廠區(qū)施工合同范本

廠區(qū)施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方全稱：×××廠區(qū)施工有限公司，以下簡(jiǎn)稱“甲方”；

注冊(cè)地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)；

法定代表人：×××；

聯(lián)系方式：電話：×××××××××，郵箱：×××××××××。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方全稱：×××建筑工程有限公司，以下簡(jiǎn)稱“乙方”；

注冊(cè)地址：××省××市××區(qū)××路××號(hào)；

法定代表人：×××；

聯(lián)系方式：電話：×××××××××，郵箱：×××××××××。

合同簡(jiǎn)介：

鑒于甲方為進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)，需對(duì)廠區(qū)進(jìn)行施工，乙方具備相關(guān)施工資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行廠區(qū)施工事宜達(dá)成一致，簽訂本合同，以便共同遵守。

本合同旨在明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的順利進(jìn)行。同時(shí)，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。

本合同內(nèi)容包括但不限于：施工范圍、施工標(biāo)準(zhǔn)、施工期限、工程款項(xiàng)支付、違約責(zé)任、不可抗力、爭(zhēng)議解決等條款。雙方在簽訂合同時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀本合同各項(xiàng)條款，確保各自權(quán)益。

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同期限自開工之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。合同期內(nèi)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同完成廠區(qū)施工任務(wù)。

為保證廠區(qū)施工的順利進(jìn)行，雙方應(yīng)積極配合，共同解決施工過程中出現(xiàn)的各類問題。在合同履行過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字（或蓋章）后，具有同等法律效力。

甲方（買方/出租方/委托方）：

×××廠區(qū)施工有限公司

乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

×××建筑工程有限公司

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是為確?！痢痢翉S區(qū)施工的順利進(jìn)行，提高施工效率，保證施工質(zhì)量，甲方向乙方委托進(jìn)行廠區(qū)施工。

施工范圍包括但不限于：土建工程、安裝工程、裝修工程、施工臨時(shí)設(shè)施建設(shè)及拆除、施工期間的現(xiàn)場(chǎng)管理、施工安全防護(hù)等。

乙方應(yīng)按照本合同約定的施工范圍、施工標(biāo)準(zhǔn)、施工期限完成施工任務(wù)，并提供相應(yīng)的施工服務(wù)。

第二條定義

1.甲方：指×××廠區(qū)施工有限公司，以下簡(jiǎn)稱“甲方”。

2.乙方：指×××建筑工程有限公司，以下簡(jiǎn)稱“乙方”。

3.施工范圍：指本合同約定的乙方應(yīng)完成的施工任務(wù)范圍。

4.施工標(biāo)準(zhǔn)：指國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)。

5.施工期限：指本合同約定的工程開工日期至工程竣工驗(yàn)收合格日期。

6.工程款項(xiàng)：指甲方按照本合同約定的付款節(jié)點(diǎn)支付給乙方的款項(xiàng)。

7.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照本合同約定向乙方支付工程款項(xiàng)。

（2）甲方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)資料、場(chǎng)地、設(shè)施等，確保乙方順利進(jìn)行施工。

（3）甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工所需的相關(guān)審批手續(xù)，協(xié)調(diào)解決施工過程中的外部關(guān)系。

（4）甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求乙方按照約定標(biāo)準(zhǔn)完成施工。

（5）甲方在乙方完成施工后，應(yīng)按照約定進(jìn)行工程驗(yàn)收，支付剩余工程款項(xiàng)。

2.乙方的權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照本合同約定的施工范圍、施工標(biāo)準(zhǔn)、施工期限完成施工任務(wù)。

（2）乙方應(yīng)按照約定接受甲方的監(jiān)督檢查，確保施工質(zhì)量、安全符合要求。

（3）乙方應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，承擔(dān)因自身原因?qū)е碌倪`法行為責(zé)任。

（4）乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工過程中的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保施工場(chǎng)地整潔、安全。

（5）乙方在合同履行過程中，如遇不可抗力事件，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并根據(jù)情況采取措施減少損失。

（6）乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理施工所需的相關(guān)審批手續(xù)，提供必要資料。

