汽車維修服務合同模板范本匯集

汽車維修服務合同模板范本匯集維修效勞合同。

生活中我們常用電器或設備壞了都需要維修。日常的維修為設備的順利工作做出了重要的保障。簽訂維修合同可以為日后解決爭議提供依據(jù)。我們必須要在詳細了解情況后，才能簽訂合同。則，你知道維修合同應該具有哪些內(nèi)容嗎？小編特地為大家精心收集和整理了“汽車維修效勞合同模板范本聚集〞，僅供參考，希望能為您提供參考！

汽車維修效勞合同模板【篇一】

(一)

為了維護雙方權利，同時為提高公司公務車輛維修、保養(yǎng)的質(zhì)量及平安性特要求公司公務車輛定點維修單位對所有維修、保養(yǎng)車輛給予保證承諾，具體細那么如下：

一、維修配件質(zhì)量及價格承諾

(一)車輛所有維修配件均合乎汽車4店規(guī)范配件質(zhì)量的要求。

(二)車輛所有配件的價格不能高于汽車4店規(guī)范配件規(guī)定的價格。

二、質(zhì)量保證承諾期限

(一)整車修理或動員機總成修理質(zhì)量保證期為車輛行駛0公里或者6個月(其中噴漆部位保質(zhì)期為________年)。

(二)變速箱、分動箱、前后橋等總成修理質(zhì)量保證期為車輛行駛5000公里或者3個月。

(三)小修及專項修理質(zhì)量保證期為車輛行駛公里或者1個月。

(四)在____區(qū)、泥土砂石路等惡劣條件下行駛的車輛，上述保修期按50%執(zhí)行。

三、質(zhì)量保證承諾表明

(一)質(zhì)量保證期中行駛里程和日期指標，以先到達者為準。

(二)車輛維修質(zhì)量保證期，從維修竣工出廠之日起計算。

(三)在質(zhì)量保證期和承諾的質(zhì)量保證期內(nèi)，因維修質(zhì)量及配件質(zhì)量原因造成車輛無法正常使用，且承修方在____日內(nèi)不能或者無法提供因非維修原因而造成車輛無法使用的相關證據(jù)的，將及時無償返修。

(四)在質(zhì)量保證期內(nèi)，車輛因同一故障(或維修工程)經(jīng)兩次修理仍不能正常使用的，維修站將給予退還用戶維修該故障的直接工時費及材料費。

四、不予保修事項表明

(一)鑒定屬使用操作不當?shù)脑蛞鹪缙诨虍惓Ｄp及損壞的。

(二)鑒定屬缺油、用錯油等人為原因引起早期或異常磨損及損壞的。

(三)鑒定屬使用不當，如人為短路、濕水引起發(fā)電器元件或線路等元件損壞的。

(四)不按保修卡規(guī)定里程來廠保養(yǎng)。

(五)在保修期內(nèi)有作弊行為的車輛。

(六)保修期限內(nèi)的質(zhì)量問題，未經(jīng)本廠鑒定、同意，自行拆裝造成損壞的

(七)汽車行駛過程中出現(xiàn)的各種異響、報警及已出現(xiàn)異常情況，而未及時停車檢查、排除而強行駕駛直接和擴大局部的零件的損壞及因而引起繼發(fā)性故障的。

(八)車輛出現(xiàn)故障后，成心破壞故障原始狀態(tài)，造成無法鑒定的故障。

(九)由于外界環(huán)境原因(如自然災害、化學腐蝕等)而導致車輛損壞。

承諾人：

單位：

________年____月

汽車維修效勞合同模板【篇二】

甲方：

乙方：

按照?如東縣公務用車定點維修方法》的規(guī)定，甲方選定乙方為本單位公務用車維修保養(yǎng)的定點維修企業(yè)，并與乙方本著公平、自愿和老實信用的原那么，經(jīng)過友好協(xié)商，就本〔不得另行附表〕在乙方定點維修的有關事宜，訂立合同如下：

