保護(hù)乙方施工合同范本

保護(hù)乙方施工合同范本第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就乙方在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行的施工項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點(diǎn)：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程內(nèi)容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、合同標(biāo)的及范圍

2.1合同標(biāo)的：乙方按照甲方要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成指定地點(diǎn)的施工項(xiàng)目。

2.2合同范圍：乙方負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收及保修等工作。

三、工程款項(xiàng)及支付方式

3.1工程款項(xiàng)：本合同工程總造價(jià)為人民幣_(tái)_______________________元。

3.2支付方式：甲方按以下進(jìn)度支付工程款項(xiàng)：

（1）開(kāi)工前支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)支付合同總價(jià)的20%；

（3）工程進(jìn)度達(dá)到80%時(shí)支付合同總價(jià)的30%；

（4）工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同總價(jià)的20%。

四、施工質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

4.1施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

4.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：工程竣工驗(yàn)收合格，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及設(shè)計(jì)要求。

五、工程進(jìn)度及工期延誤

5.1工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度。

5.2工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)的1%作為違約金。

六、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及保密

6.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)：乙方在施工過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)成果、專利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。

6.2保密：乙方在履行合同過(guò)程中，對(duì)甲方提供的資料、技術(shù)等保密事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)。

七、爭(zhēng)議解決

7.1爭(zhēng)議解決方式：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程設(shè)計(jì)圖紙及施工圖紙

2.施工合同專用條款

3.施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

4.工程進(jìn)度計(jì)劃

5.甲方提供的資料清單

6.乙方資質(zhì)證明文件

7.乙方安全生產(chǎn)許可證

8.乙方項(xiàng)目經(jīng)理資格證書(shū)

9.乙方施工人員資格證書(shū)

10.甲方付款憑證

11.乙方收款憑證

12.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為保障施工項(xiàng)目的順利進(jìn)行，維護(hù)自身合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特委托第三方（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）作為施工項(xiàng)目的監(jiān)督管理主體，與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）就乙方在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行的施工項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點(diǎn)：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程內(nèi)容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、第三方責(zé)任及權(quán)利

2.1第三方作為施工項(xiàng)目的監(jiān)督管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全及環(huán)保等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及甲方要求。

2.2第三方有權(quán)對(duì)乙方施工過(guò)程中的違法行為進(jìn)行制止，并要求乙方立即整改。

2.3第三方有權(quán)對(duì)乙方提交的施工方案、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等進(jìn)行審核，并提出整改意見(jiàn)。

2.4第三方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行必要的罰款、停工等處罰措施，以保障施工項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

三、乙方責(zé)任及權(quán)利

3.1乙方負(fù)責(zé)按照甲方要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成指定地點(diǎn)的施工項(xiàng)目。

3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

3.3乙方有權(quán)要求甲方按合同約定支付工程款項(xiàng)，并有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件。

3.4乙方有權(quán)對(duì)第三方提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行申訴，并在合理期限內(nèi)提供相應(yīng)的整改措施。

四、工程款項(xiàng)及支付方式

4.1工程款項(xiàng)：本合同工程總造價(jià)為人民幣_(tái)_______________________元。

4.2支付方式：甲方按以下進(jìn)度支付工程款項(xiàng)：

（1）開(kāi)工前支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)支付合同總價(jià)的20%；

（3）工程進(jìn)度達(dá)到80%時(shí)支付合同總價(jià)的30%；

（4）工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同總價(jià)的20%。

五、施工質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.1施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：工程竣工驗(yàn)收合格，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及設(shè)計(jì)要求。

六、工程進(jìn)度及工期延誤

6.1工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度。

6.2工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)的1%作為違約金。

七、違約責(zé)任及限制條款

7.1乙方如違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格、工期延誤、安全事故等，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

7.2乙方在施工過(guò)程中，如發(fā)生環(huán)境污染、噪音擾民等問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方立即整改，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7.3乙方如擅自變更施工方案、增加工程量等，未經(jīng)甲方同意，甲方有權(quán)拒絕支付相關(guān)款項(xiàng)。

八、爭(zhēng)議解決

8.1爭(zhēng)議解決方式：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

1.確保施工項(xiàng)目的順利進(jìn)行，提高施工質(zhì)量；

2.加強(qiáng)施工過(guò)程中的監(jiān)督管理，降低甲方風(fēng)險(xiǎn)；

3.促進(jìn)施工各方之間的溝通與合作，提高施工效率。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.保障甲方在施工過(guò)程中的合法權(quán)益；

2.提高施工質(zhì)量，確保工程達(dá)到預(yù)期效果；

3.降低甲方在施工過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)甲方利益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為保障自身在施工項(xiàng)目中的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特委托第三方（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）作為施工項(xiàng)目的協(xié)調(diào)與監(jiān)督主體，與甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）就乙方在甲方指定地點(diǎn)進(jìn)行的施工項(xiàng)目達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1工程名稱：________________________

1.2工程地點(diǎn)：________________________

1.3工程規(guī)模：________________________

1.4工程內(nèi)容：________________________

1.5工程工期：________________________

二、第三方責(zé)任及權(quán)利

2.1第三方作為施工項(xiàng)目的協(xié)調(diào)與監(jiān)督主體，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方與乙方之間的關(guān)系，確保施工項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

2.2第三方有權(quán)要求甲方提供必要的施工條件，包括場(chǎng)地、材料、設(shè)備等。

2.3第三方有權(quán)對(duì)甲方的支付行為進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方按合同約定及時(shí)獲得款項(xiàng)。

2.4第三方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督，并要求甲方及時(shí)整改。

三、乙方責(zé)任及權(quán)利

3.1乙方負(fù)責(zé)按照合同約定，在規(guī)定期限內(nèi)完成指定地點(diǎn)的施工項(xiàng)目。

3.2乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供施工所需的材料、設(shè)備等。

3.3乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款項(xiàng)，并有權(quán)對(duì)支付進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。

3.4乙方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行決策，并有權(quán)要求甲方提供必要的技術(shù)支持。

四、工程款項(xiàng)及支付方式

4.1工程款項(xiàng)：本合同工程總造價(jià)為人民幣_(tái)_______________________元。

4.2支付方式：甲方按以下進(jìn)度支付工程款項(xiàng)：

（1）開(kāi)工前支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)支付合同總價(jià)的20%；

（3）工程進(jìn)度達(dá)到80%時(shí)支付合同總價(jià)的30%；

（4）工程竣工驗(yàn)收合格后支付合同總價(jià)的20%。

五、施工質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.1施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

5.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：工程竣工驗(yàn)收合格，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及設(shè)計(jì)要求。

六、工程進(jìn)度及工期延誤

6.1工程進(jìn)度：乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度。

6.2工期延誤：因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一天，甲方應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)的1%作為違約金。

七、違約責(zé)任及限制條款

7.1甲方如違反合同約定，導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤、材料供應(yīng)不及時(shí)、支付款項(xiàng)延誤等，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

7.2甲方如未按照合同約定提供施工條件，乙方有權(quán)要求甲方立即整改，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

7.3甲方如擅自變更施工方案、增加工程量等，未經(jīng)乙方同意，甲方有權(quán)拒絕支付相關(guān)款項(xiàng)。

八、爭(zhēng)議解決

8.1爭(zhēng)議解決方式：雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同