范文參考：轉租門面合同怎么簽范本匯集(5篇)

范文參考：轉租門面合同怎么簽范本匯集(5篇)門面轉租轉讓合同。

在我們的日常生活中，合同越來越重要了，我們作為當事人，一定要分明合同的內容情況。此時就可以對自己的合同做個簽署了，可以更好的保障我們的合法權益。則，你知道合同的主要內容是什么嗎？小編特地為您收集整理“范文參考：轉租門面合同怎么簽范本聚集(5篇)〞，希望對您的工作和生活有所幫忙。

轉租門面合同怎么簽(篇一)

轉租人(下列簡稱甲方)：

承租人(下列簡稱乙方)：

當事人就店面一部轉租達成下列協(xié)議：

第一條甲方經得出租人的同意，就承租地址為撫州市贛東大道912號店面，建筑面積約20平米，轉租給乙方使用。

第二條轉租期限20____年____月____日起至20____年____月____日止，計____年。

第三條每月租金人民幣元，乙方每三個月交付一次店租給甲方，店鋪轉讓給乙方后，乙方同意代替甲方向丙方履行原有店鋪租賃合同中所規(guī)定的條款，并且每年定期交納租金及該合同所約定的應由甲方交納的水電費及其他各項費用。

第四條使用轉租物的限制

1、未經甲方同意，乙方不得將轉租店面全部或一局部轉租、出借、頂讓，或以其他變相辦法由他人使用轉租店面。

2、乙方于轉租期滿應即將轉租店面遷讓交還，不得向甲方請求遷移費或任何費用。

3、轉租店面不得供非法使用;或寄存危險物品影響公共平安。

4、轉租店面有改裝設施的必要，乙方取得甲方的同意后得自行裝設，但不得損害原有建筑。

第五條其他特約事項

1、轉租店面的稅費由甲方負責，乙方水電費自行負擔。

2、乙方遷出時，如遺留家具雜物不搬的，視為丟棄，可由甲方處理。

3、本合同轉租期限未滿，一方擬終止租約時，須得對方的同意。

第六條出租人對于轉租人將租賃店面一部轉租與承租人的應予以同意。本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。

甲方簽字：______________乙方簽字：______________

年月日年月日

轉租門面合同怎么簽(篇二)

聯系____________;

聯系____________;

根據?中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和老實信用的根底上，經協(xié)商一致，就甲方將其依法承租的門面轉租給乙方使用、收益，由乙方向甲方支付租金等事宜訂立本合同。

一、轉租門面情況

1、甲方依法承租的門面座落于___________________，由甲方將上述承租門面全部轉租給乙方使用、收益，且甲方須已征得房產所有人同意，如在此問題上出現異議，責任由甲方承當。該門面的建筑面積共計____平方米。

2、該門面現有裝修、裝飾、從屬設施和設備由甲方全部無償提供應乙方使用。門面裝修、裝飾、從屬設施和設備狀況由甲、乙雙方在本合同附件中予以明確，作為甲方向乙方交付該門面和乙方在本合同轉租期滿向甲方交還該門面時的驗收依據。

二、轉租期限及交付日期

1、甲、乙雙方約定，甲方于__年__月__日前向乙方交付該門面。轉租期為__個月。自__年__月__日起至__年__月__日止。甲方保證該轉租期限未超出甲方與房產所有人的租賃合同租期。

2、轉租期滿，甲方有權收回該門面，乙方應如期返還。在甲方與房產所有人租賃合同約定的期限內，乙方需繼續(xù)承租該門面的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先續(xù)租權，但是乙方應于轉租期屆滿前__個月向甲方提出續(xù)租書面要求，由雙方另行協(xié)商續(xù)租事宜。

三、租金

1、數額：甲、乙雙方約定，該門面每月租金為人民幣___元，租金總計為人民幣___元。(大寫：__________元整)。該門面租金__(年/月)內不變。自第__(年/月)起，雙方可協(xié)商對租金進行調整。有關調整事宜由甲、乙雙方在補充條款中約定。

2、乙方應于每月__日前向甲方交付租金。甲方收到租金后應開具收款憑證給乙方。如乙方逾期支付租金超過__日，每逾期一日，甲方有權按所欠費用款項的1‰收取滯納金。

3、乙方支付租金的方式：_______(現金/卡付/其他)。

四、雙方責任

1、由甲方依約將門面及從屬設施按時完整的交付乙方使用。

2、在轉租期內，乙方發(fā)現該門面及其從屬設施有損壞或故障時，應通知甲方;由甲方按租賃合同的約定，在接到乙方通知后的__日內進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方負責承當。

3、乙方應合理使用并保護該門面及其從屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，致使該門面及其從屬設施損壞或發(fā)生故障的，乙方應負責修復。乙方拒不維修，甲方或出租人可代為維修，費用由乙方承當。

4、轉租期內，甲方保證該門面及其從屬設施和設備處于正常的可使用和平安狀態(tài)。甲方或出租人要對該門面進行檢查、養(yǎng)護的，應提前__日通知乙方。檢查養(yǎng)護時，乙方應予配合。如因乙方阻撓養(yǎng)護、維修而產生的后果，那么概由乙方負責。