一、維修保養(yǎng)的時間

車輛維修、保養(yǎng)從20xx年1月1日起20xx年12月31日止。

二、維修保養(yǎng)的范圍

〔一〕車輛的維修范圍為汽車的正常維修和日常保養(yǎng)，包括車輛二級下列〔含二級〕保養(yǎng)、小修、更換易損耗件、汽車年檢保養(yǎng)、輪胎更換、汽車打蠟等。

〔二〕合同項下的'車輛因不可抗拒的自然災害或意外事故所造成的車輛損壞的維修，不在本合同規(guī)定的維修范圍內(nèi)，但由于乙方修理質(zhì)量原因所致的情形除外。

三、結算方式

〔一〕甲方對乙方所定點維修保養(yǎng)的合同項下的汽車實行年付結算方式。維修的價格必須在?年度公務用車定點維修費用參照表》的限額以內(nèi)。

〔二〕乙方于每個季度的第三個月的25日前將本季度發(fā)生的日常維修費用等連同驗收單一并報縣財政監(jiān)管部門審核〔各費用段內(nèi)維修費按序時進度平均折算〕，第四季度具體資金結算方式按縣財政監(jiān)管部門規(guī)定執(zhí)行。按實維修的須經(jīng)甲方審核前方可辦理資金結算。

四、效勞要求

〔一〕乙方對本合同項下的所有汽車的日常維修保養(yǎng)工程，應做到隨進廠隨修理，當日完成維修〔特殊情況除外〕。

〔二〕本合同項下的汽車因長途行駛發(fā)生故障而不能進廠維修的，乙方在接到甲方的報修后，應及時做出派員或就近維修的決定并通知甲方，由此產(chǎn)生的維修材料費及工時費由乙方承當〔屬日常維修保養(yǎng)范圍〕，其中波及該車的清障費、罰款、甲方的食宿費等，那么由甲方自負。

〔三〕特殊車型因乙方無能力進行檢測修理的，那么乙方須與甲方協(xié)商處理，對需要有關特約維修廠、日常非大修范圍的維修，其維修材料費、工時費等維修費用由乙方承當，其他費用那么由甲方自負。

〔四〕車輛出現(xiàn)返修，應優(yōu)先安頓修理，并查明原因，如屬于維修質(zhì)量問題，費用由乙方承當；假設屬于甲方問題，那么費用由甲方自理。

五、維修保養(yǎng)要求

〔一〕乙方修理的車輛合乎汽車維修行業(yè)規(guī)定的質(zhì)量管理要求。

〔二〕乙方確保車輛維修保養(yǎng)中所采用的零配件的純粹和質(zhì)量，嚴禁使用偽劣的零配件。完善維修相關手續(xù)，車輛重要零配件的領取，應有用戶代表、當車駕駛員的簽字，乙方不得采用以錢或物代替零配件的不正當?shù)募總z，損害甲方的利益。政府采購監(jiān)管部門在必要時，有權牽頭組織物價及技術監(jiān)督部門對乙方所購進的用于本合同工程的汽車維修配件的質(zhì)量和價格等進行抽查，并可以將抽查情況向甲方通報。

〔三〕乙方按照政府采購有關規(guī)定做好車輛的定點維修檔案和財務管理工作。按照車輛維修檔案和財務列單要求完整有序地對本合同項下的汽車進行維修登記。

〔四〕本合同已包含汽車輪胎的更換，輪胎的更換原那么上為5萬公里一套。一般情況下，輪胎的更換必須跟原車輪胎的品牌、規(guī)格、型號一致。更換輪胎必須由車主單位主管領導、駕駛員和定點企業(yè)有關人員組織鑒定，并出具鑒定報告前方可實施更換。

〔五〕汽車打蠟每月不得少于一次。

六、違約責任

〔一〕為了保證乙方能按時完成車輛維修保養(yǎng)任務，乙方愿意按維修承包費總額的5%作為質(zhì)量保證金，該款在年終時憑用戶的支付通知辦理結算手續(xù)。

