停工合同范本

停工合同范本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方因故暫時停止施工事宜，達成如下協(xié)議：

一、項目基本情況

1.1項目名稱：____________________________

1.2項目地點：____________________________

1.3項目規(guī)模：____________________________

1.4項目工期：____________________________

1.5甲方項目負責人：________________________

1.6乙方項目負責人：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：____________________________

2.2停工期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，共計______天。

三、停工期間責任劃分

3.1甲方責任：

（1）保證乙方停工期間的人員安置、工資支付等合法權益；

（2）在停工期間，對施工現(xiàn)場進行妥善保管，確保安全；

（3）在停工期間，負責解決施工過程中的相關問題，確保工程質量和進度不受影響。

3.2乙方責任：

（1）在停工期間，負責對施工現(xiàn)場進行安全巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告甲方；

（2）在停工期間，負責對施工設備、材料等進行妥善保管，確保其完好無損；

（3）在停工期間，配合甲方解決施工過程中的相關問題，確保工程質量和進度不受影響。

四、停工期間費用承擔

4.1停工期間，甲方應按照國家相關規(guī)定，支付乙方停工期間的工程款、材料費、人工費等費用。

4.2停工期間，若因甲方原因導致工程進度延誤，甲方應承擔由此產生的損失。

五、恢復施工

5.1停工期限屆滿后，甲方應立即恢復施工，乙方應積極配合。

5.2恢復施工前，甲方應提前通知乙方，做好相關準備工作。

六、違約責任

6.1若甲方未按約定支付停工期間的費用，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為應支付費用總額的______%。

6.2若乙方未按約定配合甲方恢復施工，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為______元。

七、爭議解決

7.1本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3附件：

（1）項目基本情況說明；

（2）停工原因證明材料；

（3）工程進度計劃表；

（4）其他相關證明材料。

甲方（蓋章）：________________________

乙方（蓋章）：________________________

法定代表人（簽字）：____________________

法定代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________________

附件：

（1）項目基本情況說明；

（2）停工原因證明材料；

（3）工程進度計劃表；

（4）其他相關證明材料。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丙方（以下簡稱“丙方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方因故暫時停止施工事宜，丙方作為第三方參與，達成如下協(xié)議：

一、項目基本情況

1.1項目名稱：____________________________

1.2項目地點：____________________________

1.3項目規(guī)模：____________________________

1.4項目工期：____________________________

1.5甲方項目負責人：________________________

1.6乙方項目負責人：________________________

1.7丙方名稱：____________________________

1.8丙方項目負責人：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：____________________________

2.2停工期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，共計______天。

三、第三方丙方責任及權利

3.1責任：

（1）丙方負責監(jiān)督乙方在停工期間的施工設備、材料的保管，確保其完好無損；

（2）丙方負責監(jiān)督乙方在停工期間的現(xiàn)場安全，防止安全事故發(fā)生；

（3）丙方負責協(xié)調甲方與乙方在停工期間的關系，確保雙方權益不受損害。

3.2權利：

（1）丙方有權要求乙方提供停工期間的施工設備、材料清單及保管情況；

（2）丙方有權要求乙方定期提交停工期間的現(xiàn)場安全報告；

（3）丙方有權要求乙方提供停工期間的人員安排及工資支付情況。

四、甲方權益保障

4.1甲方有權要求乙方在停工期間提供詳細的停工原因及預計恢復施工的時間；

4.2甲方有權要求乙方在停工期間提供詳細的工程進度計劃及恢復施工后的施工方案；

4.3甲方有權要求乙方在停工期間提供詳細的停工期間的人員安排及工資支付方案。

五、乙方責任及權利

5.1責任：

（1）乙方應按照甲方要求，在停工期間妥善保管施工設備、材料；

（2）乙方應按照甲方要求，在停工期間確?，F(xiàn)場安全；

（3）乙方應按照甲方要求，在停工期間提供詳細的停工原因、工程進度計劃及恢復施工后的施工方案。

5.2權利：

（1）乙方有權要求甲方在停工期間支付停工期間的工程款、材料費、人工費等費用；

（2）乙方有權要求甲方在停工期間提供必要的施工設備、材料支持；

（3）乙方有權要求甲方在恢復施工后提供必要的施工條件。

六、違約責任及限制條款

6.1違約責任：

（1）若乙方未按約定提供停工期間的施工設備、材料清單及保管情況，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為______元；

