2022年12月二級(jí)建造師《法律法規(guī)》考試真題及答案解析

1、2022年12月二級(jí)建造師法律法規(guī)考試真題及答案解析1關(guān)于不行抗力的說法，正確的選項(xiàng)是()A不行抗力包括主觀狀況與客觀狀況B法定的免責(zé)事由主要限于不行抗力C因不行抗力不能履行合同的，全部免除責(zé)任D當(dāng)事人拖延履行后發(fā)生不行抗力的，可以免除責(zé)任【參考答案-】B2承包人可以解除建立工程施工合同的情形是()A發(fā)包人供應(yīng)的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 的B發(fā)包人不履行合同商定的幫助義務(wù)的C發(fā)包人未按商定支付工程價(jià)款，致使承包人無法施工，且在催告的 合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)的D發(fā)包人拖延履行主要債務(wù)的【參考答案】C3在建立工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于中標(biāo)的說法，正確的選項(xiàng)是(A國有資金占控股或

2、者主導(dǎo)地位的依法必需進(jìn)展招標(biāo)的工程招標(biāo)人 應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人B招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人C.中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生較大變化的，取消其中標(biāo)資格D排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)【參考答案】A4依據(jù)工傷保險(xiǎn)條例職工因工作患病事故損害或者患職業(yè)病需要 暫停工作承受工傷醫(yī)療的，其停工留薪期一般不超過()A.3個(gè)月B.6個(gè)月C. 12個(gè)月D9個(gè)月【參考答案】C5以下證據(jù)中，可以單獨(dú)作為認(rèn)定民事訴訟案件事實(shí)依據(jù)的是()A未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當(dāng)?shù)淖C言B.一方當(dāng)事人提出、對(duì)方當(dāng)事人認(rèn)可的書證原件C.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人

3、出具的證言D無法與原件原物核對(duì)的復(fù)印件、復(fù)制品【參考答案】B6關(guān)于建立工程施工總承包單位依法將建立工程進(jìn)展分包，有關(guān)安全 生產(chǎn)責(zé)任的說法正確的選項(xiàng)是()A分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨(dú)立擔(dān)當(dāng)責(zé)任B分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任C分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任D施工總承包單位和分包單位對(duì)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)同等責(zé)任【參考答案-】C7關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的選項(xiàng)是()A檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案治理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格 工程臺(tái)賬B由施工企業(yè)托付具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢測C檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備D檢測報(bào)告經(jīng)建立單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)

4、后由建立單位歸檔【參考答案-】A8關(guān)于施工合同解除后法律后果的說法，正確的選項(xiàng)是()A施工合同解除后，已經(jīng)完成的建立工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量 合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)商定向承包人支付相應(yīng)的工程價(jià)款，修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人擔(dān)當(dāng)B施工合同解除后，已經(jīng)完成的建立工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量 仍不合格的承包人懇求支付工程價(jià)款的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)視狀況支付工程價(jià)款C施工合同解除后，合同雙方權(quán)利義務(wù)不再履行已經(jīng)完成的建立工程 質(zhì)量合格的，發(fā)包也無需向承包人支付工程價(jià)款D因一方違約導(dǎo)致施工合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對(duì)方造成 的損失【參考答案】D9在建立工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的說法，正確的選項(xiàng)是A招標(biāo)人可以

5、與中標(biāo)人就其投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)展談判B投標(biāo)報(bào)價(jià)可以低于工程本錢C投標(biāo)報(bào)價(jià)不得低于最低投標(biāo)限價(jià)總價(jià)D投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)總價(jià)的，應(yīng)當(dāng)拒絕其投標(biāo)【參考答案】D10 .關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的說法，正確的選項(xiàng)是（A債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知可以撤銷B債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意C.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對(duì)讓與人的抗辯，可以向受讓 人主見D債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人不能取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利【參考答案-】C11 .以下措施中，屬于政府政策引導(dǎo)建筑節(jié)能技術(shù)進(jìn)步相應(yīng)的節(jié)能鼓 勵(lì)措施的是（A鼓舞私募基金B(yǎng)低價(jià)出讓土地C財(cái)政安排節(jié)能專項(xiàng)資金D能源消費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制【參考答案】C12關(guān)于記入注冊建筑師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法

