2025年度建筑工程施工合同履約保證金擔(dān)保函模板

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同履約保證金擔(dān)保函模板本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（建設(shè)單位）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________乙方（施工單位）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________一、保證金金額及繳納方式1.保證金金額：人民幣____元整（￥____元）。開戶行：____________________賬戶名稱：____________________賬號：____________________二、保證金退還條件及方式1.乙方按合同約定全面履行施工義務(wù)，完成本工程的建設(shè)任務(wù)，甲方應(yīng)在工程竣工驗收合格后____日內(nèi)退還全部保證金。2.保證金退還方式：甲方將保證金原渠道退還乙方，或根據(jù)乙方要求，將保證金轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶。三、保證金凍結(jié)及扣除條件1.乙方未按合同約定履行施工義務(wù)，甲方有權(quán)凍結(jié)部分或全部保證金。（1）乙方違反合同約定，擅自停工、拖延工期或降低工程質(zhì)量；（2）乙方違反合同約定，未經(jīng)甲方同意擅自更換施工人員或設(shè)備；（3）乙方違反合同約定，造成工程質(zhì)量事故或安全事故；（4）乙方違反合同約定，造成甲方經(jīng)濟損失；（5）其他違反合同約定的行為。四、爭議解決1.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、其他1.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。2.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。3.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（建設(shè)單位）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________乙方（施工單位）簽字（或蓋章）：____________________日期：____________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義及范圍.1定義本合同中所述的“第三方”是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)本合同約定或經(jīng)甲乙雙方同意，介入本合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織。.2范圍（1）提供履約保證金擔(dān)保的擔(dān)保人；（2）提供技術(shù)支持、咨詢服務(wù)等的第三方服務(wù)提供者；（3）進(jìn)行工程監(jiān)理、質(zhì)量檢測的第三方機構(gòu)；（4）其他經(jīng)甲乙雙方同意介入的第三方。二、第三方責(zé)任限額的界定.3擔(dān)保人責(zé)任限額如乙方提供履約保證金擔(dān)保，擔(dān)保人應(yīng)對乙方違約行為承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保人的責(zé)任限額為本合同約定的保證金金額。.4第三方服務(wù)提供者責(zé)任限額第三方服務(wù)提供者因提供的服務(wù)不符合約定，導(dǎo)致甲方損失的，第三方服務(wù)提供者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定。.5監(jiān)理機構(gòu)責(zé)任限額監(jiān)理機構(gòu)在履行監(jiān)理職責(zé)過程中，因過錯導(dǎo)致工程質(zhì)量、安全事故的，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定。.6其他第三方責(zé)任限額其他第三方介入本合同履行過程中的，其責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定。三、第三方介入的職責(zé)和權(quán)利.7職責(zé)（1）擔(dān)保人應(yīng)按約定提供履約保證金擔(dān)保；（2）第三方服務(wù)提供者應(yīng)按約定提供專業(yè)服務(wù)；（3）監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)按約定履行監(jiān)理職責(zé)；（4）其他第三方應(yīng)按約定履行相關(guān)職責(zé)。.8權(quán)利（1）要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；（2）要求甲乙雙方遵守合同約定；（3）在履行職責(zé)過程中，發(fā)現(xiàn)甲乙雙方違約行為的，有權(quán)向甲乙雙方提出警告或采取必要措施；（4）其他權(quán)利由甲乙雙方在合同中約定。四、第三方與其他各方的劃分說明.9責(zé)任劃分第三方介入本合同履行過程中，其責(zé)任與甲乙雙方的責(zé)任劃分如下：（1）擔(dān)保人對其提供的擔(dān)保責(zé)任負(fù)責(zé)；（2）第三方服務(wù)提供者對其提供的服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）監(jiān)理機構(gòu)對其監(jiān)理職責(zé)履行情況負(fù)責(zé)；（4）其他第三方對其介入合同履行過程中的職責(zé)負(fù)責(zé)。.10爭議解決第三方介入本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。.11其他本合同中關(guān)于第三方介入的條款，如與本合同其他條款有沖突，以本部分條款為準(zhǔn)。五、第三方變更及退出.12變更甲乙雙方同意，在合同履行過程中，如需更換第三方，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)對方同意后，方可更換。.13退出第三方在合同履行過程中，如需退出，應(yīng)提前____日書面通知甲乙雙方，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。.14保證金退還第三方退出合同履行過程后，其保證金應(yīng)按本合同約定退還。六、違約責(zé)任.15第三方違約責(zé)任第三方在履行職責(zé)過程中，如違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。.16違約責(zé)任承擔(dān)第三方違約責(zé)任的承擔(dān)方式，由甲乙雙方在合同中約定。七、其他.17本部分條款為附加條款，與合同其他條款具有同等法律效力。.18本部分條款未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：.1附件一：履約保證金擔(dān)保函詳細(xì)要求：擔(dān)保函應(yīng)加蓋擔(dān)保人公章，明確擔(dān)保金額、期限、責(zé)任等。說明：擔(dān)保函是乙方履行合同義務(wù)的重要憑證，由擔(dān)保人出具。.2附件二：施工合同詳細(xì)要求：施工合同應(yīng)包含工程概況、雙方權(quán)利義務(wù)、工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。說明：施工合同是甲乙雙方履行工程建設(shè)的法律依據(jù)。.3附件三：工程圖紙及技術(shù)規(guī)范詳細(xì)要求：工程圖紙及技術(shù)規(guī)范應(yīng)詳細(xì)、完整，符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。說明：工程圖紙及技術(shù)規(guī)范是施工過程中重要的技術(shù)文件。.4附件四：工程進(jìn)度計劃詳細(xì)要求：工程進(jìn)度計劃應(yīng)明確各階段工期、節(jié)點及驗收標(biāo)準(zhǔn)。說明：工程進(jìn)度計劃是確保工程按期完成的重要依據(jù)。.5附件五：工程驗收報告詳細(xì)要求：驗收報告應(yīng)詳細(xì)記錄工程驗收情況，包括質(zhì)量、進(jìn)度、安全等。說明：工程驗收報告是工程竣工驗收的依據(jù)。.6附件六：工程結(jié)算報告詳細(xì)要求：結(jié)算報告應(yīng)詳細(xì)記錄工程結(jié)算情況，包括工程量、價格、費用等。說明：工程結(jié)算報告是工程結(jié)算的依據(jù)。.7附件七：工程保修單詳細(xì)要求：保修單應(yīng)明確保修范圍、期限、責(zé)任等。說明：保修單是工程保修的重要憑證。.8附件八：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：根據(jù)合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件，如會議紀(jì)要、變更通知等。說明：其他相關(guān)文件是合同履行過程中的重要補充材料。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：.9違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn).9.1乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定（1）未按合同約定時間完成工程，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付____元違約金。示例：乙方未能在合同約定的時間內(nèi)完成工程，延誤了5天，應(yīng)支付250元違約金。（2）施工過程中，發(fā)生質(zhì)量事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，賠償甲方損失。示例：施工過程中，因乙方施工不當(dāng)導(dǎo)致工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)賠償甲方5000元。（3）擅自停工、拖延工期，乙方應(yīng)向甲方支付____元違約金。示例：乙方擅自停工，拖延工期10天，應(yīng)支付1000元違約金。.9.2甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定（1）未按合同約定支付工程款，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付____元違約金。示例：甲方未按合同約定支付工程款，延誤了3天