變電站工程施工合同

第第頁合同編號(hào):________變電站工程施工合同甲方：__________乙方：__________簽訂時(shí)間：__________簽訂地點(diǎn)：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當(dāng)事人在簽訂合同時(shí)的一種參考，當(dāng)事人須根據(jù)具體實(shí)際情況正確選擇適用的條款并作相應(yīng)的調(diào)整，切勿套用，訂立重大合同或者內(nèi)容復(fù)雜的合同最好咨詢相關(guān)的法律專業(yè)人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼10/NUMPAGES總頁數(shù)10一、主體與目的本合同雙方當(dāng)事人為甲方（變電站工程業(yè)主）與乙方（變電站工程施工單位）。甲方為變電站工程業(yè)主，乙方為變電站工程施工單位。本合同旨在明確雙方在變電站工程施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方利益最大化。甲方委托乙方承建變電站工程，乙方接受甲方委托，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下共識(shí)：1.乙方應(yīng)按照甲方要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照設(shè)計(jì)圖紙和規(guī)范要求，完成變電站工程的施工任務(wù)。2.甲方負(fù)責(zé)變電站工程施工所需的相關(guān)資料、設(shè)備、材料等，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。3.雙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程質(zhì)量和安全。4.本合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，切實(shí)履行各自職責(zé)，共同推進(jìn)變電站工程施工。二、價(jià)格、支付方式1.合同總價(jià)：本變電站工程施工合同的總價(jià)為人民幣_(tái)___元（大寫：____元整），包括但不限于施工費(fèi)用、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)等所有費(fèi)用。2.支付方式：a.預(yù)付款：合同簽訂后，乙方應(yīng)提交施工進(jìn)度計(jì)劃，甲方應(yīng)在收到計(jì)劃后____個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)的____%作為預(yù)付款。b.進(jìn)度款：工程按進(jìn)度分階段驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)在每個(gè)階段驗(yàn)收合格后的____個(gè)工作日內(nèi)支付該階段合同總價(jià)的____%作為進(jìn)度款。c.結(jié)算款：工程竣工驗(yàn)收合格并達(dá)到甲方滿意后，乙方提交結(jié)算報(bào)告，甲方應(yīng)在收到報(bào)告后____個(gè)工作日內(nèi)支付剩余合同總價(jià)的____%作為結(jié)算款。d.逾期付款：甲方逾期支付款項(xiàng)，應(yīng)按每日千分之五的比例向乙方支付違約金。3.付款條件：甲方支付款項(xiàng)前，乙方應(yīng)相應(yīng)的發(fā)票和結(jié)算單據(jù)，經(jīng)甲方審核無誤后方可付款。三、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)。b.甲方有權(quán)對(duì)施工過程中的設(shè)計(jì)變更、材料更換等事項(xiàng)進(jìn)行審批。c.甲方應(yīng)按時(shí)支付合同約定的款項(xiàng)，并保證支付款項(xiàng)的真實(shí)性和合法性。d.甲方應(yīng)施工所需的場(chǎng)地、水源、電源等條件，確保乙方施工順利進(jìn)行。e.甲方應(yīng)對(duì)乙方在施工過程中發(fā)生的意外事件負(fù)責(zé)，并按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定施工所需的場(chǎng)地、水源、電源等條件。b.乙方有權(quán)要求甲方在施工過程中進(jìn)行必要的協(xié)調(diào)和配合。c.乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)，確保工程質(zhì)量。d.乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本合同約定，確保施工安全。e.乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)進(jìn)行施工進(jìn)度匯報(bào)，并對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出解決方案。f.乙方應(yīng)妥善保管施工現(xiàn)場(chǎng)，確保施工安全，并對(duì)施工過程中產(chǎn)生的垃圾、廢棄物進(jìn)行處理。四、質(zhì)量保證與服務(wù)1.質(zhì)量保證：a.乙方承諾施工質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求，確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定的優(yōu)良等級(jí)。b.乙方應(yīng)使用符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保的材料和設(shè)備。c.乙方應(yīng)在施工過程中進(jìn)行質(zhì)量自檢，并在每道工序完成后，通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。d.如經(jīng)甲方驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)立即進(jìn)行整改，直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)為止。2.服務(wù)保證：a.乙方在合同履行期間，應(yīng)7×24小時(shí)的服務(wù)保障，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)和正常施工。b.乙方應(yīng)指派經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)熟練的項(xiàng)目經(jīng)理和施工隊(duì)伍，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理和技術(shù)指導(dǎo)。