6、，正確的選項(xiàng)是（A注冊建筑師無正值理由拒絕或者未準(zhǔn)時(shí)簽字蓋章的，記入注冊建筑 師執(zhí)業(yè)信用檔案B注冊建筑師不協(xié)作辦理交接手續(xù)的，視狀況記入注冊建筑師執(zhí)業(yè)信 用檔案C注冊建筑師透露建立單位商業(yè)信息的，記入注冊建筑師執(zhí)業(yè)信用檔 案D注冊建筑師修改施工文件的，記入注冊建筑師執(zhí)業(yè)信用檔案【參考答案-】A13關(guān)于托付合同的說法，正確的選項(xiàng)是()A經(jīng)受托人同意，托付人在受托人之外托付第三人處理托付事務(wù)給受 托人造成損失的托付人不再擔(dān)當(dāng)責(zé)任B托付人丟失民事行為力量的，受托人不得連續(xù)處理托付事務(wù)C無償?shù)耐懈逗贤蚴芡腥说倪^失給托付人造成損失的，受托人應(yīng) 當(dāng)賠償損失D經(jīng)托付人同意，受托人轉(zhuǎn)托付的，托付人可以就托

7、付事務(wù)直接指示 轉(zhuǎn)托付的第三人，委托人僅就第三人的選任及其對(duì)第三人的指示擔(dān)當(dāng)責(zé)任【參考答案-】D14在建立工程施工合同履行中，建立單位沒有準(zhǔn)時(shí)檢查隱藏工程， 承包人()A只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失可以順延工期并要求賠償停工窩工損失C可以順延工期，對(duì)隱藏工程的質(zhì)量缺陷不擔(dān)當(dāng)責(zé)任D既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工窩工損失【參考答案-】B15某工程施工現(xiàn)場發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，造成12人死亡，5000萬元 直接經(jīng)濟(jì)損失依據(jù)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例該事故屬于()A. 一般事故B重大事故A較大事故D特殊重大事故【參考答案-】B16 .關(guān)于建立工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的選項(xiàng)是（A

8、優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為6個(gè)月，自工程實(shí)際完工之日起算B抵押權(quán)優(yōu)先于優(yōu)先受償權(quán)C優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括逾期支付建立工程價(jià)款的違約金D承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)不得對(duì)抗已支付全部 或者大局部購置商品房款項(xiàng)的買受人【參考答案】D17關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限連續(xù)的說法，正確的選項(xiàng)是（A企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年B企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個(gè)月前，向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出 連續(xù)申請C資質(zhì)許可機(jī)關(guān)途期未作出打算的視為準(zhǔn)予連續(xù)D資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個(gè)月前作出是否準(zhǔn)予連 續(xù)的打算【參考答案-】C18 .依據(jù)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案治理方法施工企業(yè)編制的本單位 應(yīng)對(duì)生產(chǎn)安全事故的總體工作

9、程序、措施和應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，屬于()A綜合應(yīng)急預(yù)案B專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案C現(xiàn)場處置方案D特殊應(yīng)急預(yù)案【參考答案】A19以下投標(biāo)人的競爭行為中，符合法律規(guī)定的是()A投標(biāo)人利用其影響力影響招標(biāo)人，以謀取競爭優(yōu)勢B投標(biāo)人在投標(biāo)文件中載明投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率C投標(biāo)人賜予招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的工作人員財(cái)物，以謀取交易時(shí)機(jī)D投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)【參考答案-】B20關(guān)于民事案件開庭審理的說法，正確的選項(xiàng)是(A除涉及國家隱秘、商業(yè)隱秘或者個(gè)人隱私的案件外人民法院均應(yīng)當(dāng) 公開審理B原告無正值理由拒不到庭的，人民法院應(yīng)當(dāng)缺席判決C人民法院對(duì)公開審理或者不公開審理的案件一律公開宣告判決D人民法院宣判前，原告申請撤訴的，一律不予

