2025年度生態(tài)修復(fù)承攬工程合同書2篇_第1頁
2025年度生態(tài)修復(fù)承攬工程合同書2篇_第2頁
2025年度生態(tài)修復(fù)承攬工程合同書2篇_第3頁
2025年度生態(tài)修復(fù)承攬工程合同書2篇_第4頁
2025年度生態(tài)修復(fù)承攬工程合同書2篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩28頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度生態(tài)修復(fù)承攬工程合同書本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.法定代表人1.1.2.注冊資本1.1.3.經(jīng)營范圍1.1.4.聯(lián)系方式1.2.承包方基本信息1.2.1.法定代表人1.2.2.注冊資本1.2.3.經(jīng)營范圍1.2.4.聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的及工程概況2.1.工程名稱2.2.工程地點(diǎn)2.3.工程內(nèi)容2.4.工程規(guī)模2.5.工程進(jìn)度3.工程質(zhì)量要求3.1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.2.質(zhì)量檢驗(yàn)3.3.質(zhì)量責(zé)任4.工程費(fèi)用及支付方式4.1.工程費(fèi)用總額4.2.費(fèi)用構(gòu)成4.3.付款方式4.4.付款時間4.5.付款條件5.工期及延誤責(zé)任5.1.工期安排5.2.工期延誤責(zé)任6.保險(xiǎn)及安全6.1.保險(xiǎn)種類6.2.保險(xiǎn)金額6.3.保險(xiǎn)責(zé)任6.4.安全生產(chǎn)7.施工現(xiàn)場管理7.1.施工現(xiàn)場布置7.2.施工現(xiàn)場安全7.3.施工現(xiàn)場環(huán)保8.爭議解決8.1.爭議解決方式8.2.爭議解決機(jī)構(gòu)9.違約責(zé)任9.1.違約情形9.2.違約責(zé)任10.合同解除10.1.合同解除條件10.2.合同解除程序11.合同生效及終止11.1.合同生效條件11.2.合同生效日期11.3.合同終止條件11.4.合同終止日期12.其他約定事項(xiàng)12.1.保密條款12.2.通知與送達(dá)12.3.法律適用與爭議解決13.合同附件13.1.附件一:工程量清單13.2.附件二:施工圖紙13.3.附件三:其他相關(guān)文件14.合同簽署14.1.簽署日期14.2.簽署地點(diǎn)14.3.簽署人員第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.法定代表人:1.1.2.注冊資本:1000萬元1.1.3.經(jīng)營范圍:生態(tài)修復(fù)工程承攬1.2.承包方基本信息1.2.1.法定代表人:1.2.2.注冊資本:800萬元1.2.3.經(jīng)營范圍:生態(tài)修復(fù)工程承攬2.合同標(biāo)的及工程概況2.1.工程名稱:地區(qū)生態(tài)修復(fù)工程2.2.工程地點(diǎn):省市區(qū)2.3.工程內(nèi)容:包括土壤修復(fù)、植被恢復(fù)、水質(zhì)凈化等2.4.工程規(guī)模:占地面積10平方公里2.5.工程進(jìn)度:分四個階段進(jìn)行,每個階段預(yù)計(jì)工期為3個月3.工程質(zhì)量要求3.1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家相關(guān)生態(tài)修復(fù)工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.2.質(zhì)量檢驗(yàn):工程完成后,由雙方共同委托第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)3.3.質(zhì)量責(zé)任:如因施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格,由承攬方負(fù)責(zé)返工或修復(fù),并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用4.工程費(fèi)用及支付方式4.1.工程費(fèi)用總額:人民幣2000萬元4.2.費(fèi)用構(gòu)成:包括施工費(fèi)用、材料費(fèi)用、設(shè)備租賃費(fèi)用、管理費(fèi)用等4.3.付款方式:分階段付款,每個階段完成后支付該階段費(fèi)用的30%,工程竣工驗(yàn)收合格后支付剩余的70%4.4.付款時間:每個階段付款時間為完成該階段工作后的15個工作日內(nèi)4.5.付款條件:以雙方簽字認(rèn)可的工程進(jìn)度報(bào)告和驗(yàn)收報(bào)告為準(zhǔn)5.工期及延誤責(zé)任5.1.工期安排:總工期為12個月,自合同簽訂之日起計(jì)算5.2.工期延誤責(zé)任:如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`,每延誤一天,承攬方應(yīng)支付承包方人民幣10萬元的違約金6.保險(xiǎn)及安全6.1.保險(xiǎn)種類:工程一切險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)6.2.保險(xiǎn)金額:工程一切險(xiǎn)金額為人民幣2000萬元,意外傷害險(xiǎn)金額為人民幣100萬元6.3.保險(xiǎn)責(zé)任:按照保險(xiǎn)合同約定執(zhí)行6.4.安全生產(chǎn):承攬方需遵守國家安全生產(chǎn)法規(guī),確保施工安全7.施工現(xiàn)場管理7.1.施工現(xiàn)場布置:按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行現(xiàn)場布置,確保施工順利進(jìn)行7.2.施工現(xiàn)場安全:制定安全生產(chǎn)措施,定期進(jìn)行安全檢查,確保施工人員安全7.3.施工現(xiàn)場環(huán)保:遵守國家環(huán)保法規(guī),采取措施減少施工對環(huán)境的影響8.爭議解決8.1.爭議解決方式:發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2.爭議解決機(jī)構(gòu):如雙方協(xié)商不成,爭議提交至合同簽訂地的人民法院,按照法院的判決執(zhí)行。9.違約責(zé)任9.1.違約情形:包括但不限于工程延期、質(zhì)量不合格、未按約定支付款項(xiàng)等。