2025年度建筑外架施工合同工期延誤賠償協(xié)議

2025年度建筑外架施工合同工期延誤賠償協(xié)議本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（施工單位名稱）：_____________________________乙方（建設(shè)單位名稱）：_____________________________鑒于甲方作為施工單位，負(fù)責(zé)乙方項(xiàng)目的建筑外架施工，雙方就工期延誤及賠償事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工期延誤原因及責(zé)任1.工期延誤原因：______________________________________________________________________2.責(zé)任劃分：甲方責(zé)任：_____________________________乙方責(zé)任：_____________________________二、工期延誤賠償條款1.工期延誤賠償金額：根據(jù)工期延誤的天數(shù)，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，計(jì)算公式如下：違約金=日工期延誤賠償金額×工期延誤天數(shù)2.日工期延誤賠償金額：______________________________________________________________________3.工期延誤賠償支付方式：甲方應(yīng)在收到乙方書面通知后的____個(gè)工作日內(nèi)，將違約金支付至乙方指定的賬戶。4.逾期支付違約金：若甲方逾期支付違約金，應(yīng)按照中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。三、其他條款1.爭議解決：雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。2.協(xié)議生效及終止：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，協(xié)議有效期為____年。協(xié)議期滿或雙方約定的其他終止條件成就時(shí)，本協(xié)議自動終止。3.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（施工單位名稱）：_____________________________乙方（建設(shè)單位名稱）：_____________________________簽訂日期：_____________________________甲方（施工單位名稱）：_____________________________乙方（建設(shè)單位名稱）：_____________________________簽訂日期：_____________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的，經(jīng)甲方、乙方同意，參與合同履行過程中的中介機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢機(jī)構(gòu)或其他任何形式的第三方主體。二、第三方介入范圍1.中介機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)協(xié)助甲方、乙方進(jìn)行合同履行過程中的協(xié)調(diào)、溝通、監(jiān)督等工作。2.監(jiān)理單位：負(fù)責(zé)對施工過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)理，確保施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度等符合合同要求。3.設(shè)計(jì)單位：負(fù)責(zé)對施工設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，確保設(shè)計(jì)符合相關(guān)規(guī)范和甲方、乙方要求。4.咨詢機(jī)構(gòu)：提供技術(shù)、管理、法律等方面的咨詢服務(wù)。三、第三方責(zé)任限額1.第三方責(zé)任限額：第三方在履行合同過程中，因自身原因造成甲方、乙方損失的，其責(zé)任限額為____________元。2.超過責(zé)任限額部分的損失，由甲方、乙方自行承擔(dān)。四、第三方責(zé)權(quán)利1.責(zé)任：第三方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定，履行其職責(zé)，確保合同履行過程中的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。第三方因自身原因造成甲方、乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.權(quán)利：第三方有權(quán)獲得甲方、乙方支付的合理服務(wù)費(fèi)用。第三方有權(quán)在合同履行過程中，對甲方、乙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)。3.利益：第三方有權(quán)在合同履行過程中，維護(hù)自身合法權(quán)益，包括但不限于：要求甲方、乙方提供必要的工作條件、資料等。五、第三方介入程序1.甲方、乙方協(xié)商一致，確定第三方介入的事項(xiàng)及范圍。2.甲方、乙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。3.第三方在合同履行過程中，應(yīng)遵守本合同及相關(guān)法律法規(guī)，確保合同履行。六、第三方與其他各方的劃分說明2.甲方、乙方對第三方的監(jiān)督和管理，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。3.第三方在履行合同過程中，應(yīng)尊重甲方、乙方的合法權(quán)益，不得損害甲方、乙方的利益。4.第三方與其他各方在合同履行過程中的關(guān)系，應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定處理。七、第三方變更及退出1.第三方如需變更，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知甲方、乙方，并經(jīng)甲方、乙方同意。