2022年加工定制合同范本

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年加工定制合同范本第一條 加工成品品名：_ 貨號：_面料：_ 顏色：_尺碼：_第二條 服裝數(shù)量1、計量單位：套(上衣、褲子)2、數(shù)量：_套，其中_碼_套，_碼_套，_碼_套，_碼_套。第三條 原材料的提供由乙方提供原材料，甲方確認(rèn)，具體見下：材料名稱：質(zhì)量：第四條 服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條 服裝款式和規(guī)格1、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經(jīng)雙方確認(rèn)后，再進行批量生產(chǎn)。.2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式第六條 報酬1、加工單價：_元/套2、總金額(元

2、)：小寫_(大寫)_第七條 包裝方式內(nèi)用_包裝，外用_包裝，包裝費由_方承擔(dān)。第八條 服裝交付1、交貨地：2：運輸費用由甲方負(fù)擔(dān)。3：產(chǎn)品的交(提)貨期限：_年_月_日。第九條 服裝驗收1.驗收期間：_年_月_日之前。2、驗收地點：_。2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。3.驗收方式：產(chǎn)品按_%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機。4、驗收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致5、驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。第十條 定金/預(yù)

3、付貨款(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須返還定金。(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。第十一條 報酬結(jié)算1、轉(zhuǎn)賬結(jié)算。此合同簽訂后三日內(nèi)，甲方須預(yù)付百分之五十的貨款給乙方。2、終結(jié)付款額，依據(jù)實際制衣件數(shù)，經(jīng)雙方認(rèn)可后的款額支付。3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當(dāng)日內(nèi)付清乙方全部貨款。第十二條 留置權(quán)如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享

4、有留置權(quán)。第十三條 違約責(zé)任1、甲方的違約責(zé)任(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的_%的違約金。(3)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第二款 規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限_日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。2、乙方的違約責(zé)任(1)、乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量，如有制作問題，乙方須負(fù)責(zé)修改。

5、(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日_%的貨款作為違約金。(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。(4)未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。第十七條 爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。第十八條 其他約定本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效，到全部貨款結(jié)清之日為止。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各

6、執(zhí)一份;甲方(章)：_乙方(章)：_電話：_電話：_ _年_月_日 _年_月_日為了保持貴我雙方良好的合作態(tài)勢，追求雙方互利共贏，長期發(fā)展，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，特制定如下加工協(xié)議，以期雙方共同遵守：一、訂單下達凡自愿接受本“加工協(xié)議”下所有條款，并愿常年承接我司訂單的合作單位，由加工方申請，我司可提前半個月至一個月安排生產(chǎn)計劃，并下達“縫制外發(fā)加工計劃單”，由雙方簽字書面敲定品種、交期及價格。二、交期確定“縫制外發(fā)加工計劃單”一旦簽字認(rèn)可，雙方必須遵照執(zhí)行。如我方臨時變更品種，須征得加工方認(rèn)可，并調(diào)劑替代品種，以保證加工單位生產(chǎn)不脫節(jié)。如加工方原因或由于我方衣片、輔料推遲，造成加工方不能

7、按計劃執(zhí)行訂單，必須提前通知我方(最遲在提取或送達衣片當(dāng)日)，征得同意后重新調(diào)整并書面確認(rèn)新交期。加工方在接收衣片后，任何時候再提出不做或推遲交期的，均視為違約。有違約表現(xiàn)的，取消加工資格，并視損失大小承擔(dān)違約責(zé)任。訂單補數(shù)加工方有義務(wù)按照我方要求按期完成。三、衣片、輔料交接衣片、輔料實行當(dāng)面點清，簽字交接。數(shù)額較大的，當(dāng)日點清大包，細(xì)數(shù)如有偏差次日傳真回報，并原物不動，等待我司處理。清理交接清楚后，如再有短少，實行有償追補，在加工費中扣除。包袱布與衣片同時交接。四、品質(zhì)管理1、必須先封樣后生產(chǎn)，嚴(yán)格按照我司封樣意見和工藝要求執(zhí)行。未經(jīng)我司封樣，擅自生產(chǎn)造成的損失由加工方承擔(dān)。2、必須服從我司

8、品質(zhì)管理人員的指導(dǎo)。產(chǎn)品開裁、投縫、整燙前一天，必須告知我廠外加工負(fù)責(zé)人，以便安排工藝人員現(xiàn)場排版或品質(zhì)人員跟單。3、必須保持生產(chǎn)機臺和現(xiàn)場衛(wèi)生，杜絕油漬、土污漬等。4、回修一律由加工方派人來我廠進行。如加工方不派人來，而委托我司回修的(須征得我司認(rèn)可)，則按_元/件收取回修費，在加工費中扣除(回修工作量大的另議)。五、成品交接成品交貨實行當(dāng)面點清，簽字交接。數(shù)額較大的，當(dāng)日點清大包，細(xì)數(shù)如有偏差次日傳真回傳，并原物不動，等待加工方來人處理(次日未來人處理的，視做認(rèn)可)。清理交接清楚后，如有短少，實行成本價賠償，在加工費中扣除。成品交貨時必須同時退回包袱布，多余縫線、輔料等。包袱布如有短少，按

9、_元/塊計價賠償。超用面輔料按成本價收取費用。六、加工價格由加工方先報價，再由我司定價下單(特殊品種可由雙方約定，待交貨后定價)。我司不接受在生產(chǎn)過程中要求定價或變更價格。七、加工費結(jié)算訂單任務(wù)完成后由加工單位與我方加工負(fù)責(zé)人核對加工數(shù)量，報總經(jīng)理審批，再通知加工方開具增值稅發(fā)票。我司收到發(fā)票后，在交貨后一個月內(nèi)付款。八、“縫制外發(fā)加工計劃單”，“成衣工藝”，“封樣意見”等，均為本協(xié)議不可分割的一部分。如有爭議或糾紛，按“合同法“執(zhí)行。以上條款雙方認(rèn)可后簽字蓋章，并遵照執(zhí)行。委托加工方加工方代表代表日期：甲方：(定作方)乙方：(承攬方)經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)中華人民共和國合同法的相關(guān)規(guī)定，就甲方

10、向乙方定作服飾的相關(guān)事宜，達成本合同。一、定作物服裝名稱款式面料名稱計量單位單價金額備注二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求三、服裝款式特點和制作要求四、服飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法五、量體時間本合同生效之日起天內(nèi)，在約定的時間內(nèi)乙方派人到甲方進行量體。六、配套及包裝要求七、結(jié)算方式和付款期限八、交貨期限、地點、方式乙方應(yīng)當(dāng)在量體完成之后天內(nèi)交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔(dān)。九、異議如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在10天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。十、違約責(zé)任1、甲方逾期付款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約

11、金。2、乙方逾期交貨，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。十一、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。十二、本合同一式_份，各方各執(zhí)份，雙方簽字或蓋章后生效。甲方：_ 乙方：_年_月_日 _年_月_日2022年加工定制合同范本（二）承攬方：地址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方：地址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務(wù)：_定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦

12、法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條 規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的

13、要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必

14、需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物

15、的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)第十條 結(jié)算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不

16、再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)

17、拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%（%_%）或酬金總額的%（_%_%）的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通

18、知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條 定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%（%_%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%（_%_%的幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款 規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)