5、在轉租期內，出租人需要對該門面進行改建、擴建或裝修的，甲方負有告知乙方的義務。具體事宜可由甲、乙雙方在條款中另行商定。

6、乙方需裝修門面或者增設從屬設施和設備的，必須事先通知甲方，由甲方按租賃合同的約定征得出租人的書面同意，按規(guī)定需經有關部門審批的那么應報經有關部門核準前方可進行。合同期滿后，乙方原有的固定裝修不能破壞移走。

7、在轉租期內，甲方應提供應乙方辦理營業(yè)執(zhí)照的證明及材料，協(xié)助乙方辦理工商、稅務、衛(wèi)生、消防等手續(xù)。

8、在轉租期內，轉租門面的稅費由甲方負責，乙方使用該門面所發(fā)生的水、電、氣、物業(yè)管理、通訊等費用由乙方承當。

9、在轉租期內，乙方再轉租門面須事先通知甲方，并由甲方按租賃合同的約定征得出租人的同意。

10、租賃期滿后，乙方應在一周內將承租的門面交還甲方。

五、合同的終止及解除

1、在轉租期間，租賃合同被解除的，本合同也隨之終止，因本合同終止使乙方遭受損失的，甲方應按月租金的__倍向乙方支付違約金。如支付的違約金缺乏抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。

2、門面轉租期內如遇市政動遷或其他不可抗力，導致雙方合作無

法繼續(xù)進行，本合同自然終止，甲方應退還乙方已預付的未履行期間的租金給乙方。

六、違約處理

1、甲、乙雙方任何一方如未按本合同的條款履行，并且過錯方在未征得對方諒解的情況下，責任方應向對方支付違約金，雙方約定違約金為人民幣_____元整(大寫)。如違約金缺乏以彌補對方的實際損失，責任方應賠償對方的實際損失。

2、凡在執(zhí)行本合同或與本合同有關的事宜時雙方發(fā)生爭議，應首先友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

1、本合同一經雙方簽署后立即生效，未經雙方同意，不得任意終止。如有未盡事宜，甲、乙雙方可另行協(xié)商。

2、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

轉租門面合同怎么簽(篇三)

甲方：__________________身份證號碼：____________________________________

乙方：__________________身份證號碼：____________________________________

甲方因暫時無法自行經營，將其承租的________________________________________________________門面房轉租給乙方，雙方經協(xié)商達下如下協(xié)議：

1、甲方將其承租的______________________________________________________________________門面房轉租給乙方；

2、乙方每月向甲方支付房租人民幣_______________元〔僅為房租，不包括水電費、管理費等其它費用〕，甲方每月25日收取下一月房租；

3、乙方須向甲方支付押金人民幣_______________元，如乙方未存在違約行為，協(xié)議終止時甲方無息退回押金；

4、如協(xié)議期間管理方提高房租，甲方也將相應提高房租；

5、乙方不得改變房屋結構；

6、乙方不得將房屋轉租他人；

7、甲方對乙方的經營行為不承當任何責任；

8、協(xié)議有效期一年〔自___________年________月______日起至___________年________月______日止〕，協(xié)議期滿后，在同等條件下乙方有優(yōu)先續(xù)約權；

9、甲、乙雙方任何一方如要提前中止協(xié)議，須提前15天告知對方；

10、協(xié)議期間如遇房屋拆遷等人力無法抗拒之因素導致協(xié)議無法繼續(xù)執(zhí)行，那么協(xié)議自動中止。

本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方〔簽章〕：________________乙方〔簽章〕：________________

：_________________________：_________________________

___________年________月______日___________年________月______日

轉租門面合同怎么簽(篇四)

出租方：(下列簡稱甲方)

承租方：(下列簡稱乙方)

甲、乙雙方就房屋租賃事宜，達成如下協(xié)議：

一、甲方將位于XX市XX街道XX小區(qū)X號樓XXXX號的房屋出租給乙方居住使用，租賃期限自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，計X個月。

二、本房屋月租金為人民幣XX元，按月/季度/年結算。每月月初/每季季初/每年年初X日內，乙方向甲方支付全月/季/年租金。

三、乙方租賃期間，水費、電費、取暖費、燃氣費、費、物業(yè)費以及其它由乙方居住而產生的費用由乙方負擔。租賃結束時，乙方須交清欠費。

四、乙方同意預交元作為保證金，合同終止時，當作房租沖抵。

五、房屋租賃期為，從年月日至年月日。在此期間，任何一方要求終止合同，須提前三個月通知對方，并償付對方總租金的違約金;如果甲方轉讓該房屋，乙方有優(yōu)先購置權。

六、因租用該房屋所發(fā)生的除土地費、大修費以外的其它費用，由乙方承當。

七、在承租期間，未經甲方同意，乙方無權轉租或轉借該房屋;不得改變房屋結構及其用途，由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設施損壞的，由乙方承當賠償責任。

八、甲方保證該房屋無產權糾紛;乙方因經營需要，要求甲方提供房屋產權證明或其它有關證明材料的，甲方應予以協(xié)助。

九、就本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權向天津開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟，請求司法解決。

十、本合同連一式X份，甲、乙雙方各執(zhí)X份，自雙方簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