合同雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同各項(xiàng)條款，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，共同完成廠區(qū)施工任務(wù)。

第四條價(jià)格與支付條件

1.本合同施工總價(jià)款為人民幣【】元整（大寫：【】元整），乙方應(yīng)按照本合同約定的施工范圍、施工標(biāo)準(zhǔn)、施工期限完成施工任務(wù)。

2.甲方應(yīng)按照以下支付節(jié)點(diǎn)向乙方支付工程款項(xiàng)：

（1）合同簽訂后【】天內(nèi)，支付總額的【】%；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到【】%后，支付總額的【】%；

（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，支付剩余的【】%。

3.甲方支付工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)提供合法的發(fā)票。

4.乙方應(yīng)按照合同約定的施工進(jìn)度向甲方提交工程進(jìn)度報(bào)告，并根據(jù)甲方審批后的進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行款項(xiàng)的申請(qǐng)和支付。

第五條履行期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同期限自開工之日起至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。

2.乙方應(yīng)按照本合同約定的施工期限完成施工任務(wù)，如有特殊情況導(dǎo)致施工延期，乙方應(yīng)提前【】天向甲方提出延期申請(qǐng)，并征得甲方同意。

3.甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)履行付款義務(wù)，如有特殊情況導(dǎo)致付款延期，甲方應(yīng)提前【】天向乙方提出延期申請(qǐng)，并征得乙方同意。

第六條違約責(zé)任

1.如乙方未按照本合同約定的施工范圍、施工標(biāo)準(zhǔn)、施工期限完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=施工總價(jià)款×【】%。

2.如甲方未按照本合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付，并按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)×【】%。

3.如雙方因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同，雙方應(yīng)立即協(xié)商解決，并根據(jù)情況部分或全部免除違約責(zé)任。

4.如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

5.本合同的任何一方違反合同條款，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額包括但不限于實(shí)際損失、違約金、訴訟費(fèi)用等。

6.本合同履行過程中，如遇法律法規(guī)變化，影響合同履行，雙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及時(shí)調(diào)整合同內(nèi)容，確保合同的合法性和有效性。

第七條不可抗力

1.不可抗力是指在合同簽訂后，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害（如地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等）、社會(huì)事件（如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、罷工等）以及其他影響合同履行的情況。

2.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，遭受影響的當(dāng)事人應(yīng)立即通知對(duì)方，并在【】天內(nèi)提供相關(guān)證明文件。

3.遭受不可抗力事件影響的當(dāng)事人，可根據(jù)不可抗力事件的影響程度，部分或全部免除違約責(zé)任。

4.遭受不可抗力事件影響的當(dāng)事人，應(yīng)盡力減少損失，并立即采取措施防止損失擴(kuò)大。

5.不可抗力事件結(jié)束后，遭受影響的當(dāng)事人應(yīng)盡快恢復(fù)合同履行。如不可抗力事件導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

第八條爭(zhēng)議解決

1.本合同履行過程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可采取以下爭(zhēng)議解決方式：

（1）提交【】仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁；

（2）向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

2.雙方同意，仲裁裁決或法院判決為終局裁決，對(duì)雙方均具有約束力。

3.在爭(zhēng)議解決過程中，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他條款。

4.雙方應(yīng)承擔(dān)因爭(zhēng)議解決所產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)等。

5.雙方同意，爭(zhēng)議解決過程中，不得泄露對(duì)方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息，違反者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方應(yīng)以書面形式相互發(fā)送通知，通知事項(xiàng)應(yīng)以加蓋公章的正式文件為準(zhǔn)。

2.合同變更：本合同履行過程中，如雙方同意對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。

3.終止條件：本合同在以下情況下可終止：

（1）雙方協(xié)商一致終止；

（2）合同約定的施工任務(wù)全部完成；

（3）合同約定的期限屆滿；

（4）不可抗力事件導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行；

（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。

4.合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方要求拆除施工臨時(shí)設(shè)施，并將施工場(chǎng)地恢復(fù)至合同約定的狀態(tài)。

5.合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

第十條附則

1.本合同附錄為本合同的組成部分，與正文具有同等法律效力。

2.本合同附件包括但不限于施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程量清單等，雙