9.2.違約責(zé)任:具體違約責(zé)任如下:工程延期:每延遲一天,違約方應(yīng)向守約方支付相當(dāng)于工程總造價(jià)0.5%的違約金。質(zhì)量不合格:由違約方承擔(dān)返工或修復(fù)費(fèi)用,并賠償守約方因此遭受的損失。未按約定支付款項(xiàng):違約方應(yīng)支付按逾期付款金額每日萬分之五的違約金。10.合同解除10.1.合同解除條件:包括一方嚴(yán)重違約、不可抗力導(dǎo)致合同無法履行等。11.合同生效及終止11.1.合同生效條件:雙方簽字蓋章后生效。11.2.合同生效日期:自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3.合同終止條件:合同約定的工程完成,或雙方協(xié)商一致解除合同。11.4.合同終止日期:合同終止后,雙方應(yīng)按照約定進(jìn)行工程結(jié)算和財(cái)務(wù)處理。12.其他約定事項(xiàng)12.1.保密條款:雙方對本合同內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。12.2.通知與送達(dá):除合同另有約定外,通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對方,送達(dá)地址以合同中載明的地址為準(zhǔn)。12.3.法律適用與爭議解決:本合同適用中華人民共和國法律,爭議解決方式如第八條所述。13.合同附件13.1.附件一:工程量清單13.2.附件二:施工圖紙13.3.附件三:其他相關(guān)文件14.合同簽署14.1.簽署日期:2025年1月1日14.2.簽署地點(diǎn):省市區(qū)14.3.簽署人員:承攬方代表:,承包方代表:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1.第三方概念:在本合同中,第三方指非合同雙方當(dāng)事人,但根據(jù)本合同約定或經(jīng)雙方同意參與合同履行或提供相關(guān)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)、咨詢公司、監(jiān)理單位、檢測機(jī)構(gòu)等。15.2.第三方介入方式:中介機(jī)構(gòu):在合同履行過程中,如需引入中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目協(xié)調(diào)、信息傳遞等服務(wù),雙方應(yīng)共同選擇中介機(jī)構(gòu),并簽訂中介服務(wù)協(xié)議。咨詢公司:如需第三方提供專業(yè)咨詢意見,雙方應(yīng)共同選擇咨詢公司,并簽訂咨詢服務(wù)協(xié)議。監(jiān)理單位:為確保工程質(zhì)量,雙方可共同委托監(jiān)理單位進(jìn)行工程監(jiān)理,并簽訂監(jiān)理合同。檢測機(jī)構(gòu):工程驗(yàn)收或質(zhì)量檢測時,雙方應(yīng)共同選擇具備資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測,并簽訂檢測服務(wù)協(xié)議。15.3.第三方責(zé)任:第三方應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議或合同履行其職責(zé),并對因自身原因?qū)е碌倪`約行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三方在履行職責(zé)過程中,應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。15.4.第三方責(zé)任限額:第三方責(zé)任限額:第三方因履行職責(zé)造成的損失,其責(zé)任限額應(yīng)在其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議或合同中明確約定。超過責(zé)任限額的部分,由甲乙雙方按照合同約定承擔(dān)。15.5.第三方與其他各方的劃分說明:第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系:第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議或合同約定。第三方與甲乙雙方的責(zé)任劃分:第三方在履行職責(zé)過程中,如造成甲乙雙方的損失,應(yīng)向甲乙雙方承擔(dān)責(zé)任,超過其責(zé)任限額的部分,由甲乙雙方按照合同約定承擔(dān)。第三方與甲乙雙方的爭議解決:第三方與甲乙雙方的爭議解決方式,應(yīng)參照本合同第8條“爭議解決”條款。16.第三方變更16.1.第三方變更條件:在合同履行過程中,如需變更第三方,雙方應(yīng)協(xié)商一致,并簽訂變更協(xié)議。雙方書面提出變更第三方申請;雙方共同選擇新的第三方;新的第三方與甲乙雙方簽訂協(xié)議或合同;原第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議或合同終止。17.第三方退出17.1.第三方退出條件:在合同履行過程中,如需第三方退出,雙方應(yīng)協(xié)商一致,并簽訂退出協(xié)議。雙方書面提出第三方退出申請;第三方完成其職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作;第三方與甲乙雙方簽訂退出協(xié)議;原第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議或合同終止。第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:工程量清單詳細(xì)要求:包含工程名稱、工程內(nèi)容、工程量、單位、單價(jià)、總價(jià)等信息。附件說明:本清單為合同附件,用于明確工程量和費(fèi)用構(gòu)成。2.附件二:施工圖紙?jiān)敿?xì)要求:包含工程平面圖、剖面圖、設(shè)計(jì)說明、技術(shù)要求等。附件說明:本圖紙為合同附件,用于指導(dǎo)施工過程中的設(shè)計(jì)和施工。3.附件三:施工組織設(shè)計(jì)詳細(xì)要求:包含施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等。附件說明:本設(shè)計(jì)為合同附件,用于明確施工過程中的組織安排和保障措施。4.附件四:材料設(shè)備清單詳細(xì)要求:包含材料設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息。附件說明:本清單為合同附件,用于明確材料設(shè)備的種類和數(shù)量。5.