年月日

出租方(下列稱甲方)：

承租方(下列稱乙方)：

甲方同意將自己的產權商鋪出租給乙方，雙方在法律的根底上，經友好協(xié)商，制定如下協(xié)議：

一、房屋地址

甲方出租的商鋪坐落于街號，建筑面積平方米。

二、租賃期限

雙方商定房屋租期為_____年，自_____年__月__日起至______年__月__日止。

三、承租方有以下情形之一的，出租方可以中止合同，收回房屋：

1、承租方擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;

2、承租方利用承租房屋進行違法經營及犯罪活動的;

3、承租方拖欠租金累計達天的，并賠償違約金元。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋，承租方享有優(yōu)先權。但租金按當時的物價及周圍門市租金漲幅，由雙方協(xié)商后作適當調整。

四、租金及交納方式

1、每年租金為人民幣，大寫：萬仟元整。

2、承租方以現金形式向出租方支付租金，租金暫定為每年支付一次，并必須提前一個月時間，于年月日前交至出租方。

3、承租方必須按照約定時間向甲方繳納租金，如無故拖欠，甲方將有權向乙方每天按實欠租金的%加收滯納金。

五、租賃期間房屋修繕

出租方將房屋交給承租方后，承租方的裝修及修繕，出租方概不負責，其經營情況也與出租方無關;租期結束或中途雙方協(xié)商解除合同，承租方不得破壞已裝修局部及房屋架構。

六、各項費用的繳納

1、物業(yè)管理費：乙方自行向物業(yè)管理公司交納;

2、水電費：由乙方自行繳納;(水表底數為_________度，電表底數為_______度，此度數以后的費用由乙方承當，直至合同期滿)。

3、維修費：租賃期間，由于乙方導致租賃房屋的`質量或房屋的內部設施損毀，包括門窗、水電等，維修費由乙方負責。

4、使用該房屋進行商業(yè)活動產生的其它各項費用均由乙方繳納，(其中包括乙方自已申請安裝、寬帶、有線電視等設備的費用)。

七、出租方與承租方的變更

1、如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續(xù)有效。承租方出賣房屋，須提前3個月通知承租人，在同等條件下，承租人有優(yōu)先購置權。

2、租賃期間，乙方如因轉讓或其他原因將房屋轉租給第三方使用，必須事先書面向甲方申請，由第三方書面確認，征得甲方的書面同意。取得使用權的第三方即成為本合同的當事乙方，享有原乙方的權利，承當原乙方的義務。

八、違約金和違約責任

1、假設出租方在承租方沒有違反本合同的情況下提前解除合同或租給他人，視為甲方違約，負責賠償違約金元。

2、假設乙方在甲方沒有違反本合同的情況下提前解除合同，視為乙方違約，乙方負責賠償違約金元。

3、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的視為違約，應支付違約金元。如因此造成承租房屋損壞的，還應負責修復或賠償。

九、免責條件

假設租賃房屋因不可抗力的自然災害導致損毀或造成承租人損失的，雙方互不承當責任。租賃期間，假設乙方因不可抗力的自然災害導致不能使用租賃房屋，乙方需立即書面通知甲方。

十、爭議的解決方式

本合同如出現爭議，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可以向人民法院起訴。

十一、本合同如有未盡事宜，甲、乙雙方應在法律的根底上共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

十二、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同1式2份，甲、乙雙方各執(zhí)1份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

轉租門面合同怎么簽(篇五)

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方就門面轉租的協(xié)商，形成共識，達成一致意見，為明確各自的責、權、利，特擬訂本門面租賃合同條款，供雙方信守，遵守執(zhí)行。

一、門面租賃地址、面積、間數：XXX幢層，軸線至軸線第號門面，面積約平方米，間。

二、租賃時間及價款：從**年月日起至二OO年月日止，預租時間為月，租賃金額元〔租金按每平方米每天元，共計人民幣元或議租元〕。

三、乙方租賃門面不準開墻、打洞，改變房屋結構。假設乙方在租賃期間有損壞，按現行市場價由乙方賠償給甲方。

四、乙方在租賃期間所發(fā)生的各種稅、費用由乙方自行承當，甲方不承當任何費用。乙方所用水、電費用每月按表計費收取，交甲方或水、電收費處。

五、乙方預租門面，在簽訂合同時，將租金一次性交給甲方。假設甲方須收回租出的門面時，提前十天通知乙方，乙方必須在甲方限期內退還給甲方。假設乙方拖延退房時間所造成的一切經濟損失，由乙方全額賠償給甲方。租賃期未滿天數，由甲方按租房天數計算，扣出乙方應承當的費用后，將殘余租金退給乙方。

六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

合同雙方當事人：

轉租方〔甲方〕：

受轉租方〔乙方〕：

根據?中華人民共和國民法典》、?上海市房屋租賃條例》的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平和老實信用的根底上，經協(xié)商一致，就甲方將其依法承租的房屋轉租給乙方使用、收益、由乙方向甲方支付租金等事宜、訂立本合同。

一、轉租房屋的情況

1-1甲方依法承租的座落于____〔區(qū)/縣〕____路____弄〔新村〕__號__室的____〔公有居住/非公有居住〕房屋已〔書面告知公房出租人/按房屋租賃合同的轉租約定/征得房屋出租人書面同意〕，由甲方將上述承租房屋____〔全部/局部〕即__號__室〔下列簡稱該房屋〕轉租給乙方。該房屋的建筑面積____平方米。該房屋平面圖見本合同附件〔一〕。

