2025年度大型物流倉儲設(shè)施建設(shè)合同

2025年度大型物流倉儲設(shè)施建設(shè)合同本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：第一條合同標(biāo)的1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：_______1.3項(xiàng)目規(guī)模：_______1.4項(xiàng)目總投資：_______第二條工程內(nèi)容2.1.1建設(shè)場地平整、地基處理、基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、裝飾裝修工程、給排水工程、電氣工程、消防工程、通風(fēng)空調(diào)工程等。2.1.2配套設(shè)施建設(shè)，包括但不限于道路、停車場、綠化、照明等。2.1.3乙方應(yīng)按照甲方要求，對項(xiàng)目進(jìn)行施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等工作。第三條工程進(jìn)度3.1乙方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工圖紙的編制和審查。3.2乙方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目施工。3.3項(xiàng)目竣工日期為____年____月____日。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)予以配合。4.3項(xiàng)目竣工后，乙方應(yīng)按照甲方要求，進(jìn)行自檢、互檢、專檢，確保工程質(zhì)量。第五條工程造價(jià)5.1工程造價(jià)為____元。5.2.1材料費(fèi)5.2.2人工費(fèi)5.2.3施工機(jī)械使用費(fèi)5.2.4施工管理費(fèi)5.2.5其他費(fèi)用5.3工程造價(jià)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付。第六條付款方式6.1甲方應(yīng)在合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的____%作為預(yù)付款。6.2乙方在完成工程進(jìn)度款的____%后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。6.3工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。第七條保修期限7.1乙方對項(xiàng)目提供____年的保修服務(wù)。7.2保修期內(nèi)，因乙方施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修。第八條違約責(zé)任8.1甲方未按約定支付工程款的，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。8.2乙方未按約定完成工程進(jìn)度或質(zhì)量要求的，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。8.3任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同生效10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________代表人（簽字）：________________代表人（簽字）：________________簽訂日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1本合同所稱第三方，是指除甲方、乙方以外的，在項(xiàng)目實(shí)施過程中提供專業(yè)服務(wù)、技術(shù)支持或承擔(dān)特定職責(zé)的獨(dú)立法人或其他組織。（1）設(shè)計(jì)單位：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作。（2）監(jiān)理單位：負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中的監(jiān)督管理。（3）施工分包單位：承擔(dān)部分施工任務(wù)。（4）材料供應(yīng)商：提供項(xiàng)目所需材料。（5）設(shè)備供應(yīng)商：提供項(xiàng)目所需設(shè)備。（6）其他專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)：如檢測機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等。第二條第三方責(zé)任2.1第三方應(yīng)按照本合同及甲方、乙方的要求，履行其職責(zé)，確保提供的服務(wù)或產(chǎn)品符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.2第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е马?xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題或延誤工期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.3第三方責(zé)任限額：（1）設(shè)計(jì)單位：因設(shè)計(jì)原因?qū)е马?xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任限額為設(shè)計(jì)合同總價(jià)的____%。（2）監(jiān)理單位：因監(jiān)理原因?qū)е马?xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任限額為監(jiān)理合同總價(jià)的____%。（3）施工分包單位：因施工原因?qū)е马?xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任限額為分包合同總價(jià)的____%。（4）材料供應(yīng)商：因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任限額為材料合同總價(jià)的____%。（5）設(shè)備供應(yīng)商：因設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任限額為設(shè)備合同總價(jià)的____%。（6）其他專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)：根據(jù)服務(wù)內(nèi)容，雙方另行約定責(zé)任限額。第三條第三方權(quán)利3.1第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。3.2第三方有權(quán)要求甲方、乙方提供必要的資料和條件，以完成其職責(zé)。3.3第三方有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，調(diào)整工作計(jì)劃，但需提前通知甲方、乙方。第四條第三方與其他各方的劃分4.1第三方與甲方、乙方之間的關(guān)系為委托與被委托關(guān)系。4.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和本合同約定。4.3第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)接受甲方、乙方的監(jiān)督和檢查。