2020年最新一般建筑工程施工合同范本

1、2019年最新一般建筑工程施工合同范本（標準版）發(fā)包方：（以下簡稱“甲方”）承包方：（以下簡稱“乙方”）根據(jù)中華人民共和國合同法、建筑工程承包合同條例及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程項目概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內(nèi)容：4、工程范圍：5、工程內(nèi)容及做法（詳見：工程預(yù)算報價表、施工圖紙）。6、質(zhì)量標準：質(zhì)量驗收標準按國家頒布的建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。7、工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。（1）乙方包工、包料。（2）乙方包工、部分包

2、料，甲方提供部分材料（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表、乙方提供裝飾裝修材料明細表）;（3）乙方包工、甲方包料（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表）。第二條合同價款及調(diào)整1、工程造價：總承包價為元，大寫人民幣，裝修工程包含的項目詳見工程預(yù)（結(jié)）算表。2、 任何一方不得擅自改變合同價款，除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整：（1）甲方提出設(shè)計變更、材料變更和項目變更（2）雙方書面確認的其他因素。第三條工期1、承包方應(yīng)按發(fā)包方要求的工期完成全部工作。開工日期:竣工日期:合同工期:日歷天。2、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。(1)因發(fā)包方原因影響開工。(2)不可抗力。非上述原因，工程不

3、能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。第四條工程保修1、保修內(nèi)容、范圍：工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。2、保修期限：按工程通過竣工驗收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內(nèi)，乙方提供工程的免費維修服務(wù)。工程保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方書面或電話通知后的24小時內(nèi)到場勘查，并在三天內(nèi)維修完畢。第五條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第種方式提供：(1)甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);(2)甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費元，由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。第

4、六條工程款撥付和結(jié)算1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供工程預(yù)算表。甲方在收到工程結(jié)算表的5個工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣，大寫人民幣。2、工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方提供工程結(jié)算表。甲方在收到工程結(jié)算表并核對無誤后的5個工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣，大寫人民幣。3、乙方指定收款賬號信息為：戶名：工行賬號：開戶行：若收款賬號發(fā)生變更的，乙方應(yīng)及時通過書面方式通知甲方，否則甲方將款項轉(zhuǎn)賬至上述賬號，即視為乙方收到相應(yīng)款項。第七條雙方權(quán)利及義務(wù)1、甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付工程款。2、甲方有權(quán)對工程質(zhì)量及施工進度等進行檢查、監(jiān)督，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。3、

5、甲方有權(quán)根據(jù)實際情況，對工程內(nèi)容進行增加或者修改，乙方應(yīng)積極配合。4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求，并在材料運送到施工現(xiàn)場后及時通知甲方進行查驗。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由乙方負責(zé)賠償。5、 乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì)，并應(yīng)按相關(guān)要求及標準進行施工，保質(zhì)保量，按期完成工程任務(wù)。6、 乙方保證嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工，做好各項質(zhì)量檢查并留存施工記錄。7、施工過程中，乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標準。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。8、乙方應(yīng)保護好原場所的辦公設(shè)施、

6、設(shè)備，保證施工現(xiàn)場整潔，工程完成后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。第八條工程驗收乙方在工程完成后應(yīng)及時通知甲方進行驗收，甲方查驗后對工程質(zhì)量提出異議的，乙方應(yīng)配合重驗，驗收不合格的，乙方應(yīng)在甲方限定的時間內(nèi)進行整改，并在整改完成后及時通知甲方進行復(fù)驗。第九條違約責(zé)任1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項下的義務(wù)的即構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的，每遲延一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的，甲方有權(quán)單方要求解除合

7、同，并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的，甲方有權(quán)要求解除合同，并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。第十條合同爭議或糾紛處理本合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。第十一條附則1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議

8、與本合同有同等法律效力。2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。3、 本合同一式_貳_份，雙方各執(zhí)_壹_份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。（以下無正文）甲方（蓋章）：代表人：乙方（蓋章）：代表人：日期：年月日合同簽訂地：簽訂建筑工程施工合同的注意事項有哪些?一、審查發(fā)包人與承包人履約情況1、對發(fā)包方主要應(yīng)了解兩方面內(nèi)容：主體資格，即建設(shè)相關(guān)手續(xù)是否齊全。例：建設(shè)用地是否已經(jīng)批準？是否列入投資計劃?規(guī)劃、設(shè)計是否得到批準?是否進行了招標等。履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經(jīng)落實或可能落實等。2、對承包方主

9、要了解的內(nèi)容有：資質(zhì)情況;施工能力;社會信譽;財務(wù)情況承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。上述內(nèi)容是體現(xiàn)履約能力的指標，應(yīng)認真分析和判斷。二、履約管理之工期（一）工期和施工進度1、實際開工日期的認定承包人有證據(jù)證明實際開工日期的，則應(yīng)認定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會議紀要、施工許可證等;承包人雖無證據(jù)證明實際開工日期，但有開工報告，則應(yīng)認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;若承包人無任何證據(jù)證明實際開工日期，亦無開工報告，則應(yīng)以合同約定的開工日期為準。2、竣工日期的認定最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法

10、律問題的解釋第十四條規(guī)定認定方法：雙方確認的日期為竣工日期建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送）;承包人提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;未經(jīng)過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。（二）幾種影響工期的因素1、施工許可證：如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期；但如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開始日為開工日期。2、拖欠工程款拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)

11、之因果關(guān)系。3、設(shè)計變更設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。4、圖紙延誤設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。5、增加工程量設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。6、質(zhì)量鑒定最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。鑒定合格，順延工期；鑒定不合格，視情況而定。7、建設(shè)單位的其他原因如：指定的代表未按照約定提供指令、批準，致使施工不能正常進行;建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等;隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知