如何簽訂承攬合同6篇

如何簽訂承攬合同6篇篇1甲方（定作人）：____________________乙方（承攬人）：____________________根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方委托乙方完成特定承攬事項，經友好協(xié)商，達成如下合同條款：一、合同雙方基本信息甲方名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________乙方名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________法定代表人（或授權代表）：____________________二、承攬事項及要求1.承攬事項：____________________________________（具體描述承攬事項，如加工、制作、建設等）。2.承攬要求：____________________________________（具體描述承攬的標準、規(guī)格、質量要求等）。三、承攬工作的執(zhí)行與驗收標準1.乙方應按照甲方的要求進行承攬工作，確保工作質量和進度。2.承攬工作的驗收標準：____________________________________（具體描述驗收標準、方法等）。3.如因乙方原因未達到甲方要求的，乙方應負責修改或重新完成，并承擔相應費用。四、合同價款及支付方式1.合同總價款：人民幣________元（大寫：____________________元整）。2.支付方式：____________________________________（具體描述支付方式，如預付款、進度款、尾款等）。3.支付時間：按照甲、乙雙方約定的時間進行支付。五、履行期限和方式1.履行期限：本合同自簽訂之日起至完成承攬事項并驗收合格之日止。具體完成時間按照雙方約定執(zhí)行。2.履行方式：乙方應按照甲方的要求，在約定的時間內完成承攬事項，并按要求交付工作成果。六、違約責任和賠償標準1.若甲方未按約定支付合同價款，乙方有權停止工作，并追究甲方的違約責任。2.若乙方未按約定完成承攬事項，應按照合同總價款的百分之______向甲方支付違約金。若違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。3.其他違約責任和賠償標準按照《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。七、知識產權及保密條款1.乙方在承攬過程中創(chuàng)作的作品（包括但不限于設計稿、圖紙等）的知識產權歸甲方所有。乙方不得將相關作品用于其他用途或向第三方轉讓。2.甲、乙雙方應對本合同內容以及承攬過程中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。八、爭議解決方式因本合同引起的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定事項1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同中的法律術語和概念以《中華人民共和國合同法》等法律文件的規(guī)定為準。甲方（定作人）：____________________（簽字/蓋章）篇2甲方（定作人）：____________________乙方（承攬人）：____________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權利和義務，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方完成特定承攬事項，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、承攬事項乙方應按照甲方的要求，完成以下事項：______________________________________。（請在此處詳細描述承攬事項的具體內容）二、工作成果交付1.乙方應按照約定的時間和方式，向甲方交付工作成果。2.交付時間和地點：______________________________________。（請在此處明確約定交付的時間和地點）3.交付方式：______________________________________。（請在此處明確約定交付的方式）三、質量標準與驗收方式1.乙方應按照約定的質量標準完成承攬事項。2.質量標準：______________________________________。（請在此處明確約定質量標準）3.驗收方式：______________________________________。（請在此處明確約定驗收的方式）四、報酬及支付方式1.甲方應向乙方支付承攬費用。2.承攬費用：______________________________________。（請在此處明確約定承攬費用）3.支付方式：______________________________________。（請在此處明確約定支付方式）五、保密條款1.雙方應對在簽訂和履行本合同過程中獲知的對方商業(yè)秘密以及本合同條款予以保密。2.保密期限：自本合同簽訂之日起至本合同終止后兩年。六、違約責任1.如一方違反本合同的任何條款，違約方應承擔由此造成的所有損失。2.違約金的數(shù)額及計算方法：______________________________________。（請在此處明確約定違約金的數(shù)額及計算方法）七、解決爭議的方式因本合同引起的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：____________________（簽字/蓋章）日期：_______年______月______日乙方（承攬人）：____________________（簽字/蓋章）日期：_______年______月______日篇3甲方（定作人）：____________________乙方（承攬人）：____________________根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎上，就甲方委托乙方完成承攬事項，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、合同標的本合同涉及的承攬事項為：____________________（具體承攬事項）。二、承攬方式乙方應按照甲方的要求，采用____________（如包工包料、來料加工等）的方式完成承攬事項。三、工作內容及要求詳細列明甲方對乙方承攬工作的具體要求，包括但不限于質量、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等。四、合同價格及支付方式1.合同總價：人民幣______元（大寫：______元整）。2.支付方式：甲方應按照合同約定支付乙方款項。