先履行抗辯權承攬合同5篇

先履行抗辯權承攬合同5篇篇1甲方（定作人）：____________________乙方（承攬人）：____________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就乙方承攬甲方所約定的制作事項達成如下協(xié)議：一、承攬事項1.承攬內(nèi)容：___________________________________2.制作周期：___________________________________3.交付時間：___________________________________4.交付地點：___________________________________二、合同價款及支付方式1.本合同總金額為：______人民幣。2.支付方式：_______________________________。3.支付時間：_______________________________。三、先履行抗辯權條款1.若甲方未按照合同約定先行支付預付款或提供必要的工作條件，乙方有權延遲履行本合同項下的義務，直至甲方履行相應義務為止。2.若甲方提供的原材料存在質量問題或規(guī)格不符合要求，乙方有權拒絕加工并有權要求甲方更換合格材料。因此導致的工期延誤，乙方不承擔任何責任。3.若甲方未按約定提供技術資料或未及時對乙方的工作成果進行確認，乙方有權暫停工作，直至甲方糾正其違約行為為止。四、承攬工作質量及驗收標準1.乙方應按照甲方的要求進行制作，確保質量達標。2.驗收標準：___________________________________。3.驗收方式：___________________________________。五、違約責任1.甲方若未按約定支付款項，應支付逾期付款違約金。2.乙方若未按約定完成承攬事項，應支付違約金并賠償甲方損失。3.其他違約責任：___________________________________。六、保密條款甲乙雙方應對本合同內(nèi)容及相關商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方許可，不得向第三方泄露。七、爭議解決因本合同引起的爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作人）：____________________（蓋章）法定代表人/授權代表：____________________（簽字）日期：_______年______月______日乙方（承攬人）：____________________（蓋章）法定代表人/授權代表：____________________（簽字）日期：_______年______月______日（注：以上僅為格式樣本，實際合同應根據(jù)具體業(yè)務內(nèi)容和雙方約定進行調(diào)整。）鑒于合同的嚴謹性和法律效應，建議在簽訂正式合同前由專業(yè)法律人士審閱并提供意見。篇2甲方（定作方）：___________地址：______________________________________聯(lián)系方式：____________________________法定代表人（負責人）：_____________________乙方（承攬方）：___________地址：______________________________________聯(lián)系方式：____________________________法定代表人（負責人）：_____________________鑒于甲、乙雙方本著互惠互利、平等自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方承攬?zhí)囟ㄎ锲肥乱诉_成如下協(xié)議：第一條標的物及工作成果詳細描述甲方所需承攬的物品、材料、技術標準、質量要求等。（此處應具體明確）第二條承攬方式及要求雙方約定采用何種方式進行承攬，如加工、定制、改造等，并對具體工作要求進行明確。（此處應具體明確）第三條合同金額及支付方式詳細列明合同總金額、支付條件、支付方式、時間等。（此處應具體明確）第四條履行順序與期限1.甲方應按照合同約定先履行付款義務。乙方在收到款項后，開始著手進行承攬工作。乙方具體的履行期限應遵守行業(yè)慣例及實際情況進行合理約定。2.若甲方未按照約定先履行付款義務，乙方有權行使先履行抗辯權，暫停履行本合同項下的義務，直至甲方履行完畢其先履行義務為止。在此期間產(chǎn)生的損失由甲方承擔。第五條保密條款雙方應對本合同內(nèi)容及在執(zhí)行過程中獲知的對方商業(yè)秘密、技術秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方泄露。第六條質量保證及驗收標準乙方應對承攬的物品按照國家標準、行業(yè)標準進行質量保證。驗收標準及驗收方法應在本合同中明確約定。第七條違約責任如一方違反本合同的任何條款，均應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。具體違約責任應根據(jù)違約情況予以約定。第八條爭議解決方式對于因執(zhí)行本合同而引起的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他約定事項雙方可根據(jù)實際情況，約定其他未盡事宜。如稅收、包裝、運輸?shù)仁马棥＃ù颂帒唧w明確）第十條合同效力及生效條件本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（定作方）：___________（簽字/蓋章）日期：___________乙方（承攬方）：___________（簽字/蓋章）日期：___________篇3甲方（定作方）：___________統(tǒng)一社會信用代碼：___________乙方（承攬方）：___________統(tǒng)一社會信用代碼：___________鑒于甲乙雙方就下列事宜達成一致意見，為明確雙方權益，特訂立本合同協(xié)議。一、合同目的與業(yè)務內(nèi)容甲乙雙方本著誠實守信、合作共贏的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，由乙方按照甲方的要求承攬并制作____________（具體業(yè)務內(nèi)容）。