1-2該房屋的共用或合同部位的使用范圍、條件的要求；現有裝修、從屬設施和設備狀況，由甲、乙雙方在本合同附件〔二〕、〔三〕中予以明確。甲、乙雙方同意附件〔二〕、〔三〕作為甲方向乙方交付該房屋和乙方在本合同轉租期滿向甲方交還該房屋時的驗收依據。

二、租賃用途

2-1甲方已向乙方出示該房屋____〔租賃合同登記備案證明/租用公房賃證〕〔編號____〕。該房屋的用途為____，乙方承諾按____〔租賃合同登記備案證明/租用公房憑證〕所載明的用途使用該房屋。

2-2乙方保證，在轉租期間未事先書面通知甲方，并由甲方按租賃合同的約定取得出租人的書面同意以及按規(guī)定報經有關部門核準前，不擅自改變該房屋使用用途。

三、轉租期限及交付日期

3-1甲、乙雙方約定，甲方于__年__月__日前向乙方交付該房屋。轉租期為__個月。自__年__月__日起至__年__月__日止。甲方保證該轉租期限未超出____〔租賃合同/前一個轉租合同〕的租期。

3-2轉租期滿，甲方有權收回該房屋，乙方應如期返還。在租賃合同約定的期限內，乙方需繼續(xù)承租該房屋的，那么應于轉租期屆滿前__個月向甲方提出續(xù)租書面要求，經甲方同意后重新簽訂轉租合同。

四、租金、支付方式和期限

4-1甲、乙雙方約定，該房屋每日每平方米建筑面積租金為〔__幣〕___元，月租金總計為〔__幣〕___元。〔大寫：___萬___千___百___拾___元___角整〕。該房屋租金___〔年/月〕內不變。自第___〔年/月〕起，雙方可協(xié)商對租金進行調整。有關調整事宜由___〔甲/乙〕雙方在補充條款中約定。

4-2乙方應于每月___日前向甲方交付租金。逾期支付的，每逾期一日，那么乙方需按日租金的__%支付違約金。4-3乙方支付租金的方式如下：_________________________。

五、其它費用

5-1在房屋轉租期間，乙方使用該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、通訊、設備、物業(yè)管理、____等費用由____〔甲方/乙方〕承當。其它有關費用，均由____〔甲方/乙方〕承當。

5-2乙方負責支付的一述費用，計算或分攤方法、支付方式和時間：_______________________________________。

六、房屋使用要求和維修責任

6-1在轉租期間，乙方發(fā)現該房屋及其從屬設施有損壞或故障時，應用時通知甲方；由甲方按租賃合同的約定，在接到乙方通知后的___日內進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修費用由甲方負責承當。

6-2乙方應合理使用并保護房屋及其從屬設施。因乙方使用不當或不合理使用，致使該房屋及其從屬設施損壞或發(fā)生故障的，乙方應負責修復。乙方拒不維修，甲方或出租人可代為維修，費用由乙方承當。

6-3轉租期間，甲方保證該房屋及其從屬設施和設備處于正常的可使用和平安狀態(tài)。甲方或出租人要對該房屋進行檢查、養(yǎng)護的，應提前__日通知乙方。檢查養(yǎng)護時，乙方應予配合。如因乙方阻撓養(yǎng)護、維修而產生的后果，那么概由乙方負責。

6-4在轉租期間，出租人需要對該房屋進行改建、擴建或裝修的，甲方負有告知乙方的義務。具體事宜可由甲、乙雙方在條款中另行商定。

6-5乙方需裝修房屋或者增設從屬設施和設備的，必須事先通知甲方，由甲方按租賃合同的約定征得出租人的書面同意，按規(guī)定需經有關部門審批的那么應報經有關部門核準前方可進行。

七、房屋返還時的狀態(tài)

7-1除甲方同意乙方續(xù)租外、乙方應在本合同的租期屆滿后的__日內應返還該房屋，未經甲方同意逾期返還房屋的，每逾期一日，乙方應按〔__幣〕____元/平方米向甲方支付該房屋占用使用費。

7-2乙方按本合同約定返還該房屋時，應經甲方驗收認可，并相互結清各自的費用，方可辦理退租手續(xù)。

八、轉租、轉讓和交換

8-1在轉租期間，乙方再轉租房屋須事先書面通知甲方，并由甲方按租賃合同的約定征得出租人的書面同意。

8-2乙方向甲方承諾，在轉租期間不將該房屋承租權轉讓給他人或與他人承租的房屋交換使用。

九、解除本合同的條例

9-1在轉租期間，租賃合同被解除的，本合同也隨之終止，因本合同終止使乙方遭受損失的，甲方應按月租金的__倍向乙方支付違約金。如支付的違約金缺乏抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。但以下情況除外：

〔一〕該房屋占用范圍的土地使用權依法提前收回的；

〔二〕該房屋因社會公共利益或城市建設需要被依法征用的或者拆遷的。

〔三〕該房屋毀損、滅失或者被鑒定為危險房屋的；

〔四〕甲方已被告知該房屋出租前已設定抵押，現被處罰的。

9-2甲、乙雙方同意，有以下情形之一的，一方可書面通知另一方解除本合同。違反合同的一方，應向另一方按月租金___倍支付違約金；給對方造成損失的，支付的違約金缺乏抵付一方損失的，還應賠償造成的損失與違約金的差額局部。