附件五:質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告詳細(xì)要求:包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)時間、檢驗(yàn)人員等信息。附件說明:本報(bào)告為合同附件,用于證明工程質(zhì)量符合要求。6.附件六:進(jìn)度款支付申請?jiān)敿?xì)要求:包含付款金額、付款時間、付款條件、付款依據(jù)等信息。附件說明:本申請為合同附件,用于申請進(jìn)度款支付。7.附件七:工程竣工驗(yàn)收報(bào)告詳細(xì)要求:包含驗(yàn)收時間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)論等信息。附件說明:本報(bào)告為合同附件,用于證明工程已按合同要求完成。8.附件八:合同簽訂證明詳細(xì)要求:包含合同簽訂時間、地點(diǎn)、雙方代表等信息。附件說明:本證明為合同附件,用于證明合同已簽訂。9.附件九:第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求:包含第三方服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)費(fèi)用、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。附件說明:本協(xié)議為合同附件,用于明確第三方服務(wù)內(nèi)容和責(zé)任。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:承攬方未按約定時間完成工程。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):每延遲一天,承攬方應(yīng)支付相當(dāng)于工程總造價(jià)0.5%的違約金。示例說明:若合同約定工程總造價(jià)為2000萬元,承攬方延遲5天完成工程,則應(yīng)支付違約金5000元。2.違約行為:承攬方提供的工程質(zhì)量不合格。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):承攬方承擔(dān)返工或修復(fù)費(fèi)用,并賠償守約方因此遭受的損失。示例說明:若因承攬方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格,造成守約方損失10萬元,則承攬方應(yīng)賠償守約方10萬元。3.違約行為:承包方未按約定支付進(jìn)度款。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):承包方支付按逾期付款金額每日萬分之五的違約金。示例說明:若承包方逾期支付進(jìn)度款,逾期金額為10萬元,則應(yīng)支付違約金500元。4.違約行為:第三方未按協(xié)議或合同履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):第三方承擔(dān)因自身原因?qū)е碌倪`約責(zé)任,并賠償因此造成的損失。示例說明:若第三方因自身原因?qū)е鹿こ萄诱`,造成損失5萬元,則第三方應(yīng)賠償5萬元。全文完。2025年度生態(tài)修復(fù)承攬工程合同書2合同編號_________一、合同主體1.甲方(承攬方):名稱:_______地址:_______聯(lián)系人:_______聯(lián)系電話:_______2.乙方(委托方):名稱:_______地址:_______聯(lián)系人:_______聯(lián)系電話:_______二、合同前言2.1背景隨著我國生態(tài)環(huán)境的日益惡化,生態(tài)修復(fù)工作已成為我國政府和社會各界關(guān)注的焦點(diǎn)。為加快生態(tài)修復(fù)工作,實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo),甲方?jīng)Q定承攬生態(tài)修復(fù)工程,乙方作為委托方,愿意委托甲方進(jìn)行生態(tài)修復(fù)工作。2.2目的本合同旨在明確甲方在生態(tài)修復(fù)工程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保生態(tài)修復(fù)工程的順利進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙贏。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語本合同中涉及的專業(yè)術(shù)語如下:(1)生態(tài)修復(fù):指采用工程措施、生物措施、生態(tài)措施等手段,對受損生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù),使其恢復(fù)到近似自然狀態(tài)的過程。(2)承攬工程:指甲方接受乙方的委托,按照約定完成生態(tài)修復(fù)工程的行為。(3)委托方:指乙方,在本合同中承擔(dān)委托、監(jiān)督、驗(yàn)收等職責(zé)。(4)承攬方:指甲方,在本合同中承擔(dān)實(shí)施、管理、維護(hù)等職責(zé)。3.2關(guān)鍵詞解釋(1)合同期限:指本合同的有效期限,自合同簽訂之日起至生態(tài)修復(fù)工程驗(yàn)收合格之日止。(2)合同價(jià)款:指乙方支付給甲方的工程款,包括設(shè)計(jì)費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。(3)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):指生態(tài)修復(fù)工程驗(yàn)收時應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),包括工程量、工程質(zhì)量、環(huán)保要求等。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù)(1)甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付工程款。(2)甲方有權(quán)要求乙方提供必要的工程資料,包括設(shè)計(jì)方案、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等。(3)甲方應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)、方式完成生態(tài)修復(fù)工程。(4)甲方應(yīng)確保施工過程中遵守國家有關(guān)法律法規(guī),保護(hù)生態(tài)環(huán)境。