〔二〕甲方超過本合同規(guī)定的時間向乙方支付維修費的，按逾期支付維修費的5%比例向乙方償付違約金。

〔三〕乙方在履約過程中，如被發(fā)現(xiàn)有二次出現(xiàn)不能按規(guī)定時間完成車輛維修保養(yǎng)任務，或維修保養(yǎng)質(zhì)量低劣的，甲方有權終止本合同的履行。給甲方造成損失，由乙方按實賠償。

〔四〕乙方應重嚴格把關。出廠時，乙方必須確保車輛保養(yǎng)合格，并附檢驗合格單。

〔五〕其他約定事項：。

七、合同糾紛處理

〔一〕本合同內(nèi)容如有沖突，以?如東縣公務用車定點維修方法》為準。

〔二〕本合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，由供需雙方協(xié)商解決；或提交當?shù)叵嚓P部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成，那么任何一方均可依法提出仲裁或向需方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

本合同由供需雙方簽字蓋章后生效。

九、合同備案

本合同一式四份，甲乙雙方及縣政府采購中心各執(zhí)一份，在甲、乙雙方簽字蓋章經(jīng)政府采購中心審核，合同簽訂后七天內(nèi)報縣財政監(jiān)管部門一份備案。任何一方未經(jīng)對方同意，均不得擅自變更本合同。

甲方：〔蓋章〕乙方：〔蓋章〕見證方：〔蓋章〕

代表人：代表人：代表人：

______年______月______日______年______月______日

汽車維修效勞合同模板【篇三】

甲方：

乙方：

為利于雙方業(yè)務的開展，給中國地區(qū)京瓷IT渠道產(chǎn)品用戶提供更好的使用體驗，甲方授權乙方為京瓷IT渠道產(chǎn)品特約授權維修站，雙方本著“共同開展、互相信任〞的原那么，擬定本協(xié)議書條款如下：

一、授權

1.甲方生產(chǎn)并銷售的京瓷IT渠道產(chǎn)品，指定乙方為特約授權維修站，對甲方的IT渠道產(chǎn)品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等效勞。

2.乙方愿意接受甲方的授權，并根據(jù)本協(xié)議條款的授權內(nèi)容提供效勞。

二、委托內(nèi)容

1.甲方委托乙方在IT渠道產(chǎn)品：

2.本授權為非獨家性的，甲方有權與其他第三方簽訂任何授權維修效勞協(xié)議。

3.乙方僅為甲方的簽約方，而不是甲方的代表，不能代表甲方制定保修條款及其他規(guī)定，甲方不承當由乙方私自行為發(fā)生的任何責任。

4.本協(xié)議的對乙方的授權僅限于委托內(nèi)容第1條款中所規(guī)定的區(qū)域，乙方如發(fā)生任何地域、業(yè)務或法人等經(jīng)營狀況的變更，應立即通知甲方，并由甲方?jīng)Q定是否執(zhí)行原協(xié)議。

5.甲方不承當乙方在經(jīng)營生產(chǎn)上的虧損、意外及法律的各種責任。

三、甲方義務

1.根據(jù)甲方的方案，向乙方提供維修技術資料和工作流程相關文件及授權牌。

2.向乙方提供技術支持，包括維修技術培訓。

3.向乙方供給維修用備件。

4.依照協(xié)議附件中維修政策相關條款向乙方支付維修勞務費用。

四、乙方義務

1.乙方作為甲方在該地區(qū)的授權維修站，應遵守中華人民共和國的有關法律，向有關部門進行注冊登記，并承當相應費用。

2.提供合乎甲方要求規(guī)摸的運營場所及設備(參見附件維修站政策1-2條款)

3.按照甲方的要求，對甲方的產(chǎn)品提供檢測、鑒定、保修、維修、咨詢等效勞(參見。附件維修站政策2-1﹑2-2﹑2-3條款)

4.嚴格執(zhí)行甲方在協(xié)議附件中規(guī)定的保修政策制度及各項保修條款。

5.根據(jù)甲方的要求，向甲方提供所需的維修數(shù)據(jù)。

6.配合甲方代表審查乙方的工作地點、協(xié)議執(zhí)行情況、維修技術能力以及備件使用情況等;乙方應配合提供甲方所需的資料，配合監(jiān)督及實地檢查。

