民事答辯狀(施工分包合同糾紛)

民事答辯狀（施工分包合同糾紛）民事答辯狀答辯人：XXX公司，住所地：XXX,統(tǒng)一社會信用代碼:XXXo法定代表人：XXX,該公司執(zhí)行董事。答辯人針對原告的訴訟請求及事實與理由，答辯人認為：原告的訴訟請求沒有依據(jù)，應依法予以駁回。理由如下：一、雙方至今尚未辦理完成竣工結算，工程結算價款尚未確定，合同約定的付款條件尚并未成就，原告的訴請沒有依據(jù)。依據(jù)施工合同15.26約定，結算額=合同價款+現(xiàn)場簽證+增加項目-減少項目+獎勵-違約金。就工程量部分，原告所報工程量部分項目嚴重虛報，答辯人委托第三方公司提供造價咨詢服務，尚未確定其真實的工程量。就違約金部分，原告一直拒絕承擔工期違約金。因此，雙方至今尚未完成竣工結算工作。答辯人委托的第三方咨詢公司，僅就工程量造價部分，為答辯人提供咨詢服務，其并沒有工程結算權限，而原告與答辯人的結算應按照雙方施工合同的約定進行辦理。在施工合同第五條工程款支付約定如下：竣工資料交付齊全、有效、手續(xù)完備，且工程整體竣工備案后辦理結算,結算辦理完成后乙方提交付款申請，甲方審核確認后支付價稅合計款的20%,累計支付至結算價稅合計款的80%結算辦理完成滿6個月后，乙方提交付款申請，甲方審核確認后支付價稅合計款的15%,累計支付至結算價稅合計款的95%o5.4預留總價稅合計款的5%作為質保金，自保修期滿30日后,扣除在保修期內發(fā)生的保修費用、違約金，無息支付剩余質保金。施工過程中，答辯人已按合同約定支付原告工程款，剩余款項并未屆至付款時間節(jié)點，應依法駁回原告的訴訟請求。1二、原告嚴重違背合同約定的工期，應承擔工期延誤違約金XX元，應在竣工結算中直接扣減。按照合同結算條款15.26的約定，結算額=合同價款+現(xiàn)場簽證+增加項目-減少項目+獎勵-違約金。應扣減原告因工期延誤應承擔的違約金。對此，答辯人已經(jīng)提起反訴。三、施工合同約定預留5%的質保金合法有效，原告要求將質保金變更為3%沒有依據(jù)。雙方施工合同5.4約定，預留總價稅合計款的5%為質保金。該約定為雙方自愿達成，并不違反法律的強制性規(guī)定，不存在無效或者可撤銷的情形。原告要求按照3%預留質保金的規(guī)定并不能改變雙方合同約定的內容?！度珖ㄔ好裆淌聦徟泄ぷ鲿h紀要》（（法（2019）254號））第31條規(guī)定，違反規(guī)章一般情況下不影響合同效力，但該規(guī)章的內容涉及金融安全、市場秩序、國家宏觀政策等公序良俗的，應當認定合同無效。人民法院在認定規(guī)章是否涉及公序良俗時，要在考察規(guī)范對象基礎上，兼顧監(jiān)管強度、交易安全保護以及社會影響等方面進行慎重考量，并在裁判文書中進行充分說理。在合同約定合法有效的前提下，原告依《建設工程質量保證金管理辦法》要求調整質保金違背法律規(guī)定及意思自治的法律原則，應按照合同約定的5%預留質保金。四、原告要求答辯人承擔利息沒有事實依據(jù)。由于至今尚未結算，合同約定的付款條件并未