2025年度建筑工程暖通空調分包施工合同

2025年度建筑工程暖通空調分包施工合同本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度建筑工程暖通空調分包施工合同名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方在____________________（工程名稱）建設項目中，需要對暖通空調系統(tǒng)進行施工，乙方愿意接受甲方委托，就暖通空調分包施工事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：暖通空調系統(tǒng)設計、設備采購、安裝、調試及驗收等。1.5工程合同總價：人民幣_____元整（大寫：____________________）第二條工程進度2.1工程開工日期：____年____月____日2.2工程竣工日期：____年____月____日2.3工期延誤責任：因乙方原因造成的工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付違約金人民幣____元。第三條工程質量3.1工程質量標準：符合國家現(xiàn)行質量標準和設計要求。3.2乙方應嚴格按照施工圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質量。3.3工程驗收合格后，質量保修期為____年。第四條設備與材料4.1乙方負責設備的采購、運輸、安裝和調試。4.2乙方所使用的材料必須符合國家標準，并經(jīng)甲方驗收合格后方可使用。4.3乙方應提供所有設備的合格證、檢驗報告和安裝說明書。第五條付款方式預付款：合同簽訂后____個工作日內支付合同總額的____%；進度款：每完成合同總工程量的____%，支付合同總額的____%；結算款：工程驗收合格后____個工作日內支付合同總額的____%；保修金：工程驗收合格后____個工作日內支付合同總額的____%，保修期滿后無質量問題退還。5.2甲方支付款項時，乙方應提供相應的發(fā)票和結算單據(jù)。第六條違約責任6.1甲方未按約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的____%計算。6.2乙方未按約定完成工程或工程質量不符合要求的，應承擔修復、重做或賠償損失的責任。第七條爭議解決7.1本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條合同生效8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________代表人（簽字）：____________________代表人（簽字）：____________________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同項下的“第三方”是指除甲方和乙方以外的，根據(jù)本合同約定，參與或協(xié)助本合同履行過程中特定工作的單位或個人，包括但不限于設計單位、監(jiān)理單位、咨詢機構、檢測機構、設備供應商、材料供應商、保險公司等。第二條第三方責任2.1第三方在履行其職責時，應遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及本合同的相關約定。2.2第三方因自身原因導致的工作失誤或違反本合同約定，造成甲方或乙方損失的，應承擔相應的法律責任。第三條第三方權利3.1第三方有權根據(jù)本合同約定，收取其應得的費用和服務報酬。3.2第三方有權要求甲方或乙方提供必要的配合和支持，以確保其履行職責。第四條第三方責任限額4.1.1設計單位：因設計錯誤或不當導致的損失，其責任限額為設計合同金額的____%。4.1.2監(jiān)理單位：因監(jiān)理失誤導致的損失，其責任限額為監(jiān)理合同金額的____%。4.1.3咨詢機構：因咨詢失誤導致的損失，其責任限額為咨詢合同金額的____%。4.1.4檢測機構：因檢測失誤導致的損失，其責任限額為檢測合同金額的____%。4.1.5設備供應商：因設備質量問題導致的損失，其責任限額為設備合同金額的____%。4.1.6材料供應商：因材料質量問題導致的損失，其責任限額為材料合同金額的____%。4.1.7保險公司：根據(jù)保險合同約定，承擔相應的賠償責任。4.2若第三方責任限額不足以賠償甲方或乙方的損失，甲方和乙方有權要求第三方按照實際損失進行賠償。第五條第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方的工作范圍和責任，應在本合同中明確約定。5.2第三方在履行職責時，應遵守甲乙雙方的要求，并接受甲乙雙方的監(jiān)督。5.3第三方與甲方、乙方之間的合同關系，應獨立于本合同，不影響本合同的履行。5.4第三方在履行職責過程中，如需與甲方或乙方簽訂補充協(xié)議，應經(jīng)甲方和乙方同意。第六條第三方變更6.1如需更換第三方，甲方或乙方應提前____個工作日書面通知對方，并經(jīng)對方同意后方可更換。6.2第三方變更后，原第三方與本合同項下的責任關系終止，新第三方應承擔相應的責任。第七條第三方信息7.1甲方和乙方應向第三方提供必要的信息，以確保第三方能夠有效履行其職責。7.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。第八條第三方費用8.1第三方的費用，應按照其與甲方或乙方簽訂的合同約定支付。8.2甲方和乙方應在本合同中明確約定第三方的費用支付方式和時間。第九條第三方協(xié)調9.1甲方和乙方應共同協(xié)調第三方的工作，確保工程順利進行。9.2甲方和乙方應指定專人負責與第三方溝通協(xié)調，并及時解決工作中出現(xiàn)的問題。第十條第三方爭議解決10.1第三方與甲方、乙方之間發(fā)生的爭議，應通過協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙及技術文件：包含所有必要的暖通空調系統(tǒng)施工圖紙、設計說明書、技術規(guī)范等，需由乙方提供并經(jīng)甲方確認。2.工程量清單：詳細列出工程項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及總價，需由乙方編制并經(jīng)甲方審核。3.施工組織設計：包括施工方案、進度計劃、質量保證措施、安全文明施工措施等，需由乙方編制并經(jīng)甲方審批。4.設備清單及質量保證文件：詳細列出所需設備的型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌、供應商及質量保證文件。5.材料清單及質量保證文件：詳細列出所需材料的型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌、供應商及質量保證文件。6.施工進度計劃表：包括各階段施工時間節(jié)點、人員安排、設備使用計劃等。7.驗收報告：包括工程質量驗收報告、設備調試報告、系統(tǒng)運行報告等。8.合同變更單：記錄合同執(zhí)行過程中發(fā)生的任何變更，包括但不限于工程量變更、進度變更、費用變更等。9.付款憑證：包括預付款、進度款、結算款及保修金的支付憑證。10.違約金支付憑證：因違約行為產生的違約金支付憑證。11.爭議解決文件：包括爭議解決過程中的溝通記錄、調解書、仲裁裁決書或法院判決書等。12.其他相關文件：如政府部門的審批文件、檢測報告、保險單等。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：未按約定支付工程款的，應向乙方支付違約金，違約金按逾期付款金額的____%計算。未按約定提供施工圖紙及技術文件的，每延誤一日，應向乙方支付____元。2.乙方違約行為及責任認定：工程進度延誤，每延誤一日，應向甲方支付違約金，違約金按每日工程合同總額的____%計算。工程質量不符合要求，應承擔修復、重做或賠償損失的責任。未經(jīng)甲方同意更換第三方，應承擔相應的法律責任。3.第三方違約行為及責任認定：設計單位提供的設計錯誤或不當，導致工程損失，其責任限額為設計合同金額的____%。設備供應商提供的設備質量問題，導致工程損失，其責任限額為設備合同金額的____%。示例說明：若甲方未按約定在合同約定的付款日期支付進度款，則每逾期一日，甲方應向乙方支付人民幣____元作為違約金。若乙