甲方：〔簽字〕

____年____月____日

乙方：〔簽字〕

____年____月____日

出租方：〔下列簡稱甲方〕

承租方：〔下列簡稱乙方〕

甲方將位于_______路____號___間門面〔m2〕承租給乙方經營，為標準甲乙雙方的行為，經充沛協(xié)商，達成如下門面出租協(xié)議：

一、乙方承租甲方門面前，必須取得由工商行政管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照并合乎經工商部門審驗的經營工程，非本地常住人口同時應具有身份證、暫住證、計生證、流動人口證等有效證件，并將所有證件的復印件交于甲方。

二、乙方在簽訂本合同之前，應向甲方交納_______元的門面押金，該押金不得用來抵減門面租金，乙方如能在合同期內全面履行本合同，到期后甲方全額將押金退還乙方〔不計息〕。

三、合同簽定后，中途不允許將門面退還甲方，否那么押金不予退還。乙方在承租期內不得私自將門面轉讓他方經營，如因特殊情況需要轉讓門面，必須經甲方同意，甲方每次收取____元的轉讓管理費。如私自轉讓，那么對乙方處以____元的罰款〔在押金中扣除〕，并對新承租戶主處以____元的罰款后，提高房屋租金的____%，重新簽訂租賃協(xié)議。

四、門面租金為每月_______元，乙方必須先交錢后租房，月底時先將次月的門面租金交清，決不允許拖欠，如有拖欠，第一次給予____元的罰款在押金中扣除〔不抵減租金〕，再有發(fā)生那么甲方有權收回門面另行出租，并沒收押金。

五、乙方必須遵守國家的法規(guī)、法令和政策，搞好綜合治理，服從各管理部門的管理，在經營范圍內合法經營，如違法亂紀，不服從管理，所造成的后果一概由乙方自負，后果特別嚴重的甲方有權終止合同，沒收押金。

六、乙方在承租期內，其工商管理費、稅金、水電費、設施維修費、衛(wèi)生費〔如到收費廁所大小便〕等費用一律自理。從事餐飲業(yè)的業(yè)主，應注意搞好環(huán)境衛(wèi)生，特別是要保證下水道的暢通，如下水道梗塞那么由對該下水道梗塞有影響的餐飲業(yè)主共同出資疏通。

七、乙方在承租期內要搞好防火、防盜、“門前三包〞等各項工作，如因乙方“門前三包〞不合格導致甲方受到管理部門處分，甲方對乙方處以____元的罰款，在押金中扣除。發(fā)生責任事故造成自身和他方損失的概由乙方負責，后果特別嚴重的將移交司法部門處理。

八、乙方在承租期限內要妥善保管好甲方的各種設施，如有損壞照價賠償〔在押金中扣除〕，不允許對門面的整體結構進行改造〔如打墻、開門、開窗等〕，如需對門面進行外觀裝修，那么應征得甲方同意，否那么甲方有權收回門面，沒收押金。

九、本協(xié)議有效期為____年，即從______年____月____日至______年____月____日止，甲方原那么上保證乙方的經營期限，如假設在此期間國家宏觀政策上有重大變化、當地政府對城區(qū)重新規(guī)劃、甲方在經營上有重大舉措需提前收回門面時，甲方須提前一個月通知乙方，乙方必須無條件服從。合同終止后不得向甲方提出補償要求。

十、本合同一式兩份，自簽字之日起生效，假設有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。合同到期后，甲方對門面招標，乙方在同等條件下享有優(yōu)先權。

甲方：〔簽字〕

____年____月____日

乙方：〔簽字〕

____年____月____日

編輯推薦

[參考范文]產品加工合同范本范文聚集(5篇)

在這個飛速開展的社會，可少不了合同范本這個東西，我們不能忽略掉簽合同這一步驟，它很重要?？梢蚤_始簽訂已經順利溝通完成雙方認可的合同了，對于維護合法權益能起到很大的作用。值得推薦的合同模板你收集了嗎？下面的內容是小編為大家整理的[參考范文]產品加工合同范本范文聚集(5篇)，歡迎大家與身邊的朋友分享吧！

產品加工合同范本【篇一】

承攬方：木具廠下列簡稱甲方

定作方：百貨公司下列簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到回答，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條項目價款：按核定價格單計算款___元。

第六條驗收規(guī)范和辦法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收規(guī)范以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為規(guī)范，數量以合同規(guī)定為規(guī)范。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(大寫元).甲方不履行合同時，除承當違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承當逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不合乎合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規(guī)定的質量要求，否那么乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的`損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行局部定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當對比中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承當因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承當違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承當責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：(蓋章)乙方：

代表人：代表人：

地址：地址：

：：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

________年____月____日________年____月____日

產品加工合同范本【篇二】

甲方：________________

乙方：________________

一、委托加工工程

1、委托加工產品：_________

2、數量：以甲方下單為準

3、單價：_________

4、交貨期限：按乙方接單日起________天內交貨。具體時間以訂單為準。

5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。

二、質量要求及技術規(guī)范

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為規(guī)范，于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保留，方可大貨生產。