10、準(zhǔn)許【參考答案】C21關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的選項(xiàng)是()A招標(biāo)人承受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)展資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格 預(yù)審申請文件后組成B資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)有效C報(bào)標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告，招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否承受聯(lián)合體投標(biāo)D聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)工程中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)或者參與其他 聯(lián)合體投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均有效【參考答案】C22關(guān)于施工企業(yè)工程經(jīng)理部的說法，正確的選項(xiàng)是0A大中型施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)立工程經(jīng)理部B工程經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供給商訂立的合同無效C工程經(jīng)理是工程經(jīng)理部的法定代理人D工程經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)擔(dān)當(dāng)【參考答案】D2

11、3導(dǎo)致托付代理終止的情形是。A代理期間屆滿但代理事務(wù)未能完成網(wǎng)B被代理人丟失民事行為力量代理人C因防疫需要被隔離觀看D作為被代理人的法人進(jìn)入破產(chǎn)程序【參考答案-】A24關(guān)于建立用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法正確的選項(xiàng)是(A建立用地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)實(shí)行書面形式訂立合同B使用期限應(yīng)當(dāng)與建立用地使期權(quán)的剩余期限全都C應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請新設(shè)登記D附著于該土地上的建筑物，構(gòu)筑物及具附屬設(shè)施可以分別處分 【參考答案-】A25以下客體中，受學(xué)問產(chǎn)權(quán)法律制度愛護(hù)的是()A產(chǎn)品B存有軟件的光盤C商譽(yù)D商業(yè)隱秘【參考答案】D26施工總承包合同中屬于施工企業(yè)義務(wù)的是()A供應(yīng)施工圖設(shè)計(jì)文件B完成分包工程C支付工程款D對(duì)工程

12、實(shí)施旁站，巡察和平行檢查【參考答案】B27以下財(cái)產(chǎn)中，可以抵押的是(A 土地全部權(quán)B全部權(quán)有爭議的財(cái)產(chǎn)C土地附著物D擬建筑的船舶【參考答案】C28關(guān)于工程重大安全事故罪的說法，正確的選項(xiàng)是()A建筑工程五方責(zé)任單位是該罪的犯罪主體B該罪的法定最高刑是死刑C該罪對(duì)直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員進(jìn)展懲罰D該罪并處附加刑【參考答案-】D29關(guān)于建筑工程一切險(xiǎn)附加的第三者責(zé)任險(xiǎn)的說法，正確的選項(xiàng)是A保險(xiǎn)人擔(dān)當(dāng)保險(xiǎn)責(zé)任的范圍包括保險(xiǎn)期限屆滿后30日內(nèi)的損失B產(chǎn)生損失的意外事故應(yīng)當(dāng)與所保工程直接相關(guān)C人身傷亡、疾病或者財(cái)產(chǎn)損失的發(fā)生地僅限于施工場地內(nèi)D投保人的人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失均包括在承保范圍內(nèi)【參考答案】

13、B30關(guān)于融資租賃合同當(dāng)事人義務(wù)的說法，正確的選項(xiàng)是（A出租人向承租人履行變付標(biāo)的物的義務(wù)B出賣人向水租人履行標(biāo)的物的瑕擔(dān)保義務(wù)C出租人向承租人履行租賃物修理的義務(wù)D承租人向出賣人履行付租金的義務(wù)【參考答案】31.關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的選項(xiàng)是（A投標(biāo)保證金的數(shù)額上限為招標(biāo)工程估算價(jià)的5%B投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金C.中標(biāo)人被取消其中標(biāo)資格的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金D招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在書面合同訂立后5日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退 還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息【參考答案-】D32關(guān)于施工企業(yè)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的選項(xiàng)是（A施工企業(yè)自行擔(dān)當(dāng)原材料、設(shè)備的差