4.4第三方與甲方、乙方之間的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第五條第三方變更5.1任何一方需變更第三方，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知對方，并經(jīng)對方同意。5.2第三方變更后，原合同條款對變更后的第三方繼續(xù)有效。第六條第三方介入程序6.1甲方、乙方在確定第三方后，應(yīng)簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。6.2第三方在簽訂合作協(xié)議后，應(yīng)向甲方、乙方提交相關(guān)資質(zhì)證明文件。6.3甲方、乙方在收到第三方提交的資質(zhì)證明文件后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)審核完畢，并通知第三方。6.4第三方審核合格后，方可正式介入項(xiàng)目實(shí)施。第七條第三方退出7.1第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因無法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前____個(gè)工作日通知甲方、乙方。7.2第三方退出后，甲方、乙方應(yīng)另行選擇第三方，并按照本合同約定履行相關(guān)手續(xù)。7.3第三方退出后，甲方、乙方有權(quán)要求其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第八條第三方保密8.1第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)遵守國家保密法律法規(guī)，對甲方、乙方提供的保密信息負(fù)有保密義務(wù)。8.2第三方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條第三方責(zé)任承擔(dān)9.1第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е马?xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題或延誤工期，應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。9.2第三方責(zé)任承擔(dān)方式：（1）賠償損失：第三方應(yīng)賠償因自身原因?qū)е碌捻?xiàng)目損失。（2）支付違約金：第三方應(yīng)按照本合同約定支付違約金。（3）其他責(zé)任承擔(dān)方式：根據(jù)法律法規(guī)和合同約定，第三方應(yīng)承擔(dān)其他責(zé)任。第十條第三方責(zé)任免除10.1因不可抗力導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題或延誤工期，第三方不承擔(dān)責(zé)任。10.2因甲方、乙方原因?qū)е马?xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題或延誤工期，第三方不承擔(dān)責(zé)任。10.3其他免責(zé)情形，雙方可根據(jù)法律法規(guī)和合同約定另行約定。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件：包括但不限于總平面圖、建筑效果圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖、設(shè)備選型表等，要求符合國家相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。2.施工圖紙：包括但不限于建筑施工圖、結(jié)構(gòu)施工圖、電氣施工圖、給排水施工圖等，要求詳細(xì)、準(zhǔn)確，便于施工。3.施工組織設(shè)計(jì)：包括施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全措施等，要求科學(xué)、合理，確保施工順利進(jìn)行。4.施工合同：與施工分包單位簽訂的施工合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。5.材料采購合同：與材料供應(yīng)商簽訂的采購合同，明確材料的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等。6.設(shè)備采購合同：與設(shè)備供應(yīng)商簽訂的采購合同，明確設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等。7.監(jiān)理合同：與監(jiān)理單位簽訂的監(jiān)理合同，明確監(jiān)理范圍、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用等。8.驗(yàn)收報(bào)告：項(xiàng)目竣工后，由監(jiān)理單位出具的驗(yàn)收報(bào)告，確認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量符合合同要求。9.保修證書：項(xiàng)目竣工后，乙方提供的保修證書，明確保修期限、內(nèi)容、聯(lián)系方式等。10.支付憑證：甲方支付工程款的憑證，包括但不限于銀行匯款單、支票等。11.其他附件：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，雙方認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）乙方未按合同約定的時(shí)間完成項(xiàng)目施工，導(dǎo)致工期延誤。（2）乙方施工過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題，未按約定進(jìn)行整改。（3）甲方未按合同約定的時(shí)間支付工程款。（4）第三方在履行職責(zé)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題或延誤工期。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）工期延誤：乙方每延誤一天，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。（2）質(zhì)量問題：乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題責(zé)任，包括但不限于返工、修復(fù)、賠償損失等。（3）未按約定支付工程款：甲方每延誤一天，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。（4）第三方責(zé)任：第三方在履行職責(zé)過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題或延誤工期，按照本合同約定的責(zé)任限額承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：1.若乙方在合同約定的工期內(nèi)未能完成項(xiàng)目施工，導(dǎo)致工期延誤10天，則乙方應(yīng)向甲方支付工期延誤違約金：____元（工期延誤天數(shù)×每日違約金）。2.若項(xiàng)目施工過程中，因乙方施工不當(dāng)導(dǎo)致墻體裂縫，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工修復(fù)，并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用。3.若甲方在合同約定的付款期限內(nèi)未能支付工程款，導(dǎo)致乙方停工，則甲方應(yīng)向乙方支付停工違約金：____元（停工天數(shù)×每日違約金）。