護林路路面維修工程

1、護林路路面維修工程交易文件廣州市黃埔區(qū)住房和建設(shè)局廣州市黃埔建設(shè)監(jiān)理有限公司2015年10月19日目錄目錄2第一章、交易須知3一、交易須知修改表3第二章?lián)u珠辦法5一、搖珠辦法修改表 5第三章合同條款8第四章技術(shù)條件（工程建設(shè)標準）9第五章圖紙及勘察資料11第六章發(fā)包價及其工程量清單12第一章、交易須知一、交易須知修改表聲明：本交易須知使用 GZZB交易文件范本的交易須知通用條款，與該通用條款不同之處，均在本表中列明，并以現(xiàn)文為準，原文不再有效。本交易文件中不再轉(zhuǎn)錄交易須知通用條款， 請承包意向人自行到廣州市建設(shè)工程招標管理辦公室網(wǎng)站（網(wǎng)址：http:/www.gzzbb.gz.c n）下載查閱

2、。條款號：3.2修改類型：修改原文：3.2承包意向人在報名截止時間前向廣州公共資源交易中心繳納 萬元（注：交易保證金金額不超過發(fā)包價的2%的交易保證金。交易保證金必須從其基本賬戶轉(zhuǎn)出。現(xiàn)文：3.2承包意向人在報名截止時間前向廣州公共資源交易中心繳納丄萬元（注：交易保證金金額不超過發(fā)包價的2%的交易保證金。交易保證金必須從其基本賬戶轉(zhuǎn)出。條款號：9.2修改類型：修改原文：9.2發(fā)包通知書發(fā)出之日起30日后，承包人未按上款的規(guī)定與建設(shè)單位 訂立合同，建設(shè)單位將解除發(fā)包通知書，原承包人將被清除出廣州市 小額工程企業(yè)庫，且依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。原承包人給建設(shè)單位造成損失的，還 應(yīng)當(dāng)對損失予以賠償。原承

3、包人有異議的，可以向人民法院起訴?，F(xiàn)文：9.2發(fā)包通知書發(fā)出之日起 30日后，承包人未按上款的規(guī)定與建設(shè)單 位訂立合同，建設(shè)單位將解除發(fā)包通知書，原承包人將被清除出廣州市廣州市城 市道路養(yǎng)護維修類小額工程企業(yè)庫，且依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。原承包人給建設(shè) 單位造成損失的，還應(yīng)當(dāng)對損失予以賠償。原承包人有異議的，可以向人民法院 起訴。原文：10.2發(fā)包通知書發(fā)出之日起15日后，承包人未按上款的規(guī)定遞交履約擔(dān)保，建設(shè)單位將解除發(fā)包通知書，原承包人將被清除出廣州市 小額工程企業(yè)庫，且依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。原承包人給建設(shè)單位造成損失的，還 應(yīng)當(dāng)對損失予以賠償。原承包人有異議的，可以向人民法院起訴。現(xiàn)文：1

4、0.2發(fā)包通知書發(fā)出之日起15日后，承包人未按上款的規(guī)定遞交履約 擔(dān)保，建設(shè)單位將解除發(fā)包通知書，原承包人將被清除出廣州市廣州市城市道路 養(yǎng)護維修類小額工程企業(yè)庫，且依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。原承包人給建設(shè)單位造 成損失的，還應(yīng)當(dāng)對損失予以賠償。原承包人有異議的，可以向人民法院起訴 注：以上修改，僅限于本范本中有可供選擇條款的情形。（以下無正文）第二章?lián)u珠辦法一、搖珠辦法修改表聲明：本搖珠辦法使用 GZZB交易文件范本的搖珠辦法通用條款，與該通用條款不同之處，均在本表中列明，并以現(xiàn)文為準，原文不再有效。本交易文件中不再轉(zhuǎn)錄搖珠辦法通用條款，請承包意向人自行到廣州市建設(shè)工程招標管理辦公室網(wǎng)站（網(wǎng)址：