14、價(jià)時(shí)，對(duì)其更換不必經(jīng)建立單位同意B施工企業(yè)是建立工程質(zhì)量的唯一責(zé)任主體C對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)是施工企業(yè)法定的質(zhì)量責(zé)任D建立工程實(shí)行總承包，總承包單位依法將建立工程分包的總承包單 位與分包單位應(yīng)當(dāng)對(duì)全部建立工程質(zhì)量負(fù)責(zé)【參考答案】C33以下行為中，屬于人民法院行政訴訟受案范圍的是（A行政機(jī)關(guān)為作出行政行為而實(shí)施的預(yù)備論證、討論、層報(bào)、詢問等 過程性行為B行政機(jī)關(guān)針對(duì)信訪事項(xiàng)作出的登記、受理、交辦轉(zhuǎn)送復(fù)查復(fù)核意見 等行為C行政機(jī)關(guān)作出的暫扣或者撤消許可證和執(zhí)照責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)沒收違 法所得、沒收非法財(cái)物、罰款、警告等行政懲罰D上級(jí)行政機(jī)關(guān)基于內(nèi)部層級(jí)監(jiān)視關(guān)系對(duì)下級(jí)行政機(jī)關(guān)作出的聽取 報(bào)告、執(zhí)法檢查、催促履責(zé)

15、等行為【參考答案】C34關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的選項(xiàng)是A用工單位可以依據(jù)實(shí)際需要隨時(shí)調(diào)整派遣勞動(dòng)者的數(shù)量B被派遣勞動(dòng)者在用工單位因工作患病事故損害的，用工單位應(yīng)當(dāng)申 請工傷認(rèn)定，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)幫助C被派遣勞動(dòng)者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所在地人民政 府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付酬勞D勞務(wù)派遣單位被責(zé)關(guān)閉、撤銷，用工單位可以將被派遣勞動(dòng)者退回 勞務(wù)派遣單位的商定無效【參考答案】C35.依據(jù)建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)治理方法對(duì)實(shí)行工程量清 單計(jì)價(jià)的建筑工程，鼓舞發(fā)承包雙方采納的計(jì)價(jià)方式是()A總價(jià)方式B定額方式C本錢加酬金方式D單價(jià)方式【參考答案7 D36關(guān)于招標(biāo)公告的說法，正確

16、的選項(xiàng)是()A招標(biāo)人無論采納何種招標(biāo)方式，均應(yīng)當(dāng)公布招標(biāo)公告B招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括招標(biāo)人的名稱和地址C依法必需進(jìn)展招標(biāo)的工程的招標(biāo)公告，可以在任一報(bào)刊、信息網(wǎng)絡(luò) 或者其他媒介公布D招標(biāo)公告無需載明招標(biāo)工程的性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間【參考答案-】B37關(guān)于無效合同的說法，正確的選項(xiàng)是()A. 一方以欺詐手段訂立的損害對(duì)方利益的合同無效B違反部門規(guī)章的強(qiáng)制性規(guī)定的合同無效C.無效的合同自被認(rèn)定無效之日起沒有法律約束力D雙方惡意串通，損害第三人利益的合同無效【參考答案】D38依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建立工程施工合同糾紛案件適用法 律問題的解釋當(dāng)事人對(duì)工程款付款時(shí)間沒有商定或者商定不明的，視為 應(yīng)付