2.第三方退出合同，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知甲方、乙方，并書面說明退出原因。3.第三方退出后，甲方、乙方應(yīng)按照合同約定，繼續(xù)履行合同義務(wù)。八、違約責(zé)任1.第三方未履行合同義務(wù)，造成甲方、乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.甲方、乙方違反合同約定，給第三方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.甲方、乙方與第三方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。九、其他1.本合同附件中涉及第三方的內(nèi)容，與本合同具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（施工單位名稱）：_____________________________乙方（建設(shè)單位名稱）：_____________________________簽訂日期：_____________________________甲方（施工單位名稱）：_____________________________乙方（建設(shè)單位名稱）：_____________________________簽訂日期：_____________________________第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《建筑外架施工合同》詳細(xì)要求：包含合同雙方的基本信息、工程概況、施工內(nèi)容、工期、質(zhì)量要求、付款方式、違約責(zé)任等。說明：本附件為合同主體部分，是雙方合作的基礎(chǔ)文件。2.《工期延誤賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》詳細(xì)要求：明確工期延誤賠償?shù)挠?jì)算方法、日工期延誤賠償金額等。說明：本附件用于在發(fā)生工期延誤時(shí)，計(jì)算甲方應(yīng)向乙方支付的違約金。3.《第三方介入?yún)f(xié)議》詳細(xì)要求：包括第三方的基本信息、介入范圍、責(zé)任限額、責(zé)權(quán)利劃分等。說明：本附件用于明確第三方在合同履行過程中的角色和責(zé)任。4.《工程進(jìn)度報(bào)告》詳細(xì)要求：定期提交，包括工程進(jìn)度、已完成工作、存在問題及解決方案等。說明：本附件用于甲方、乙方和第三方共同了解工程進(jìn)展情況。5.《工程變更單》詳細(xì)要求：記錄工程變更內(nèi)容、原因、影響、審批流程等。說明：本附件用于處理工程變更事宜，確保變更的合法性和有效性。6.《工程驗(yàn)收報(bào)告》詳細(xì)要求：包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員簽字等。說明：本附件用于證明工程已按合同要求完成，并達(dá)到預(yù)期質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。7.《工程結(jié)算報(bào)告》詳細(xì)要求：包括工程量清單、結(jié)算金額、付款方式等。說明：本附件用于確定工程最終結(jié)算金額，并進(jìn)行付款。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方違約：a)未按合同約定時(shí)間完成工程；b)施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時(shí)整改；c)工程進(jìn)度滯后，未及時(shí)采取措施；d)未按合同約定支付工程款；乙方違約：a)未按合同約定提供施工場地、材料等；b)未按時(shí)驗(yàn)收工程；c)未按合同約定支付違約金；第三方違約：a)未按合同約定履行職責(zé)，造成工程延誤；b)因第三方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格；c)未按合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方違約責(zé)任：a)工期延誤：按照《工期延誤賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)算違約金；b)質(zhì)量問題：承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，并賠償由此造成的損失；c)工程進(jìn)度滯后：承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于延長工期、增加費(fèi)用等；d)未支付工程款：按照中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。乙方違約責(zé)任：a)未提供施工場地、材料等：承擔(dān)相應(yīng)的損失；b)未按時(shí)驗(yàn)收工程：承擔(dān)工程驗(yàn)收后的所有費(fèi)用；c)未支付違約金：按照中國人民銀行同期貸款利率支付滯納金。第三方違約責(zé)任：a)工期延誤：按照《工期延誤賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)算違約金；b)質(zhì)量問題：承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用，并賠償由此造成的損失；c)未按合同約定收取服務(wù)費(fèi)用：承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：甲方未按合同約定時(shí)間完成工程，導(dǎo)致工期延誤20天。根據(jù)《工期延誤賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》，甲方應(yīng)向乙方支付違約金____元。乙方未按合同約定提供施工場地，導(dǎo)致工程延誤10天。根據(jù)《工期延誤賠償計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)》，乙方應(yīng)向甲方支付違約金____元。甲方（施工單位名稱）：________________________