4.2乙方權(quán)利與義務(wù)(1)乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定的時間、地點(diǎn)、方式完成生態(tài)修復(fù)工程。(2)乙方有權(quán)對甲方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保工程質(zhì)量。(3)乙方有權(quán)要求甲方對施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。(4)乙方應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)支付工程款。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,合同期限為_______年。5.2合同履行地點(diǎn)生態(tài)修復(fù)工程地點(diǎn):_______5.3合同履行方式甲方應(yīng)按照合同約定的時間、地點(diǎn)、方式完成生態(tài)修復(fù)工程,確保工程質(zhì)量,滿足環(huán)保要求。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件(1)生態(tài)修復(fù)工程驗(yàn)收合格。(2)合同約定的其他終止條件。6.3終止程序(1)合同到期,雙方無異議,合同自然終止。(2)因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可終止合同。(3)一方違約,另一方有權(quán)解除合同。6.4終止后果合同終止后,雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算,甲方應(yīng)將工程資料、設(shè)備等移交給乙方。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成本合同中生態(tài)修復(fù)承攬工程的費(fèi)用構(gòu)成如下:(1)設(shè)計(jì)費(fèi):根據(jù)甲方提供的資料,甲方委托乙方進(jìn)行生態(tài)修復(fù)工程設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)為人民幣_______元。(2)材料費(fèi):包括但不限于種植材料、修復(fù)材料、養(yǎng)護(hù)材料等,費(fèi)用總額為人民幣_______元。(3)人工費(fèi):包括施工人員工資、福利等,費(fèi)用總額為人民幣_______元。(4)設(shè)備費(fèi):包括施工設(shè)備租賃、維護(hù)等費(fèi)用,費(fèi)用總額為人民幣_______元。(5)運(yùn)輸費(fèi):包括材料、設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)用,費(fèi)用總額為人民幣_______元。(6)其他費(fèi)用:包括但不限于監(jiān)理費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)等,費(fèi)用總額為人民幣_______元。7.2支付方式(1)甲方應(yīng)在合同簽訂后_______日內(nèi),向乙方支付合同總價(jià)款的_______%作為預(yù)付款。(2)生態(tài)修復(fù)工程實(shí)施過程中,甲方應(yīng)按工程進(jìn)度支付款項(xiàng),具體支付比例和節(jié)點(diǎn)由雙方另行約定。(3)工程驗(yàn)收合格后,甲方應(yīng)在_______日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。7.3支付時間(1)預(yù)付款:合同簽訂后_______日內(nèi)支付。(2)進(jìn)度款:按照工程進(jìn)度,每月支付一次。(3)尾款:工程驗(yàn)收合格后_______日內(nèi)支付。7.4支付條款(1)支付方式:本合同項(xiàng)下的款項(xiàng)支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。(2)付款憑證:甲方應(yīng)在支付款項(xiàng)后,向乙方提供銀行轉(zhuǎn)賬憑證。八、違約責(zé)任8.1甲方違約(1)甲方未按約定支付工程款的,應(yīng)向乙方支付_______%的違約金。(2)甲方未按約定提供工程資料的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。8.2乙方違約(1)乙方未按約定時間、地點(diǎn)、方式完成生態(tài)修復(fù)工程的,應(yīng)向甲方支付_______%的違約金。(2)乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任,并賠償甲方因此遭受的損失。8.3賠償金額和方式違約方應(yīng)按照違約情況,賠償守約方因此遭受的直接損失和合理費(fèi)用。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同涉及的保密內(nèi)容包括但不限于:技術(shù)方案、施工圖紙、工程進(jìn)度、合同條款等。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起_______年。9.3保密履行方式(1)雙方應(yīng)采取必要的保密措施,防止保密信息泄露。(2)未經(jīng)對方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,包括自然災(zāi)害、社會事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、臺風(fēng)等自然災(zāi)害。(2)戰(zhàn)爭、罷工、政府行為等社會事件。10.3不可抗力發(fā)生時的責(zé)任和義務(wù)(1)發(fā)生不可抗力事件,雙方應(yīng)及時通知對方。(2)因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行的,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例(1)地震導(dǎo)致施工中斷。(2)政府政策變動導(dǎo)致工程停工。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方發(fā)生爭議時,應(yīng)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟,或向雙方同意的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方同意,任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形(1)涉及國家安全、保密事項(xiàng)的合同。