17、款時(shí)間的是。A建立工程未交付，工程款也未結(jié)算的，為提交竣工結(jié)算文件之日B建立工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日C建立工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為工程竣工驗(yàn)收合格之日D建立工程已經(jīng)實(shí)際交付的，為當(dāng)事人起訴之日【參考答案】B39關(guān)于仲裁協(xié)議效力確認(rèn)的說法，正確的選項(xiàng)是()A當(dāng)事人對(duì)仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁裁決作出前提出B.一方懇求仲裁委員會(huì)作出打算，另一方懇求人民法院作出裁定的， 由仲裁委員會(huì)打算C.當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，只能由仲裁協(xié)議 商定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地的中級(jí)人民法院管轄D當(dāng)事人既可以懇求仲裁委員會(huì)作出打算也可以懇求人民法院裁定【參考答案-】D40用人單位與勞動(dòng)者在用

18、工前訂立勞動(dòng)合同的勞動(dòng)關(guān)系自起建立A用工之日試用期滿之日C訂立勞動(dòng)合同之日D勞動(dòng)者供應(yīng)擔(dān)保之日【參考答案】A41 .依據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例，以下國有資金占控股或者主導(dǎo)地位 的依法必需進(jìn)展招標(biāo)的工程中，可以邀請招標(biāo)的是()A采納公開招標(biāo)方式的費(fèi)用高的工程B受自然環(huán)境限制只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的工程C住宅地為工程所在地的合格投標(biāo)人僅有三家的工程D某技術(shù)簡潔的大型工程工程【參考答案】B42 .以下施工治理文件簽章及修改的做法中，正確的選項(xiàng)是(A分包單位簽署質(zhì)量合格的文件，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)當(dāng)總承包工程負(fù)責(zé)人的注 冊建筑師簽章B分包工程的施工治理文件應(yīng)當(dāng)由總承包單位的注冊建筑師簽章C注冊建筑師已經(jīng)簽章的施工

19、治理文件的修改由其本人直接進(jìn)展并 自行負(fù)責(zé)D修改注冊建筑師已經(jīng)簽章的施工治理文件所在施工企業(yè)可以指定 具有高級(jí)職稱的技術(shù)人員直接修改【參考答案】A43 .依據(jù)全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)屬于施工 企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良行為的是()A未對(duì)涉及構(gòu)造安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的B將承包的工程轉(zhuǎn)包的C在施工中偷工減料的D未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進(jìn)展生產(chǎn)的【參考答案-】B44關(guān)于施工中節(jié)能措施的說法，正確的選項(xiàng)是(A在施工組織設(shè)計(jì)中，合理安排施工挨次、工作面應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)格的施工能耗指標(biāo)C優(yōu)先使用監(jiān)理單位推舉的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具D施工現(xiàn)場統(tǒng)一設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電

20、掌握指標(biāo)【參考答案-】A45某建立工程于6月7日領(lǐng)取施工許可證，開工后因地震導(dǎo)致該工 程在次年3月23日中止施工建立單位應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報(bào)告中止施工的最 遲期限是次年()A. 3月28日B4月7日C. 4月23日D. 6月23日【參考答案】C46以下安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于建立工程工程專職安全生產(chǎn)治理人員 職責(zé)的是()A.組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案B保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施C現(xiàn)場監(jiān)視危急性較大工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施狀況D催促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)時(shí)消退生產(chǎn)安全事故隱患【參考答案-】C47關(guān)于在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，制止夜間進(jìn)展產(chǎn)生 環(huán)境噪聲污染的建筑

21、施工作業(yè)的說法，正確的選項(xiàng)是()A噪聲敏感建筑物不包括機(jī)關(guān)和科研單位的辦公樓B夜間施工作業(yè)必需征得四周居民同意C搶修、搶險(xiǎn)作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求的可以無條件進(jìn)展夜間施工作D噪聲敏感建筑物集中區(qū)域包括醫(yī)療區(qū)和以居民住宅為主的區(qū)域【參考答案】D48招標(biāo)投標(biāo)過程中，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是()A招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給投標(biāo)人B不同投標(biāo)人托付同一單位或者個(gè)人辦理投標(biāo)豐宜C投標(biāo)人之間商定局部投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)D屬于同一集團(tuán)、協(xié)會(huì)、商會(huì)等組織成員的投標(biāo)人根據(jù)該組織要求協(xié) 同投標(biāo)【參考答案】A49關(guān)于人民調(diào)解的說法，正確的選項(xiàng)是A經(jīng)人民調(diào)解委員會(huì)調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，雙方當(dāng)事人可