2、技術規(guī)范按照?企業(yè)質量問題細那么》見附件及國家規(guī)范。如企業(yè)質量細那么規(guī)范中有低于國家規(guī)范或者與國家規(guī)范不符的，按國家規(guī)范執(zhí)行。

三、乙方對質量負責的范圍及局限

1、顏色、尺碼規(guī)格確實認。

2、繡花、印花其他特殊工藝確實認。

3、裁剪工藝、縫紉工藝確實認。

4、其他質量問題確實認。

5、回修率不能超過總生產量，如有超過范圍按每件扣款五元。

四、技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒氨Ｃ芤?/p>

1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料。

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料

五、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝。

2、甲方指定交貨地點_________。

3、運輸方式為_________運費由_________負擔。

六、結算方式

1、在乙方檢驗合格交貨后，三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。

2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

乙方銀行帳戶為：________________________

銀行戶名：______________________________

七、違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值________的違約金。

2、乙方假設制造混充產品，給甲方造成損害的，應當承當損害賠償責任，賠償金額為人民幣________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處分。

3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

4、乙方假設違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承當賠償責任。

5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，未到達質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金________本錢價。

6、乙方無權銷售本合同中波及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的________支付違約金。

7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方假設有此行為，甲方有權終止加工合同，假設由此造成甲方損失，甲方有權查究其違約法律責任。

甲方代表簽名：________________乙方代表簽名：________________

簽訂合同日期：________________簽訂合同日期：________________

產品加工合同范本【篇三】

甲方：(定作方)

地址:___工業(yè)城

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方：(承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號：合同簽訂地：___工業(yè)城內

乙方是為甲方外協(xié)加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原那么，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達特種加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量規(guī)范、驗收規(guī)范及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指特種加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注

1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件機加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指機加工之零部件下列簡稱“加工零部件〞

三、加工零部件的技術規(guī)范(包括質量要求)：

甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術規(guī)范或要求

備注

四、加工零部件價格及加工費確實定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據?報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供應甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，那么乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價風格整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理表明原因的，甲方可以終止本合同的.履行。

3.加工費計算辦法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格根底上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗規(guī)范進行加工，超過規(guī)定規(guī)范，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出?委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2)通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供應乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣下列，同時，甲方必須填寫?通知訂貨記錄》，作為訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產方案變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發(fā)出?加工訂單更改通知單》或取消原?委外加工生產通知單》從新發(fā)出?委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。

(2)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣下列。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安頓此數量已生產的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2.包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定那么按國家有關規(guī)定或采用合適運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具?收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的愛護并統(tǒng)一地點寄存。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否那么，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：

1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承當。

2.模具的制造及其費用承當：由乙方承當;

3.模具的驗收及其規(guī)范：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗規(guī)范確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承當：由乙方承當;

5.模具的知識產權：甲方所有;

6.模具的所有權：甲方所有。

八、知識產權愛護

1.按照雙方簽訂的?知識產權愛護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂?商標使用許可合同》。

九、產品技術、質量規(guī)范與控制

1.合同生效后日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗規(guī)范及以下文件、資料：

2.產品質量控制：

(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。

(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，并免費安頓住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫忙乙方解決質量問題。

(3)甲方原那么上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格工程及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未到達要求，那么可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供給商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供給商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供給商范圍內選擇，也可選擇合乎甲方質量要求的其它供給商，但應向甲方提供該供給商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。

(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供給商，或者同意了乙方選定的供給商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購置行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承當責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承當任何責任，由乙方承當全部的產品質量責任。

3.質量整改

(1)同一型號的加工零部件，乙方假設連續(xù)出現二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫忙，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4.產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的?質量保證協(xié)議書》。

十、加工費的結算

1.加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

十一、驗收辦法

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收規(guī)范與伎倆按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行規(guī)范或國家規(guī)范執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合乎規(guī)定，應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應表明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不合乎規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗辦法和檢驗情況;提出不合乎規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不合乎合同規(guī)定局部的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否那么即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所波及之加工費無法按時付款的，甲方不承當任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承當賠償責任。

4.加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承當全部責任。

十三、乙方違約責任：

1.乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它伎倆在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。

(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成方案調整的，扣罰違約金3000元/次;

(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計;

(6)成心將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供給商資格;

(7)未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供給廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供給商資格;

(8)送貨實物數量或重量缺乏，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不合乎合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承當修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不合乎合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承當支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不合乎規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不合乎合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承當。

5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購方案。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承當甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承當由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任

1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承當由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承當乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除：

1.合同期內，甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有?合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供給商名單等，償還甲方。

十六、不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、局部履行或者不履行合同，并根據情況可局部或全部免予承當違約責任。

十七、其他

1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規(guī)定的結算方法付清，否那么按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的?質量保證協(xié)議》、?業(yè)務交往假設干問題備忘錄》、?商標使用管理合同》、?知識產權愛護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項：

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

產品加工合同范本【篇四】

定作人：________________________

承攬人：________________________

簽訂地點：______________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

第二條定作人提供的材料

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗規(guī)范、時間及提出異議的期限：__________________________

第四條加工物的技術規(guī)范、質量要求：_______________________

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：_______________________________

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：____________________________

第八條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。">原告：張xx，男，漢族，197x年x月1x日生，〔代理人〕