（2）若乙方未按約定提供停工期間的現(xiàn)場安全報告，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為______元；

（3）若乙方未按約定提供停工期間的人員安排及工資支付情況，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為______元。

6.2限制條款：

（1）乙方在停工期間不得擅自處置施工設備、材料；

（2）乙方在停工期間不得擅自改變現(xiàn)場安全措施；

（3）乙方在停工期間不得擅自安排人員。

七、爭議解決

7.1本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、第三方介入的意義和目的

9.1第三方丙方的介入，旨在確保甲方在停工期間的權益得到充分保障，避免因乙方原因導致甲方利益受損。

9.2第三方丙方的介入，有助于協(xié)調甲乙雙方的關系，提高工程管理的透明度，確保工程質量和進度。

十、甲方為主導的目的和意義

10.1甲方作為項目業(yè)主，對項目的整體利益負責，甲方權益主導的合同條款，旨在確保甲方在停工期間的利益得到充分保障。

10.2甲方權益主導的合同條款，有助于提高甲方在項目中的決策權，確保項目按照甲方預期目標順利進行。

附件：

（1）項目基本情況說明；

（2）停工原因證明材料；

（3）工程進度計劃表；

（4）其他相關證明材料。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）及丁方（以下簡稱“丁方”）在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就乙方因故暫時停止施工事宜，丁方作為第三方參與，達成如下協(xié)議：

一、項目基本情況

1.1項目名稱：____________________________

1.2項目地點：____________________________

1.3項目規(guī)模：____________________________

1.4項目工期：____________________________

1.5甲方項目負責人：________________________

1.6乙方項目負責人：________________________

1.7丁方名稱：____________________________

1.8丁方項目負責人：________________________

二、停工原因及期限

2.1停工原因：____________________________

2.2停工期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，共計______天。

三、第三方丁方責任及權利

3.1責任：

（1）丁方負責監(jiān)督甲方在停工期間的支付義務，確保乙方停工期間的合理費用得到及時支付；

（2）丁方負責協(xié)調甲方與乙方在停工期間的關系，維護乙方的合法權益；

（3）丁方負責監(jiān)督施工現(xiàn)場的維護，防止因甲方原因造成乙方資產損失。

3.2權利：

（1）丁方有權要求甲方按照合同約定支付停工期間的工程款、材料費、人工費等費用；

（2）丁方有權要求甲方提供停工期間的支付憑證及資金流向報告；

（3）丁方有權要求甲方在停工期間對施工現(xiàn)場進行必要的維護和保養(yǎng)。

四、乙方權益保障

4.1乙方有權要求甲方在停工期間提供詳細的停工原因及預計恢復施工的時間；

4.2乙方有權要求甲方在停工期間提供詳細的工程進度計劃及恢復施工后的施工方案；

4.3乙方有權要求甲方在停工期間提供詳細的停工期間的人員安排及工資支付方案。

五、甲方責任及權利

5.1責任：

（1）甲方應按照合同約定支付停工期間的工程款、材料費、人工費等費用；

（2）甲方應按照乙方要求，在停工期間提供必要的施工設備、材料支持；

（3）甲方應按照乙方要求，在停工期間提供必要的施工條件。

5.2權利：

（1）甲方有權要求乙方在停工期間提供詳細的停工原因、工程進度計劃及恢復施工后的施工方案；

（2）甲方有權要求乙方在停工期間提供詳細的停工期間的人員安排及工資支付方案。

六、違約責任及限制條款

6.1違約責任：

（1）若甲方未按約定支付停工期間的工程款、材料費、人工費等費用，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為______元；

（2）若甲方未按約定提供必要的施工設備、材料支持，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為______元；

（3）若甲方未按約定提供必要的施工條件，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金為______元。

6.2限制條款：

（1）甲方在停工期間不得擅自調整工程進度計劃；

（2）甲方在停工期間不得擅自改變施工現(xiàn)場的維護措施；

（3）甲方在停工期間不得擅自調整人員的工資支付方案。

七、爭議解決

7.1本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及其他

8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2本合同一式三份，甲乙丁三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

九、乙方為主導的目的和意義

9.1乙方作為施工單位，對施工質量和進度負責，乙方權益主導的合同條款，旨在確保乙方在停工期間的合法權益得到充分