建設(shè)施工合同訴狀

建設(shè)施工合同訴狀合同編號：__________以下是一份建設(shè)施工合同訴狀的模板：一、訴訟主體信息1.原告信息原告公司名稱：[原告公司具體名稱]原告公司地址：[原告公司具體地址]原告公司聯(lián)系方式：[原告公司聯(lián)系電話]原告公司法定代表人：[法定代表人姓名]2.被告信息被告公司名稱：[被告公司具體名稱]被告公司地址：[被告公司具體地址]被告公司聯(lián)系方式：[被告公司聯(lián)系電話]被告公司法定代表人：[法定代表人姓名]二、訴訟請求1.要求被告按照合同約定的時間、質(zhì)量標準完成建設(shè)工程，并交付給原告。2.判令被告支付逾期完工的違約金，違約金按照合同約定的每日[具體違約金比例]計算，從逾期之日起至實際完工之日止。3.要求被告承擔因違約給原告造成的直接經(jīng)濟損失，包括但不限于因工程延誤導致的額外費用支出、停工損失等，具體損失金額以原告實際發(fā)生的費用為準，并提供相關(guān)證據(jù)予以證明。4.判令被告承擔本案的訴訟費用。三、事實與理由1.合同簽訂情況合同簽訂時間：[具體合同簽訂日期]合同主要內(nèi)容：明確了建設(shè)工程的范圍、工程質(zhì)量標準、工期要求、付款方式、雙方的權(quán)利義務(wù)等條款。合同約定由被告負責建設(shè)[具體建設(shè)工程內(nèi)容]，工程應(yīng)于[約定完工日期]前完工，原告應(yīng)按照合同約定的進度支付工程款項。2.合同履行過程履行階段及時間：工程于[實際開工日期]開始施工，在施工過程中，原告按照合同約定及時支付了相應(yīng)的工程款項。但是被告在施工過程中出現(xiàn)了一系列問題，導致工程進度嚴重滯后。履行情況及存在問題：被告未能按照合同約定的施工計劃進行施工，多次出現(xiàn)停工、窩工等情況。同時被告在工程質(zhì)量控制方面也存在嚴重不足，部分工程質(zhì)量未達到合同約定的標準，需要進行返工和整改。3.被告違約行為違約事實列舉：被告逾期完工達[具體逾期天數(shù)]天，嚴重影響了原告的使用計劃。經(jīng)原告多次催告，被告仍未采取有效措施加快工程進度，導致工程延誤情況持續(xù)惡化。被告交付的部分工程質(zhì)量存在問題，經(jīng)原告委托的專業(yè)檢測機構(gòu)檢測，不合格率達到[具體不合格比例]，需要進行大規(guī)模的返工和整改。違約導致的后果：由于被告的違約行為，給原告造成了巨大的經(jīng)濟損失。原告為了避免工程延誤帶來的更嚴重后果，不得不自行安排其他施工隊伍進行部分工程的返工和整改，支出了額外的費用[具體費用金額]。同時工程的延誤也導致原告無法按時投入使用，造成了相應(yīng)的商業(yè)損失[具體損失金額]。四、證據(jù)清單1.合同文本及相關(guān)附件：包括雙方簽訂的建設(shè)施工合同、補充協(xié)議、設(shè)計圖紙等。2.履行過程中的相關(guān)文件：如原告向被告發(fā)出的催工通知、被告的回函、工程進度報表等。3.證明被告違約的證據(jù)：如照片、錄音、證人證言等，能夠證明被告逾期完工、工程質(zhì)量不合格等違約事實。五、法律依據(jù)1.《中華人民共和國民法典》中關(guān)于建設(shè)工程合同的相關(guān)規(guī)定，如合同的成立、生效、履行、違約責任等條款。2.雙方簽訂的建設(shè)施工合同中的約定條款，這些條款是雙方自愿達成的協(xié)議，具有法律效力。3.最高人民法院發(fā)布的相關(guān)司法判例及解釋，這些判例和解釋可以為本案的審理提供參考和依據(jù)。六、訴訟費用承擔本案的訴訟費用由被告承擔。如原告勝訴，被告應(yīng)在判決生效后[具體時間]內(nèi)支付原告因本案產(chǎn)生的全部訴訟費用；如原告敗訴，則原告應(yīng)自行承擔本案的訴訟費用。七、管轄法院本案由[具體管轄法院名稱]管轄。原告將向該法院提起訴訟，并按照法院的要求提交相關(guān)的訴訟材料和證據(jù)。八、起訴