22、以共同向調(diào) 解組織所在地基層人民法院申請司法確認(rèn)B經(jīng)人民調(diào)解委員會(huì)調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解協(xié)議書C經(jīng)人民調(diào)解委員會(huì)調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，具有法律強(qiáng)制力D.當(dāng)事人就調(diào)解協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，一方當(dāng)事人可以向人民法院 申請強(qiáng)制執(zhí)行【參考答案】A50關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的選項(xiàng)是（A建立單位應(yīng)當(dāng)在工程開工前申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證B安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后應(yīng)當(dāng)向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)治理 機(jī)關(guān)申請延期C建筑施工企業(yè)撤銷的，其安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)注銷D安全生產(chǎn)許可證遺失，向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)治理機(jī)關(guān)報(bào)告后即 可申請補(bǔ)辦【參考答案】C51某施工企業(yè)為趕工期，未對(duì)施工可能造成損害的

23、毗鄰建筑物、構(gòu) 筑物和地下管線等實(shí)行專項(xiàng)防護(hù)措施，行政主管部門責(zé)令其限期改正。該 責(zé)令限期改正的行為屬于()A.行政懲罰B行政裁決C.行政強(qiáng)制執(zhí)行D行政強(qiáng)制措施【參考答案-】A52李某被查處存在二級(jí)建筑師職業(yè)資格”掛證行為2022年9月13 日其注冊被撤銷記入不良行為記錄并列入建筑市場主體“黑名單則李某可以再次申請 二級(jí)建筑師注冊的最早日期為()A2022年9月13日B2022年9月13日C2022年9月13日D. 2022年9月13日【參考答案】53在承攬合同中，除當(dāng)事人另有商定的外，定作人未向承攬人支付 酬勞或者材料費(fèi)等價(jià)款的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有的權(quán)利是()A留置權(quán)B抵押權(quán)C全部權(quán)

24、D處分權(quán)【參考答案】A54關(guān)于建立工程返修的說法，正確的選項(xiàng)是()A對(duì)施工中消失質(zhì)量問題的建立工程，無論是否屬于施工企業(yè)緣由造 成的，施工企業(yè)都應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修B建立工程返修的標(biāo)的物僅是已完工工程C對(duì)竣工驗(yàn)收不合格的建立工程，若非施工企業(yè)緣由造成的質(zhì)量問題,施工企業(yè)不負(fù)責(zé)返修D(zhuǎn)對(duì)竣工驗(yàn)收不合格的建立工程，若是施工企業(yè)緣由造成的，由施工 企業(yè)負(fù)責(zé)有償返修【參考答案】A55建筑節(jié)能分部工程驗(yàn)收的主持人應(yīng)當(dāng)是0A施工企業(yè)工程經(jīng)理B設(shè)計(jì)單位節(jié)能設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人C專業(yè)監(jiān)理工程師D總監(jiān)理工程師（建立單位工程負(fù)責(zé)人）【參考答案】D56關(guān)于施工中發(fā)覺文物的說法，正確的選項(xiàng)是（A在工程建立中發(fā)覺文物，文物行政主管部接到報(bào)

25、告后，如無特別狀況應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場，井在7日內(nèi)提出處理意見B在工程建立中發(fā)覺的文物屬于國家全部，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)覺的文物 屬于集體全部C確因建立工期緊迫，對(duì)古文化遺址古墓葬急需進(jìn)展搶救開掘的，由 縣級(jí)人民政府文物行政主管部門組織開掘，并同時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)D進(jìn)展大型根本建立工程前，建立單位應(yīng)當(dāng)組織從事考古開掘的單位 在工程范圍內(nèi)有可能埋藏文物的地方進(jìn)展考古調(diào)查、勘探【參考答案-】A57依據(jù)工程建立國家標(biāo)準(zhǔn)治理方法不屬于工程建立國家標(biāo)準(zhǔn)制 定階段的是（A專家評(píng)審B征求意見C送審D報(bào)批【參考答案-】A61關(guān)于中標(biāo)通知書的說法，正確的有0A中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人均具有法律效力B中標(biāo)通知書只對(duì)招