c.乙方應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。d.乙方應(yīng)按照甲方要求，對(duì)施工過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)處理，確保工程進(jìn)度不受影響。3.售后服務(wù)：a.工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)至少____年的售后服務(wù)，確保工程質(zhì)量穩(wěn)定可靠。b.乙方在售后服務(wù)期間，應(yīng)必要的備品備件和技術(shù)支持，確保甲方在使用過程中無后顧之憂。c.甲方在使用過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后____小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，并在____天內(nèi)解決問題。五、履行與變更1.履行a.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款履行各自的義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b.甲方應(yīng)按時(shí)施工場(chǎng)地、所需材料及設(shè)備，乙方應(yīng)按時(shí)開始施工并保證工程進(jìn)度。c.雙方應(yīng)定期召開協(xié)調(diào)會(huì)議，就工程進(jìn)度、質(zhì)量問題、付款事宜等進(jìn)行溝通和協(xié)商。d.乙方應(yīng)在施工過程中，確保工程安全，預(yù)防事故發(fā)生，并采取措施保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。2.變更a.合同履行過程中，如因不可抗力或政策法規(guī)變化等原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容需變更，雙方應(yīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致意見后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。b.如因設(shè)計(jì)變更、工程量增減、材料價(jià)格波動(dòng)等正常原因?qū)е潞贤們r(jià)調(diào)整，雙方應(yīng)按照實(shí)際情況和合同約定進(jìn)行調(diào)整。c.任何變更均應(yīng)以書面形式通知對(duì)方，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效。d.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。六、保密條款1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及與合同執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)、商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：合同條款、工程設(shè)計(jì)圖紙、施工方案、技術(shù)參數(shù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)計(jì)劃、客戶信息等。3.雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密信息的安全，防止未經(jīng)授權(quán)的披露、使用或泄露。4.保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年止。在保密期限屆滿后，雙方仍應(yīng)遵守本保密條款的約定，對(duì)已獲取的保密信息繼續(xù)保密。5.以下情況除外，不構(gòu)成對(duì)保密信息的泄露或違反保密義務(wù)：a.依法應(yīng)當(dāng)披露的信息；b.已為公眾所知悉的信息；c.已通過正當(dāng)途徑從第三方獲取的信息；d.雙方書面同意披露的信息。6.如一方違反保密義務(wù)，造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，或向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。3.爭(zhēng)議解決過程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，繼續(xù)履行合同義務(wù)，不得采取影響工程進(jìn)度或損害對(duì)方利益的行為。4.仲裁或訴訟過程中，未解決的部分應(yīng)繼續(xù)履行，已解決的部分應(yīng)立即執(zhí)行。5.仲裁或訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機(jī)構(gòu)或法院另有判決。6.爭(zhēng)議解決期間，如爭(zhēng)議不影響合同其他部分的履行，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)。7.爭(zhēng)議解決后，雙方應(yīng)遵守裁決或判決結(jié)果，不得再就同一爭(zhēng)議提起訴訟或仲裁。八、其它條款1.合同解除：在合同履行過程中，如發(fā)生以下情況，任何一方均有權(quán)解除合同：a.一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；b.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；c.合同約定的其他解除條件。2.合同終止：合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同后，合同終止。3.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.合同份數(shù)：本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。5.合同附件：本合同附件與本合同具有同等法律效力，與本合同不一致的，以附件為準(zhǔn)。6.合同修改：本合同如有修改，應(yīng)以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。7.合同通知：雙方之間的通知、文件等應(yīng)以書面形式進(jìn)行，通過郵寄、傳真或電子郵件等方式發(fā)送，以發(fā)送日期或送達(dá)日期為準(zhǔn)。8.法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律，并由中華人民共和國(guó)法院管轄。九、合同簽署本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字