2022年售樓部裝飾合同書

1、2022年售樓部裝飾合同書甲方：乙方：甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關法律法規(guī)，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：2.客戶名稱：3.工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預計為_萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù)，按實際工程量結算；增減設計或增減施工、安裝項目，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認，簽字蓋章后生效。4.雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自_年_月_日起至至月。二、甲方責任1.開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方

2、施工用的必須場地。2.向乙方提供施工所需的水、電等設施。3.協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。4.對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結算。5.甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。6.及時履行乙方的其它協(xié)助義務。三、乙方責任1.乙方派出專職工地工程人員，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務；解決由乙方負責的各項事宜。2.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責。3.嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。4.工程竣工未移交甲方之前，負責對

3、現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護。四、關于工程價款及結算的約定1.乙方施工隊進場一星期內，甲方預付報價單中工程款總額的_%.2.施工及安裝竣工后，以實際發(fā)生工程量并且按照預算項目報價結算，甲方再給付乙方全部工程款的_%；總體驗收合格后給付至總工程款的_%，余款_%做為質保金，一年期滿無異議后結清。3.甲方同意乙方以甲方調整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數(shù)量的基礎約定。結算時以經(jīng)甲方認可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的工程量為準。五、關于材料供應的約定本工程所需應由乙方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發(fā)生了質量問

4、題或規(guī)格差異，對甲方造成損失的，所有責任由乙方承擔。六、雙方責任的約定1.因甲方原因影響工期，工期相應順延。2.乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。七、違約責任1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期相應順延。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。3.因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方進行合同終止協(xié)商，并由責任方賠償總金額的_給對方補償由此造成的經(jīng)濟損失。八

5、、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意向_縣法院起訴。甲方（代表簽字）蓋章：_年_月_日乙方（代表簽字）蓋章：_年_月_日2022年售樓部裝飾合同書（二）出賣方（簡稱甲方）_買受方（簡稱乙方）_甲、乙雙方本著平等、自愿的原則，同意就下列事項訂立本商品房認購協(xié)議書，以資甲、乙雙方共同遵守：一、乙方認購甲方開發(fā)的位于_住宅小區(qū)的下列物業(yè)：1.商品住宅：_號樓_座_號，建筑面積_平方米。2.商鋪：_號樓

6、_號，建筑面積_平方米。3.車位（庫）_號，建筑面積_平方米。二、上述房屋的價格1.商品住宅：人民幣每平方米_元，合計人民幣：_元。優(yōu)惠價為_，實際成交價格為人民幣：_元。（買受人如選擇公積金按揭貸款方式，商品住宅的優(yōu)惠價為_元，成交價格為_元）2.商鋪：人民幣每平方米_元，合計人民幣：_元。優(yōu)惠價為_，實際成交價格為人民幣：_元。3.車位：人民幣每間（位）_元，合計人民幣：_元。以上_項合計人民幣：_元（大寫）_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元整。三、乙方應于簽訂本協(xié)議書的同時向甲方交付簽約定金人民幣_萬元整（其中住宅定金_萬元，商鋪定金_萬元，車位定金_萬元）甲方另開收款收據(jù)。四、乙方選擇的付款

7、方式1.一次性付款：乙方須在簽訂商品房買賣合同的同時，一次性付清購房款（已付的定金抵作價款）2.分期付款：（1）首期付款：乙方須在簽訂商品房買賣合同時交付總房價款的_%，計人民幣_元。（已付的定金抵作首期付款）（2）第二期付款：乙方須于簽訂商品房買賣合同后_天以內，交付總房價款_%，計人民幣_元。（3）第三期付款：乙方須于簽訂商品房買賣合同后_天以內，交付總房價款_%，計人民幣_元。（4）第四期付款：乙方必須在商品房買賣合同約定的交房時間之前十天付清余款，即人民幣：_元，乙方付清余款后，方可辦理房屋交接手續(xù)，甲方通知延期交房的，交款時間順延。3.銀行按揭（商品房個人按揭貸款）（1）乙方在簽訂本

8、協(xié)議書時已充分了解個人辦理銀行按揭貸款應具備的條件。（2）乙方須在簽訂商品房買賣合同時，交付不低于總房價款的_%作為首期付款（已付的定金抵作首期付款），計人民幣_元，余額計人民幣_元，由乙方向銀行辦理個人銀行住房貸款。（買受人的按揭申請由銀行審批確定，如銀行認為需要買受人增加首付款或不同意放貸，買受人須增加首付款或更換付款方式。）（3）按揭的具體手續(xù)按貸款銀行有關規(guī)定辦理。五、乙方在簽訂本協(xié)議書時已仔細閱讀了甲方提供的商品房買賣合同、商品買賣合同補充協(xié)議、前期物業(yè)服務合同及業(yè)主臨時公約，完全清楚合同內容并予以接受。六、乙方應在簽訂本協(xié)議書之次日起_日內主動到_售樓部與甲方簽訂商品房買賣合同、商

9、品房買賣合同補充協(xié)議及簽署業(yè)主臨時公約。甲方可以另行指定簽約地點。七、乙方前來簽訂上述合同等法律文件時，應當攜帶下述證照及文件：（1）個人購房的，須持本人身份證及本協(xié)議書；（2）委托他人代購房產(chǎn)的，代理人須另持購房人簽署的授權委托書和本人身份證；（3）單位購房的，須持單位證明、法定代表人證書及本協(xié)議書，經(jīng)辦人不是該單位法定代表人的，須持該單位授權委托書及經(jīng)辦人的身份證。八、非因甲方原因，乙方在本協(xié)議書第六條 約定的期限內未與甲方簽訂商品房買賣合同、商品房買賣合同補充協(xié)議及簽署業(yè)主臨時公約并交納相應的購房款的，視為乙方不履行本協(xié)議并自動放棄該套物業(yè)的認購權，甲方有權將乙方原認購的物業(yè)轉售他人，乙方無權收回所交定金。九、如甲方在本協(xié)議書第六條 約定的期限內，未經(jīng)乙方同意而將乙方認出購的上述物業(yè)另售他人的，雙方的認購關系即行解除，甲方應雙倍返還乙方所交定金，不承擔其他賠償責任。十、雙方簽訂商品房買賣合同等法律文書后，簽