加工承包合同范本(6篇)

1、加工承包合同范本甲方：(以下簡稱：甲方)乙方：(以下簡稱：乙方)根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則，甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設(shè)施，具體費用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費中扣除。二、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。四、乙

2、方有自行招聘員工的權(quán)利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權(quán)干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發(fā)生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內(nèi)賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔(dān);三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照_年的工價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算，新型產(chǎn)品的工價面議一致后再定;四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利;五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決，任何一方無故不履行本協(xié)議者，另一方有追究其責(zé)任的權(quán)利;六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方(公

3、章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日加工承包合同范本（二）發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：身份證號碼(以下簡稱乙方)為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。一、項目名稱：二、項目地點：三、承包范圍：四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。五、承包方式1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。2、

4、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為_元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。七、開工日期及交付開工日期：_年_月_日，項目必須在_年_月_日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。(一)過期_日內(nèi)，每逾_天，按未交部分總價的_%接受甲方處罰。(二)繼續(xù)逾期_天以上至_天以內(nèi)者，按未交部分總價

5、的_%接受甲方處罰。(三)繼續(xù)逾期_天以上至_天以內(nèi)者，按未交部分總價的_%接受甲方處罰。(四)繼續(xù)逾期_天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以_%的一倍計算。八、付款方式1、生產(chǎn)完成驗收合格后，_日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的_%，結(jié)算完畢后_日內(nèi)，甲方支付剩余_%項目款(也可當(dāng)月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。2、其余_%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿_日后_日內(nèi)付清。3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。九、項目質(zhì)量乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、公司驗

6、收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。十、項目進(jìn)度在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司生產(chǎn)用工計劃派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實調(diào)整生產(chǎn)用工計劃。十一、甲方工作1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時

7、，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。加工承包合同范本（三）承攬方：地址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方：地址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理

8、、減少價款或退貨。2.（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條 規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由

9、定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或

10、退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)第十條 結(jié)算方

11、式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付

12、定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位

13、（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條 定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。三

14、、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款 規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)

15、當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理：1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；2.向人民法院起訴。本

16、合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式份，交（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。定作方：代表人：_年_月_日承攬方：代表人：_年_月_日加工承包合同范本（四）根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則，甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提

17、供食宿，洗浴、水電等必要的生活設(shè)施，具體費用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費中扣除。二、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。四、乙方有自行招聘員工的權(quán)利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權(quán)干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發(fā)生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內(nèi)賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔(dān);三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照_年

18、的工價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算，新型產(chǎn)品的工價面議一致后再定;四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利;五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決，任何一方無故不履行本協(xié)議者，另一方有追究其責(zé)任的權(quán)利;六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日加工承包合同范本（五）發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：身份證號碼(以下簡稱乙方)為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。

19、本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。一、項目名稱：二、項目地點：三、承包范圍：四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。五、承包方式1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。六、合同價款最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為_元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。七、開工日期及交付開工日期：_

20、年_月_日，項目必須在_年_月_日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。(一)過期_日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的_%接受甲方處罰。(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的_%接受甲方處罰。(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的_%接受甲方處罰。(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以_%的一倍計算。八、付款方式1、生產(chǎn)完成驗收合格后，_日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的_%，結(jié)算完畢后_日內(nèi)，甲方支付剩余_%項目款(也可當(dāng)月驗收合

21、格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。2、其余_%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿_日后_日內(nèi)付清。3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。九、項目質(zhì)量乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。十、項目進(jìn)度在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司生產(chǎn)用工計劃派工生產(chǎn)，不

22、得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導(dǎo)致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實調(diào)整生產(chǎn)用工計劃。十一、甲方工作1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。十二、乙方工作1、乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報修。2、甲方在生產(chǎn)過程中認(rèn)為乙方有工作人員嚴(yán)重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進(jìn)度時，可要求乙方更換。3、生產(chǎn)實行日報制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時間告

23、知甲方生產(chǎn)進(jìn)度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。4、乙方應(yīng)承擔(dān)在本項目在移交前的成品及半成品的保護(hù)責(zé)任。5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準(zhǔn)備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。7、乙方生產(chǎn)負(fù)責(zé)人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負(fù)責(zé)對

24、因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復(fù)原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù)，由甲方派人修復(fù)，費用由乙方承擔(dān)。10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責(zé)任由乙方承擔(dān)。11、產(chǎn)品驗收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔(dān)有關(guān)費用。12、乙方自行負(fù)責(zé)生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負(fù)責(zé)。13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各

25、項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導(dǎo)致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。十四、材料、設(shè)備供應(yīng)1、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴(yán)格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容)，乙方要負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng)，嚴(yán)禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時扣回。3、材料進(jìn)廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重上的送交司法部門處理。十五、安全生產(chǎn)乙方在生產(chǎn)過程中

26、必須加強管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責(zé)任及損失均乙方負(fù)責(zé)。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的安全設(shè)備操作規(guī)程，要參與甲方組織的安全培訓(xùn)。十六、項目移交乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔(dān)延誤工期的違約責(zé)任。十七、因甲方材料供應(yīng)不及時、生產(chǎn)計劃變更或產(chǎn)量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應(yīng)立即調(diào)整撒離部分(_%_%)人員另行安排，余下的人員應(yīng)由甲方組織工作內(nèi)容并支付日工資。十

27、八、合同爭議如遇不可抗力的戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等造成的損失，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。十九、其他此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。附件生產(chǎn)用工計劃。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。加工承包合同范本（六）甲方(發(fā)包方)：_公司法人代表：法人身份證號：乙方(承包方)：法人代表：法人身份證號：甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就經(jīng)_加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達(dá)成如下協(xié)議：一、承發(fā)包內(nèi)容甲方將經(jīng)_品牌_、_加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方，由乙方承包組織員工進(jìn)行生產(chǎn)，甲方負(fù)責(zé)向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設(shè)備及相關(guān)工具，甲方負(fù)責(zé)免費安排乙方所聘員工的食宿。二、承包期限承包期限為_年_月_日至_年_月_日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無故停工均視為違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨確萬元/月的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包，乙方須在承包期滿日_天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包，否則甲方有權(quán)作出其他處理。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方為甲方加工的_、_須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)：四、工資結(jié)算1、甲方按照如下標(biāo)準(zhǔn)給乙方結(jié)算加工工資：_加工工價為_元/條;_加工工價：_元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當(dāng)月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當(dāng)月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當(dāng)月應(yīng)按_件_的保底加工