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。12.2不可抗力導(dǎo)致的合同履行困難：雙方根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定部分或者全部免除履行合同的責(zé)任。12.3不可抗力的證明及處理：遭受不可抗力的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并盡所能提供相關(guān)證明文件。第十三條其他約定13.1雙方的其他特殊約定：詳見附件三《其他特殊約定》。13.2附加條款的有效性：附加條款與本合同具有同等法律效力。13.3附件的補(bǔ)充說明：附件是本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)：兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2合同副本份數(shù)：兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.3合同附件份數(shù)：按附件清單所述。（合同內(nèi)容結(jié)束）第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義：本合同中所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，與本合同具有利益關(guān)系的個(gè)人或單位。1.2第三方類型：包括但不限于中介方、監(jiān)理方、材料供應(yīng)商、施工隊(duì)伍等。1.3第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定及法律法規(guī)要求，履行各自職責(zé)，確保工程順利進(jìn)行。第二條第三方介入的程序及責(zé)任2.1第三方介入程序：（1）甲方、乙方協(xié)商一致，選定第三方；（2）甲方、乙方與第三方簽訂相關(guān)協(xié)議；（3）第三方按照約定履行合同義務(wù)。2.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作，并對(duì)因其原因造成的損失承擔(dān)責(zé)任。2.3第三方權(quán)利：第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬和服務(wù)。第三條第三方介入后的合同變更3.1合同變更條件：當(dāng)甲方、乙方同意第三方介入時(shí)，需對(duì)原合同進(jìn)行相應(yīng)變更。3.2合同變更方式：雙方簽訂《合同變更協(xié)議》，明確第三方介入的內(nèi)容、范圍、責(zé)任等。3.3合同變更生效：合同變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額定義：第三方對(duì)因其原因造成的損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任限額。4.2第三方責(zé)任限額確定：根據(jù)第三方介入的類型、職責(zé)、合同約定等因素，由甲方、乙方協(xié)商確定。4.3第三方責(zé)任限額的賠償：第三方按照約定承擔(dān)責(zé)任限額內(nèi)的賠償責(zé)任。第五條第三方與甲方、乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系：第三方與甲方、乙方為合同關(guān)系，各自獨(dú)立承擔(dān)合同責(zé)任。5.2第三方與甲方、乙方之間的溝通：第三方應(yīng)保持與甲方、乙方的良好溝通，確保合同順利履行。5.3第三方與甲方、乙方利益的沖突：如發(fā)生利益沖突，第三方應(yīng)主動(dòng)披露，并采取措施予以解決。第六條第三方違約處理6.1第三方違約行為：第三方未按照合同約定履行義務(wù)，或存在違法行為。6.2第三方違約責(zé)任：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方、乙方支付違約金，違約金為合同金額的__%。6.3第三方違約解除合同：一方違約嚴(yán)重，導(dǎo)致合同無法履行，甲方、乙方有權(quán)解除合同。第七條第三方退出機(jī)制（1）第三方完成合同約定的義務(wù)；（2）甲方、乙方協(xié)商一致，解除與第三方的合同關(guān)系。7.2第三方退出程序：雙方簽訂《第三方退出協(xié)議》，明確退出時(shí)間、方式、責(zé)任等。7.3第三方退出后的影響：第三方退出后，不影響本合同其他條款的繼續(xù)履行。第八條第三方介入后的爭議解決8.1爭議解決方式：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院。8.3訴訟管轄法院：合同簽訂地人民法院。第九條第三方介入后的其他約定9.1雙方的其他特殊約定：詳見附件四《第三方介入特殊約定》。9.2附加條款的有效性：附加條款與本合同具有同等法律效力。9.3附件的補(bǔ)充說明：附件是本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。（合同內(nèi)容結(jié)束）第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《材料品牌及型號(hào)清單》詳細(xì)列出合同中涉及到的所有材料品牌、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。附件二：《材料驗(yàn)收及退換貨規(guī)定》詳細(xì)規(guī)定材料驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、程序以及退換貨的條件、流程等。附件三：《其他特殊約定》包括但不限于工程進(jìn)度款支付的特殊情況、工程變更的特殊處理等。附件四：《第三方介入特殊約定》詳細(xì)規(guī)定第三方介入的條件、程序、責(zé)任、賠償?shù)?。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任：1.1未按照約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，需支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的__%。1.2未按照約定提供施工場地、施工條件等，導(dǎo)致乙方無法正常施工，需支付違約金，違約金為因違約導(dǎo)致乙方損失的賠償金額。2.乙方違約行為及責(zé)任：2.1未按照約定時(shí)間、質(zhì)量完成施工，需支付違約金，違約金為合同金額的__%。2.2未按照約定使用甲方提供的材料，導(dǎo)致工程質(zhì)量問題，需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方違約行為及責(zé)任：3.1第三方未按照合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤或質(zhì)量問題，需承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方、乙方支付違約金，違約金為合同金額的__%。