被告：A公司，法定代表人：XXX

訴訟請求：

1、判令被告向原告支付加工費28452元；

2、判令被告從起訴之日起至人民法院判決被告具體支付之日止按人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期付款的利息266元〔暫計2個月〕；以上合計28718元。

3、本案訴訟費由被告承當。

事實與理由：

201X年1X月至201X年X月間，被告委托原告加工五金制品一批，原告按照被告要求加工完畢并交付予被告，但被告拖欠加工費8萬余元，經原告屢次催收，已支付55000元加工費，尚欠28452元加工費拒絕支付至今。原告認為，原被告之間的加工承攬合同關系合法有效，應受法律愛護。原告依約履行加工和送貨義務后，被告應履行自己的付款義務。被告拖欠加工費的行為已經構成違約，嚴重損害了原告的合法權益。

原告的請求既有事實依據也有法律依據，理由充沛，人民法院應予支持。原告為了維護自身的合法權益，根據?中華人民共和國民事訴訟法》的相關規(guī)定，訴至貴院，懇請貴院查明事實，依法判決。

產品加工合同范本【篇五】

加工合同范本

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充沛協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不合乎合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的耗費定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不合乎要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┓椒?/p>

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到回答，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收規(guī)范和辦法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收規(guī)范。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或工程，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的辦法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸方法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承當逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不合乎合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不合乎同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當對比中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不合乎合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)達到地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不合乎要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承當責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承當逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

員工試用期合同模板怎么簽聚集十篇

在我們平時進入公司工作的時候，簽訂勞動合同是非常值得重視的。勞動合同可以防止勞動者與用人單位不必要的爭端，簽訂好合同后當事人必須履行勞動合同規(guī)定的義務。值得推薦的勞動合同有哪些？小編特地為您收集整理“員工試用期合同模板怎么簽〞，供您參考，希望能夠幫忙到大家。

員工試用期合同模板怎么簽(篇一)

甲方：________________

乙方：________________

甲方聘用乙方為試用期員工，試用期______個月，自______年______月______日起至______年______月______日止。經雙方平等協(xié)商，現就試用期間的有關事項訂立下列條款，以共同遵守。

第一條乙方同意根據甲方工作需要，在公司擔任______崗位的工作。在試用期間，根據工作需要和乙方能力，甲方有權對乙方的工作崗位進行調整。

第二條乙方在受雇于甲方期間應始終保證按照甲方的要求完成交付的工作任務，履行職責。在合同期內不得以任何形式從事其他公司的工作或私接業(yè)務。

第三條在試用期間，乙方應保守甲方的商業(yè)秘密，嚴格遵守勞動紀律和甲方的各項治理規(guī)定及制度，并根據甲方工作安頓，認真履行職責，維護甲方合法權益。

第四條甲方按乙方的職責、績效進行報酬分配。乙方試用期內，月收入為______元，試用期滿后，月收入為______元。本收入包括國家規(guī)定的各類津貼、補貼。

第五條甲乙雙方應按國家和當地政府社會保險的有關規(guī)定繳納職工養(yǎng)老、住房、失業(yè)和醫(yī)療及其他社會保險費用。

第六條乙方在試用期內，考勤均由甲方按實際出勤狀況和公司考勤制度執(zhí)行。

第七條乙方每月工資由甲方自上班之日起的次月15日左右發(fā)放，假設乙方工作缺乏一個月時，按月工資比例折合實際工作天數計算。假設工資發(fā)放日恰逢周日或假日，甲方結合公司實際情況逐日順延發(fā)放。

第八條乙方應遵守甲方依法制定的規(guī)章制度；嚴格遵守勞動平安衛(wèi)生、操作規(guī)程和工作標準；保護甲方的財產；遵守職業(yè)道德；積極加入甲方組織的培訓，提高思想覺悟和職業(yè)技能。

第九條在試用期內，乙方提出解除本合同時，須提前七個工作日通知甲方，協(xié)商解決，否那么，將根據公司制度，由公司按制度論處。

第十條乙方如在報到后工作時間不滿一月主動提出辭職或者不能勝任工作被甲方解雇，甲方將扣除招聘、培訓等費用后，按照800元/月的規(guī)范發(fā)放報酬。

第十一條在試用期內，甲方如認為乙方不能勝任工作或發(fā)現乙方應聘材料弄虛作假，不合乎錄用條件的，可隨時停止試用并予以解雇，工資按乙方實際考勤〔或計件工資總額〕，依據公司制度及本合同相關內容〔條款〕結算。

第十二條在試用期內，乙方嚴重違反勞動紀律或者甲方的治理規(guī)章制度的；或者成心或嚴重失職，給甲方利益造成損害的，甲方有權立即終止試用并予以解雇。乙方應對甲方造成的損失予以全額的賠償責任。

第十三條試用期滿或試用期內工作突出并經考核合格者，將在當月內與公司簽訂正式勞動合同，并且繳納養(yǎng)老保險?？己瞬缓细裾?，公司根據實際情況將予以解雇或延長試用期，但試用期最長不超過六個月。延長期內仍不合格者，公司應予以辭退處理。

第十四條因履行本合同發(fā)生的勞動爭議，當事人應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十天內向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁不服的，可以向人民法院提起訴訟。