(2)合同約定不得轉(zhuǎn)讓的合同。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留(1)本合同中甲方保留對生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目的最終決定權(quán)。(2)乙方在履行合同過程中,應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī),并確保工程質(zhì)量。13.2特殊權(quán)力保留(1)乙方在施工過程中,如遇到不可抗力事件導(dǎo)致工程無法按期完成,有權(quán)向甲方提出延期申請。(2)甲方在工程驗(yàn)收過程中,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題,有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或返工。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序本合同如有修改或補(bǔ)充,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2修改和補(bǔ)充效力補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)(1)甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行工程設(shè)計(jì)和施工。(2)乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行工程驗(yàn)收和移交。15.2協(xié)作與配合方式(1)定期召開協(xié)調(diào)會,解決施工過程中出現(xiàn)的問題。(2)及時溝通,確保信息暢通。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同是雙方簽訂的完整合同,具有獨(dú)立性,任何一方不得以任何形式對合同進(jìn)行修改或補(bǔ)充。16.3增減條款本合同如需增減條款,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。十七、簽字、日期、蓋章甲方(承攬方):名稱:_______地址:_______聯(lián)系人:_______聯(lián)系電話:_______簽字:__________________日期:____年____月____日乙方(委托方):名稱:_______地址:_______聯(lián)系人:_______聯(lián)系電話:_______簽字:__________________日期:____年____月____日蓋章:__________________附件及其他說明解釋一、附件列表:1.生態(tài)修復(fù)工程設(shè)計(jì)方案及圖紙2.材料采購清單及質(zhì)量檢測報(bào)告3.施工進(jìn)度計(jì)劃表4.工程驗(yàn)收報(bào)告5.保密協(xié)議6.不可抗力事件證明文件7.爭議解決相關(guān)文件8.合同簽訂及修改補(bǔ)充的相關(guān)文件9.其他雙方認(rèn)為需要作為附件的文件二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方違約:未按約定支付工程款,認(rèn)定違約。未按約定提供工程資料,認(rèn)定違約。工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo),認(rèn)定違約。2.乙方違約:未按約定時間、地點(diǎn)、方式完成生態(tài)修復(fù)工程,認(rèn)定違約。施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,認(rèn)定違約。未按約定進(jìn)行整改或返工,認(rèn)定違約。三、法律名詞及解釋:1.不可抗力:指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。2.違約責(zé)任:指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。3.補(bǔ)充協(xié)議:指對原有合同內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充的協(xié)議。4.爭議解決:指合同雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議,通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。5.保密條款:指合同中關(guān)于保密內(nèi)容、保密期限和保密履行方式的約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:施工過程中遇到不可抗力事件導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤。解決辦法:乙方應(yīng)及時通知甲方,并提出延期申請,經(jīng)甲方同意后,雙方協(xié)商調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃。2.問題:工程驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。解決辦法:甲方應(yīng)要求乙方進(jìn)行整改或返工,乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改,并重新進(jìn)行驗(yàn)收。3.問題:合同履行過程中出現(xiàn)爭議。解決辦法:雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可申請調(diào)解、仲裁或訴訟。4.問題:合同條款不明確或存在爭議。解決辦法:雙方應(yīng)重新協(xié)商,明確合同條款,必要時可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。5.問題:合同履行過程中一方違約。解決辦法:守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任,包括支付違約金、賠償損失等。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論