26、標(biāo)人具有法律效力C.中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不得擅自轉(zhuǎn)變中標(biāo)結(jié)果D中標(biāo)通知書的法律性質(zhì)是承諾E中標(biāo)通知書只對(duì)中標(biāo)人具有法律效力【參考答案-】ACD62關(guān)于擔(dān)當(dāng)侵權(quán)責(zé)任的說法，正確的有（）A構(gòu)筑物發(fā)生脫落造成他人損害的，全部人治理人或者使用人不管是 否有過錯(cuò)，均應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)侵權(quán)責(zé)任B建筑物倒塌造成他人損害的，由建筑工程五方責(zé)任主體擔(dān)當(dāng)連帶責(zé) 任C從建筑物中拋擲物品造成他人損害，難以確定詳細(xì)侵權(quán)人的除能夠 證明自己不是侵權(quán)人的情形外，由可能加害的建筑物使用人賜予補(bǔ)償D建筑物玻璃幕墻局部脫落造成他人損害的施工企業(yè)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任E施工現(xiàn)場未實(shí)行場塵防治措施造成他人損害的，由施工企業(yè)擔(dān)當(dāng)賠 償責(zé)任參考答案】C

27、E63導(dǎo)致民事訴訟時(shí)效中止的事由有0。A權(quán)利人向義務(wù)人提出履行懇求B繼承開頭后未確定繼承人或者遺產(chǎn)治理人C權(quán)利人被義務(wù)人或者其他人掌握D義務(wù)人同意履行義務(wù)E不行抗力【參考答案】bCE64關(guān)于建立工程質(zhì)量保修制度的說法，正確的選項(xiàng)是（A施工企業(yè)不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的，責(zé)令改正處5萬元以上30萬元以下的罰款B由他人緣由造成的缺陷，承包人負(fù)責(zé)組織修理并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用C承包人修理并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)費(fèi)用后，對(duì)工程的損失賠償責(zé)任即可免除D缺陷責(zé)任期內(nèi)由承包人緣由造成的缺陷，承包人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理井擔(dān) 當(dāng)鑒定及修理費(fèi)用E質(zhì)量保證金應(yīng)當(dāng)在缺陷責(zé)任期到期后，由承包人向發(fā)包人申請返還【參考答案】DE65張某擁有二

28、級(jí)建筑師執(zhí)業(yè)資格證書，以下情形中，屬于“掛證” 的有()A在某國家機(jī)關(guān)工作，注冊在甲施工企業(yè)B由甲施工企業(yè)繳納社會(huì)保險(xiǎn)，受聘并注冊在甲施工企業(yè)C在乙施工企業(yè)工作，注冊在甲施工企業(yè)D因事業(yè)單位改制保存了事業(yè)單位身份，社會(huì)保險(xiǎn)由該事業(yè)單位繳納, 受聘并注冊在該事業(yè)單位下屬的施工企業(yè)E由乙施工企業(yè)繳納社會(huì)保險(xiǎn)，受聘并注冊在甲施工企業(yè)【參考答案】CE66法的形式的含義包括(A法律標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)制機(jī)關(guān)的職責(zé)B法律標(biāo)準(zhǔn)的效力等級(jí)C法律標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)在規(guī)律D法律標(biāo)準(zhǔn)的地域效力E法律標(biāo)準(zhǔn)的歷史沿革【參考答案】BD67招標(biāo)人以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的情形 有()A就同一招標(biāo)工程向潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人供應(yīng)有