風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁，二者的本質區(qū)別是假設約定仲裁解決仲裁一裁終局，約定向法院提起訴訟兩審終審。

第十五條乙方聲明，乙方在簽署本合同時，已知曉甲方的制度并愿意遵守各項事宜。

第十六條本合同未盡事宜或與今后國家有關規(guī)定相悖的，按有關規(guī)定執(zhí)行。

第十七條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字后起生效。

甲方：____________________

乙方：____________________

_______年_______月______日

_______年_______月______日

員工試用期合同模板怎么簽(篇二)

1、年月日，你與本公司簽署了勞動合同，其中試用期至年月日。

2、在你入職之初以及任職期間，公司已經向你公示了崗位職責、任職要求以及公司規(guī)章制度，你有義務并已承諾嚴格遵照執(zhí)行。

關于解除事由：

試用期不合乎錄用條件，具體為如下情形之一：

□試用期轉正評估不合格；

□存在欺騙行為，未向公司如實陳說與勞動合同直接相關的根本情況，如與第三方存在勞動/勞務關系；或對第三方承當競業(yè)禁止義務；或有違法犯罪記錄等；

□存在欺騙行為，未如實向公司陳說個人學歷、工作經歷、工作業(yè)績及身體健康狀況等；

□未按公司要求與公司簽訂勞動合同或相關協(xié)議，或未按公司要求提供離職證明；

□試用期內連續(xù)或者累計請假超過個工作日〔含〕的；

□試用期內培訓考核不合格的；

□出現其他情形，按照公司規(guī)章制度可以在試用期解除勞動合同的。

公司的決定：

自年月日起，公司解除與你之間的勞動合同/勞動關系。

離職提示：

1、請你按照公司規(guī)章制度的要求辦理離職交接手續(xù)，交接內容包括但不限于工作、宿舍搬離、公司物品、勞動報酬、財務關系、勞動關系解除等。

2、你應于勞動關系解除之日起3個工作日內辦理完畢所有離職手續(xù)，逾期未辦理導致的相關責任由你本人承當。

3、勞動合同/勞動關系解除后，你無權再以公司員工的身份對外發(fā)表任何言論、實施任何行為。否那么，公司保存向你查究相關責任的權利。

4、請注意，公司規(guī)章制度及/或與你簽署的法律文件中的局部內容并不因本決定而失效，如保守商業(yè)秘密、不得損害公司利益及商譽的義務等。因此，你應當按照約定繼續(xù)履行相關義務。

年月日

表明：1、本通知書一式二份，送達一份，存根一份。2、涂改無效。

送達記錄：

送達人〔簽字〕：受送人〔簽字〕：

送達時間：

員工試用期合同模板怎么簽(篇三)

甲方：____________________________

乙方：____________________________

甲方聘用乙方為試用期員工，試用期____個月，自________年____月____日起至________年____月____日止。經雙方平等協(xié)商，現就試用期間的有關事項訂立下列條款，以共同遵守。

一、乙方的崗位(工種)為：______________

二、在試用期間，根據工作需要和乙方能力，甲方有權對乙方的工作崗位進行調整。

三、在試用期間，乙方應保守甲方的商業(yè)秘密，嚴格遵守勞動紀律和甲方的各項治理規(guī)定及制度，并根據甲方工作安頓，認真履行職責，維護甲方合法權益。

四、乙方試用期工資為______________元/月，另加______________元/月伙食補助，甲方按月發(fā)放。

五、乙方在試用期內，考勤均由甲方按實際出勤狀況和公司考勤制度執(zhí)行。

六、乙方每月工資由甲方自上班之日起的次月15日左右發(fā)放，假設工資發(fā)放日恰逢周日或假日，甲方結合公司實際情況逐日順延發(fā)放。

七、在試用期內，乙方依法享有法定節(jié)假日、年休假、婚假、產假、喪假等假期。

八、按照公司規(guī)定，實行五天八小時工作制，即每日工作8小時，每周休息兩天。

九、乙方加班工資、假期工資及特殊情況下的工資支付按有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

十、在試用期內，乙方提出辭職須提前一周通知甲方，可以解除試用期合同。

十一、在試用期內，乙方主動提出辭職或者不能勝任工作被甲方解雇，工資按實際考勤結算。

十二、在試用期內，乙方嚴重違反勞動紀律或者甲方的治理規(guī)章制度的;或者成心或嚴重失職，給甲方利益造成損害的'，甲方有權立即終止試用并予以解雇。乙方應對造成的結果予以相應的賠償責任。

十三、在試用期內，因乙方泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成經濟損失;或因乙方的成心或重大差錯行為給甲方造成經濟損失的，甲方有權向乙方進行追償。

十四、試用期滿或試用期內工作突出并經考核合格者，將在當月內與公司簽訂正式勞動合同?？己瞬缓细裾?，將予以解雇或延長試用期，但試用期最長不超過六個月。延長期內仍不合格者，公司應予以辭退處理。

十五、乙方聲明，乙方在簽署本合同時，已知曉甲方的制度并愿意遵守各項事宜。

十六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字后起生效。

十七、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。

甲方：______________公司(蓋章)______________

________年____月____日

乙方：______________(簽字)

________年____月____日

員工試用期合同模板怎么簽(篇四)

甲方：_X公