5、http:/www.gzzbb.gz.c n ）下載查閱。條款號：現(xiàn)文：修改類型：增加條款號：原文：修改類型:刪除條款號：修改類型:修改原文：現(xiàn)文：注：以上修改，僅限于本范本中有可供選擇條款的情形。（以下無正文）附表搖珠序號確認表工程名稱:序號承包意向人名稱搖珠序號承包意向人簽名確認建設(shè)單位代表：招標代理機構(gòu)代表:日期:附表二搖珠結(jié)果確認表工程名稱:搖珠結(jié) 果搖珠序號對應(yīng)的承包意向人名稱承包意向人簽名確認第一候選人第二候選人第三候選人建設(shè)單位代表：招標代理機構(gòu)代表:日期:第三章合同條款注：按廣州市建設(shè)工程施工合同示范文本（穗建筑2013598號）執(zhí)行，另冊第四章 技術(shù)條件（工程建設(shè)標準）施工組

6、織設(shè)計方案（概要）第一節(jié)編制要求一、編制依據(jù)1本工程招標文件的有關(guān)要求。2、國家、廣東省、廣州市有關(guān)施工驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和操作規(guī)程等要求。3、施工圖紙（詳查圖紙）及有關(guān)資料。二、具體要求1 “重合同，守信譽。按本工程規(guī)定的總工期，編制出完善的施工進度控制計劃， 在投標承諾了工期內(nèi)完成工程任務(wù)。2、發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)化管理水平。安排經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀管理人員和高素質(zhì)的工人 參加本項目施工，采用先進的技術(shù)設(shè)備，優(yōu)化施工管理，充分發(fā)揮施工單位在管理和技 術(shù)方面的優(yōu)勢。第二節(jié)施工要求一、施工機構(gòu)及現(xiàn)場管理要求為把好工程質(zhì)量、安全、進度關(guān)，確保工程質(zhì)量等級達到合格，要求委派一名項目 負責(zé)人，一名技術(shù)負責(zé)人，

7、對工程的質(zhì)量、安全、進度和成本，實行高效益、有計劃的 組織、協(xié)調(diào)和管理。建立健全的施工組織管理機構(gòu)。二、施工要求本工程施工要點如下：1采用先進的施工技術(shù)；2、投入現(xiàn)代化的施工機械設(shè)備；3、合理的施工方案和先進的施工組織。4、施工過程要求A、嚴格按照國家、省市、地方施工規(guī)范要求進行施工。B根據(jù)工程進度計劃，編制材料訂購、質(zhì)量檢測、配方測試，確保材料質(zhì)量和供 應(yīng)的計劃。三、項目施工目標1質(zhì)量目標。確保工程質(zhì)量一次驗收合格2、安全目標。杜絕重大安全事故的發(fā)生，控制工傷、輕傷事故在千分之一內(nèi)3、工期目標。本工程工期目標為 10日歷天第三節(jié)主要技術(shù)組織要求一、工程施工中，要嚴格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)操作的各項規(guī)程

8、，要注意落實下列各點中的 技術(shù)措施。實行目標管理，明確總目標為合格。（1）成立以總工程師為首的全面質(zhì)量和管理小組。（2）明確并認真落實技術(shù)崗位責(zé)任制和技術(shù)交底制度。（3）落實圖紙會審、定位放線、預(yù)檢復(fù)核、材質(zhì)驗收、成品保護等有關(guān)規(guī)定。（4）制定自檢，互檢（交接檢）末檢制度。（5）對工程實行質(zhì)量預(yù)控，施工程序及工藝標準施工。（6）特殊工種必須持證上崗。注：除應(yīng)執(zhí)行本施工組織設(shè)計方案（概要）外，應(yīng)參照國家等現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定及工程建設(shè)標準作進一步兀善。第五章圖紙及勘察資料注：本章由建設(shè)單位自行制定，另冊。第六章發(fā)包價及其工程量清單注：小額建設(shè)工程的發(fā)包價及其工程量清單應(yīng)當(dāng)在發(fā)出交易文件時發(fā)布。發(fā)布的工 程量清單應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：一、工程總價二、編制說明三、工程概況四、工程項目發(fā)包價匯總表五、單項工程發(fā)包價匯總表六、單位工程發(fā)包價匯總表七、分部分項工程計價