29、差異的工程信息B設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與招標(biāo)工程的詳細(xì)特點(diǎn)和實(shí)際需要不 相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)C招標(biāo)文件中明確表示不承受聯(lián)合體投標(biāo)D依法必需進(jìn)展招標(biāo)的工程以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績獎(jiǎng)項(xiàng)作為加E限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌原產(chǎn)地或者供給商【參考答案-】ABDE68關(guān)于留置的說法，正確的有（）A可以留置的財(cái)產(chǎn)僅限于合法占有的財(cái)產(chǎn)B可以留置的財(cái)產(chǎn)包括不動(dòng)產(chǎn)C債權(quán)人實(shí)施留置后，債務(wù)人的債務(wù)擔(dān)當(dāng)以留置財(cái)產(chǎn)的價(jià)值為限D(zhuǎn)建立工程合同中不能實(shí)施留置E留置權(quán)人負(fù)有妥當(dāng)保管留置財(cái)產(chǎn)的義務(wù)參考答案】ADE69 .用益物權(quán)的種類包括（A 土地承包經(jīng)營權(quán)B留置權(quán)C地役權(quán)D建立用地使用權(quán)E 土地租賃權(quán)【

30、參考答案-】ACD70 .依據(jù)建立工程安全生產(chǎn)治理?xiàng)l例，建立單位的安全責(zé)任有()A在撤除工程施工15日前，將撤除施工組織方案等資料報(bào)送有關(guān)部 門備案B確定建立工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用C.編制安全施工技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案D不得壓縮合同商定的工期E統(tǒng)一協(xié)調(diào)總承包單位和分包單位的安全生產(chǎn)【參考答案】AB71關(guān)于借款合同的說法，正確的有()A借款合同的標(biāo)的物是作為一般等價(jià)交換物的貨幣B借款合同不得采納口頭形式C自然人之間的借款合同對(duì)支付利息沒有商定的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)全國銀行 間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率執(zhí)行D借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除E借款合同自貸款人供應(yīng)借款時(shí)生效【參考

31、答案】AD72關(guān)于勞務(wù)派遣協(xié)議的說法，正確的有（）A勞務(wù)派遣協(xié)議不得商定用工單位可以將被派遣勞動(dòng)者冉派遣到其 他用工單位B勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)將勞務(wù)派遣協(xié)議的內(nèi)容告知被派遣勞動(dòng)者C實(shí)施勞務(wù)派的，由用工單位和勞動(dòng)者訂立勞務(wù)派遣協(xié)議D被派遣勞動(dòng)者享有與用工單位的勞動(dòng)者同工同酬的權(quán)利勞務(wù)派遣 協(xié)議另有商定的除外E勞務(wù)派遣協(xié)議的法律性質(zhì)是勞動(dòng)合同【參考答案-】AB73關(guān)于勞動(dòng)爭議解決方式的說法，正確的有()A勞動(dòng)爭議發(fā)生后，當(dāng)事人可以向本單位勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)申請調(diào) 解B經(jīng)勞動(dòng)爭議調(diào)解員會(huì)調(diào)解不成，當(dāng)事人一方要求仲裁的可以向勞動(dòng) 爭議仲裁委員會(huì)申請勞動(dòng)仲裁C.當(dāng)事人一方可不經(jīng)調(diào)解而直接向勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)申請勞動(dòng)仲 裁D當(dāng)事人對(duì)勞動(dòng)仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟E經(jīng)勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)調(diào)解達(dá)成協(xié)議，當(dāng)事人一方不履行的，對(duì)方 當(dāng)事人可以向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行參考答案】aCD74關(guān)于竣工日期的說法，正確的有(A承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收的以承包人提交驗(yàn) 收報(bào)告之日為竣工日期B承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的以實(shí)際完工之日為竣工日期C建立工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收的，以發(fā)包人與承包人協(xié)商確定的使用日期為竣工日期D建立工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期E建立工程未經(jīng)設(shè)工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的以