具體支付節(jié)點和比例為：（1）合同簽訂后______日內，支付合同總價的______%作為預付款；（2）乙方完成______%工作量時，支付合同總價的______%；（3）乙方完成全部工作并提交驗收合格證明后______日內，支付剩余款項。五、質量標準和驗收方法1.乙方應按照甲方的要求進行承攬工作，并達到相應的質量標準。2.驗收方法：雙方按照合同約定的質量標準，對乙方完成的承攬事項進行驗收。六、履行期限及地點1.履行期限：自本合同簽訂之日起至______年______月______日完成。2.履行地點：____________________。七、違約責任1.若甲方未按合同約定支付款項，乙方有權順延工期并對甲方追究違約責任。2.若乙方未按合同約定完成承攬事項，應按照合同總價的一定比例向甲方支付違約金。具體比例為：逾期不超過______日的，支付合同總價的______%；逾期超過______日的，支付合同總價的______%。3.其他違約情形，雙方可根據實際情況約定違約責任。八、不可抗力因不可抗力導致無法履行或延遲履行本合同義務的，受不可抗力影響的一方應在第一時間內通知對方，并采取措施防止對方損失擴大。因不可抗力導致的損失由雙方共同承擔。九、爭議解決方式因本合同引起的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他約定事項1.雙方應對本合同涉及的技術信息和經營信息保密，未經對方許可，不得向第三方泄露。2.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：____________________（簽字/蓋章）乙方（承攬人）：____________________（簽字/蓋章）簽訂日期：______年______月______日篇4甲方（定作人）：__________________乙方（承攬人）：__________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方委托乙方完成特定工作任務（承攬事項）達成如下協(xié)議：一、合同背景及目的本合同旨在明確雙方的權利義務關系，規(guī)范承攬工作的內容、方式、期限及驗收標準等，確保雙方合法權益得到保障。二、承攬事項1.承攬工作內容：__________________（具體工作內容）。2.工作要求：按照甲方的具體要求及合同約定完成承攬事項。3.工作期限：自合同簽訂之日起至______年______月______日完成。三、工作成果交付與驗收1.乙方應按照甲方要求，按時交付工作成果。2.甲方應在收到工作成果后的合理期限內進行驗收，并提出修改意見。3.如因乙方原因未能按時交付或工作成果不符合合同約定，乙方應承擔違約責任。四、費用及支付方式1.承攬費用：人民幣______元（大寫：______元整）。2.支付方式：__________________（具體支付方式）。3.付款期限：__________________。五、知識產權歸屬1.乙方在承攬工作中產生的知識產權歸甲方所有。2.乙方應保證其在承攬工作中使用的技術、資料等不侵犯第三方的知識產權。六、保密條款1.雙方應對涉及商業(yè)秘密的內容進行保密，未經對方同意，不得向第三方泄露。2.保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后______年。七、違約責任1.任何一方違反合同約定，應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。2.違約金的數(shù)額及支付方式：__________________。八、爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行合同中發(fā)生爭議，應首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：__________________（簽字/蓋章）日期：______年______月______日乙方（承攬人）：__________________（簽字/蓋章）日期：______年______月______日篇5甲方（定作方）：__________統(tǒng)一社會信用代碼：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________統(tǒng)一社會信用代碼：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方需要乙方為其提供特定的產品或服務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經友好協(xié)商，達成如下承攬合同：一、承攬事項1.乙方應按照甲方的要求，完成下列承攬事項：__________（具體事項）。2.甲方應明確其需求，向乙方提供詳細的技術要求、質量標準、驗收方法等。二、合同價款及支付方式1.本合同的總價款為人民幣______元。2.甲方應按照以下方式支付款項：簽訂合同后______日內支付定金______元，完成承攬工作后______日內支付尾款______元。三、履行期限及地點1.乙方應在約定的工作期限內完成承攬事項。如因特殊原因需延期，應得到甲方的同意。2.承攬工作的履行地點為：__________。四、質量保證及驗收1.乙方應保證完成的工作成果符合約定的質量要求。2.甲方應在收到工作成果后的______日內進行驗收，并出具書面驗收證明。如有異議，應在驗收后______日內書面提出。五、違約責任1.若甲方未按約定時間支付款項，每逾期一日，應向乙方支付______%的違約金。2.若乙方未按約定時間完成承攬事項，每逾期一日，應向甲方支付______%的違約金。3.若因乙方的原因導致工作成果不符合質量要求，乙方應負責修改或重做，并承擔由此產生的所有費用。六、保密條款1.雙方應對在本合同履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密及技術秘密予以保密。未經對方許可，不得向任何第三方泄露。2.保密義務在本合同終止后仍然存在，直至商業(yè)秘密及/或技術秘密公開為止。違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。七、其他條款篇6甲方（定作人）：__________乙方（承攬人）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權利和義務，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方完成特定承攬事項，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、合同概述本合同由甲方和乙方簽訂，甲方委托乙方完成特定的承攬任務，乙方按照甲方的要求，完成承攬任務并交付工作成果。二、承攬事項具體承攬事項包括：__________（如制作、加工、安裝、維修等）__________（具體物品或項目）。三、承攬要求1.乙方應按照甲方的要求進行工作，確保工作質量符合甲方的