二、承攬事項的具體要求1.乙方應按照甲方提供的圖紙及技術要求進行制作，確保產(chǎn)品質量符合國家標準及雙方約定。2.乙方應在約定時間內(nèi)完成承攬事項，并按時交付甲方驗收。3.乙方承擔保密義務，不得將承攬事項涉及的商業(yè)秘密泄露給第三方。三、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣________元（大寫：_________元整）。2.甲方應按以下方式支付款項：（1）合同簽訂后___個工作日內(nèi)，甲方支付乙方總金額的__%作為預付款。（2）乙方完成制作并經(jīng)驗收合格后___個工作日內(nèi)，甲方支付剩余款項。四、先履行抗辯權條款1.若甲方未按約定時間支付款項，乙方有權暫停履行本合同項下的義務，直至甲方履行完畢支付義務。2.在甲方未履行完畢支付義務前，乙方對于承攬事項的所有權保留。3.若甲方存在其他違約行為，乙方有權根據(jù)實際情況部分或全部暫停履行本合同，直至甲方糾正違約行為。五、違約責任1.甲乙雙方如有一方違反本合同約定，均應承擔違約責任，并賠償對方因此造成的損失。2.違約方承擔違約責任的形式包括：支付違約金、賠償損失等。六、解決爭議的方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、合同的變更與解除本合同的變更與解除，必須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：___________（簽字/蓋章）法定代表人/授權代表：___________聯(lián)系電話：___________地址：___________日期：___________乙方（承攬方）：___________（簽字/蓋章）法定代表人/授權代表：___________聯(lián)系電話：___________地址：___________日期：___________篇4甲方（定作人）：____________________乙方（承攬人）：____________________鑒于甲、乙雙方本著互利共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬制作事項達成如下協(xié)議：一、合同背景及目的本合同旨在明確甲、乙雙方在承攬業(yè)務中的權利義務關系，規(guī)范雙方行為，保護各自合法權益。二、承攬事項1.乙方應按照甲方的要求，承攬制作____________（具體物品或項目）。2.承攬制作的具體要求、規(guī)格、數(shù)量等詳見附件。三、履行順序與先履行抗辯權1.甲方應按照合同約定先履行支付預付款等義務。2.若甲方未按照約定先行履行相關義務，乙方有權行使先履行抗辯權，暫停履行本合同項下的義務，直至甲方履行完畢相關義務。3.乙方在行使先履行抗辯權時，應及時通知甲方，并說明理由。四、承攬費用及支付方式1.承攬費用總額為人民幣________元。2.支付方式：____________________。3.乙方在完成承攬事項并通過甲方驗收后，甲方應按照合同約定支付款項。五、質量保證與驗收標準1.乙方應確保承攬制作的質量符合甲方的要求。2.具體驗收標準、方法、程序等詳見附件。3.如因乙方原因導致承攬事項存在質量問題，乙方應承擔相應責任。六、合同期限與違約責任1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。2.甲乙雙方應遵守合同約定，如一方違約，應承擔相應違約責任。3.違約金的計算方式、賠償范圍等詳見附件。七、其他條款1.本合同的修改、補充應以書面形式進行，作為本合同的組成部分。2.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。3.因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（定作人）：____________________（蓋章）法定代表人（或授權代表）：____________（簽字）日期：____________________聯(lián)系電話：____________________通訊地址：____________________電子郵箱：____________________篇5甲方（定作人）：____________________乙方（承攬人）：____________________鑒于甲、乙雙方本著互利共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬制作事項達成如下協(xié)議：一、定義和解釋先履行抗辯權，是指一方當事人履行合同義務時遇到對方先履行抗辯事由的，在對方未履行抗辯事由的情況下，可以暫時中止其相應的履行行為的權利。在承攬合同中，甲方與乙方對對方提出有關履行義務的要求，均可適用先履行抗辯權。二、合同內(nèi)容本合同為承攬合同，具體內(nèi)容為乙方根據(jù)甲方的要求制作（物品名稱、規(guī)格型號等）_______。乙方應按照甲方的要求，確保產(chǎn)品質量和交貨期限。甲方應按照合同約定支付款項。三、先履行抗辯權的適用情形1.當乙方發(fā)現(xiàn)甲方未按合同約定支付預付款或進度款時，乙方有權要求甲方先履行付款義務；若甲方未能履行付款義務，乙方可以行使先履行抗辯權，暫時中止承攬制作工作。2.若甲方提供的材料存在質量問題或規(guī)格不符時，乙方有權要求甲方先提供合格的材料；若甲方未能提供合格的材料，乙方可以行使先履行抗辯權。3.因不可抗力因素導致乙方無法按時履行合同義務的，乙方應及時通知甲方，并有權行使先履行抗辯權。不可抗力因素包括但不限于自然災害、政策調(diào)整等無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。四、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：按時支付款項；提供乙方所需的技術資料和生產(chǎn)材料；監(jiān)督乙方的生產(chǎn)過程；驗收產(chǎn)品并按時接收產(chǎn)品。2.乙方的權利