2025年度涵洞工程勞務(wù)分包合同工期延誤賠償協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度涵洞工程勞務(wù)分包合同工期延誤賠償協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度涵洞工程勞務(wù)分包合同工期延誤賠償協(xié)議甲方（承包方）：_______乙方（勞務(wù)分包方）：_______鑒于甲方為完成_______（工程名稱）涵洞工程的施工，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和施工合同的規(guī)定，甲方將部分工程勞務(wù)分包給乙方。為確保工程按時(shí)完成，雙方就工期延誤的賠償事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工期延誤的定義1.工期延誤是指乙方未能按照施工合同約定的工期完成工程量。2.工期延誤的起算時(shí)間為施工合同約定的工期開始日期。二、工期延誤賠償原則1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工合同約定的工期完成工程量。2.如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)向甲方支付相應(yīng)的工期延誤賠償金。三、工期延誤賠償金的計(jì)算方式1.工期延誤賠償金的計(jì)算基數(shù)為合同總價(jià)款的_______%（比例）。2.工期延誤賠償金按每日計(jì)算，每日賠償金額為合同總價(jià)款的_______‰（千分比）。3.工期延誤賠償金的計(jì)算公式為：賠償金=延誤天數(shù)×每日賠償金額。四、工期延誤賠償金的支付1.乙方應(yīng)在工期延誤后_______（天數(shù)）內(nèi)，向甲方支付工期延誤賠償金。2.甲方有權(quán)在支付工程款時(shí)直接扣除工期延誤賠償金。五、工期延誤原因認(rèn)定1.因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤的，經(jīng)雙方確認(rèn)后，可不計(jì)算工期延誤賠償金。a.乙方未按照施工合同約定的時(shí)間提交施工圖紙；b.乙方未按照施工合同約定的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工；c.乙方未按照施工合同約定的時(shí)間進(jìn)行施工材料的采購；d.乙方未按照施工合同約定的時(shí)間進(jìn)行施工設(shè)備的租賃；e.乙方未按照施工合同約定的時(shí)間完成施工人員的調(diào)配。六、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他1.本協(xié)議作為施工合同不可分割的一部分，與施工合同具有同等法律效力。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義1.本協(xié)議中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何單位或個(gè)人，包括但不限于監(jiān)理單位、檢測機(jī)構(gòu)、咨詢公司、中介方等。2.第三方介入是指因合同履行需要，由甲方或乙方邀請或委托的第三方對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢測、咨詢、調(diào)解等。二、第三方介入的條件1.第三方介入應(yīng)在合同履行過程中，由甲方或乙方提出申請，并經(jīng)對方同意后方可進(jìn)行。a.第三方的基本信息，包括名稱、法定代表人、住所等；b.第三方的資質(zhì)證明文件；c.第三方介入的具體事項(xiàng)及目的；d.第三方介入的期限及費(fèi)用。三、第三方的責(zé)任與權(quán)利1.第三方的責(zé)任：a.第三方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)；b.第三方應(yīng)對其提供的意見、建議或結(jié)論承擔(dān)責(zé)任；c.第三方不得泄露合同履行過程中的商業(yè)秘密；d.第三方在介入過程中，如因自身原因造成損失，應(yīng)由其自行承擔(dān)。2.第三方的權(quán)利：a.第三方有權(quán)要求甲方和乙方提供必要的資料和協(xié)助；b.第三方有權(quán)要求甲方和乙方對其提供的意見、建議或結(jié)論進(jìn)行回復(fù)；c.第三方有權(quán)根據(jù)合同履行情況，提出合理的改進(jìn)建議。四、第三方介入的費(fèi)用1.第三方介入的費(fèi)用由甲方和乙方按照實(shí)際情況協(xié)商確定，并在協(xié)議中明確。2.第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在協(xié)議簽訂后_______（天數(shù)）內(nèi)支付。五、第三方介入的期限1.第三方介入的期限由甲方和乙方在協(xié)議中約定，并不得超過合同約定的工期。2.第三方介入的期限屆滿，第三方應(yīng)向甲方和乙方提交書面報(bào)告。六、第三方與其他各方的劃分1.第三方介入后，其職責(zé)范圍僅限于協(xié)議約定的內(nèi)容，不得超越其職責(zé)范圍。2.第三方與甲方、乙方之間的責(zé)任劃分如下：a.第三方對甲方、乙方之間的合同履行情況負(fù)責(zé)；b.甲方、乙方對第三方提供的意見、建議或結(jié)論負(fù)責(zé)；c.第三方對自身提供的意見、建議或結(jié)論負(fù)責(zé)。七、第三方責(zé)任限額1.第三方因自身原因造成的損失，其責(zé)任限額為_______（金額）。2.如第三方因自身原因造成甲方、乙方的損失超過責(zé)任限額，超出部分由第三方自行承擔(dān)。八、第三方介入的變更1.如甲方、乙方認(rèn)為有必要變更第三方介入的內(nèi)容、期限或費(fèi)用，應(yīng)書面通知第三方，并經(jīng)第三方同意后方可變更。2.變更后的協(xié)議內(nèi)容作為本協(xié)議的補(bǔ)充部分，與原協(xié)議具有同等法律效力。九、第三方介入的終止1.第三方介入的終止條件如下：a.合同履行完畢；b.第三方完成協(xié)議約定的任務(wù)；c.甲方或乙方提前終止第三方介入。2.第三方介入終止后，第三方應(yīng)向甲方和乙方提交書面報(bào)告。十、爭議解決1.第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十一、其他1.本協(xié)議中關(guān)于第三方介入的條款，與原合同條款不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。2.本協(xié)議作為原合同不可分割的一部分，與原合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________簽訂日期：____年____月____日第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工合同：詳細(xì)列明甲乙雙方簽訂的施工合同的主要內(nèi)容，包括工程名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)款、違約責(zé)任等。2.勞務(wù)分包合同：詳細(xì)列明甲乙雙方簽訂的勞務(wù)分包合同的主要內(nèi)容，包括分包工程范圍、勞務(wù)人員配置、工作內(nèi)容、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等。3.工期延誤賠償協(xié)議：本協(xié)議的正式文本，包括協(xié)議的全部條款。4.第三方資質(zhì)證明文件：第三方介入時(shí)，其資質(zhì)證明文件的復(fù)印件。5.第三方介入申請表：甲方或乙方提出第三方介入的書面申請。6.第三方介入費(fèi)用清單：詳細(xì)列出第三方介入的各項(xiàng)費(fèi)用及支付方式。7.第三方介入期限及任務(wù)清單：明確第三方介入的期限及具體任務(wù)。8.第三方介入報(bào)告：第三方介入完成后提交的書面報(bào)告。9.變更協(xié)議：如發(fā)生第三方介入內(nèi)容、期限或費(fèi)用的變更，應(yīng)簽署的變更協(xié)議。10.爭議解決文件：任何爭議解決過程中產(chǎn)生的文件，包括調(diào)解書、判決書等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.工期延誤：乙方未能在合同約定的工期內(nèi)完成工程量。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)按照合同約定的每日賠償金額支付工期延誤賠償金。2.質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)修復(fù)不合格部分，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。3.未按約定提供勞務(wù)人員：乙方未按照合同約定提供足夠的勞務(wù)人員。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)立即提供足夠的人員，并承擔(dān)由此造成的工期延誤。4.未按約定提供施工材料：乙方未按照合同約定提供合格的施工材料。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)立即提供合格的施工材料，并承擔(dān)由此造成的工期延誤。5.泄露商業(yè)秘密：任何一方泄露合同履行過程中的商業(yè)秘密。責(zé)任認(rèn)定：泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償因此造成的損失。6.第三方介入費(fèi)用未按時(shí)支付：甲方或乙方未按時(shí)支付第三方介入費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)按照合同約定支付滯納金。示例說明：若乙方因自身原因?qū)е鹿て谘诱`3天，每日賠償