7.協(xié)議期內(nèi)，如發(fā)生經(jīng)營地址變更或財務信息變更，乙方需提前一個月將具體變更信息書面通知乙方。

五、維修備件

1.乙方在正式成為甲方授權維修站時，必須向甲方訂購維修備件包(同型號限購一套)，該維修備件包僅用于建立新成立的維修站或新型號的產(chǎn)品投放所需的備件倉，內(nèi)含備件及常用零件。(參見附件維修站政策5-1、5-2條款)

2.乙方承諾在維修甲方的產(chǎn)品時，只使用甲方提供的正品維修配件。保修范圍內(nèi)維修所需的備件，由甲方免費提供;超出保修范圍外的備件，在乙方與客戶完成有償維修效勞后，依照附件維修站政策中零配件訂貨的4-4中條款規(guī)定，由乙方向甲方訂購;同時為了減少確認零配件款到賬時間所造成的發(fā)貨延遲，乙方在簽訂本協(xié)議后，應向甲方支付1000元的訂貨保證金。

3.乙方承諾在經(jīng)營活動中不得銷售或使用非京瓷原裝墨粉，如甲方確認乙方在協(xié)議期內(nèi)有銷售使用非京瓷原裝墨粉之行為，甲方有權中止協(xié)議并查究乙方相關責任;乙方可依照附件維修站政策中耗材訂貨4-5條款向甲方指定的供給商購置京瓷原裝正品墨粉。

六、商標和商用名稱

1.乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)，稱為“甲方授權維修站〞，本協(xié)議終止時，應立即停止使用“甲方授權維修站〞的稱號。

2.乙方不得將甲方商標、徽標等專屬標志用于本協(xié)議規(guī)定的維修站工作內(nèi)容以外的其他經(jīng)營活動，本協(xié)議書終止時，乙方應立即停止使用甲方商標、徽標等專屬標志。

七﹑不可抗拒力

協(xié)議雙方由于戰(zhàn)爭、地震、水災、火災、暴風雪或其他不可抗力原因而不能履行協(xié)議的一方不負有違約責任，但應立即以電傳或傳真通知對方，并于30日內(nèi)將不可抗拒力事由的詳細情況及有效證明以書面形式送至另一方。

八﹑保密信息

通過本協(xié)議獲知的有關對方營業(yè)、財務、以及技術等所有信息，當事人雙方均應保守秘密，不得向第三方泄漏，或者利用于其他目的。

九﹑協(xié)議終止

1.協(xié)議期滿雙方確認不續(xù)簽或協(xié)議期內(nèi)乙方未能通過甲方的運營考評那么本協(xié)議終止。

2.甲、乙雙方均有權提前一個月，以書面形式通知對方終止本協(xié)議。

3.乙方不能依照本協(xié)議履行義務，且經(jīng)書面警告后仍不能及時履行的，甲方有權提前終止協(xié)議并書面通知乙方，此情況下，乙方不得對甲方終止協(xié)議提出賠償要求。4.在協(xié)議終止后的一個月內(nèi)，乙方必須全部償還甲方免費提供的授權牌和屬于甲方的所有設備并保證其完好，否那么甲方有權提出相應的賠償要求。乙方須向客戶清還全部維修產(chǎn)品或向甲方指定的其他維修站辦理移交。

十﹑爭議解決

與本協(xié)議有關的一切爭議，雙方應當友好協(xié)商解決，無法協(xié)商解決的，任何一方有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一﹑生效

1.本協(xié)議自年日生效，有效期為12個月。在協(xié)議期滿后，雙方協(xié)商確定是否續(xù)約。

2.本協(xié)議及協(xié)議附件包含了雙方義務的全部內(nèi)容，如需要任何變動，需經(jīng)雙方授權人員書面會簽，否那么視為無效。

3.本協(xié)議與協(xié)議附件具有同樣的法律效力。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

4.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：xxxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxxx

法定代表人(簽字)：xxxxxxxxxx法定代表人(簽字)：xxxxxxxxxx

20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

汽車維修效勞合同模板【篇四】

甲方：

乙方：

為保證甲方車輛得到良好的保養(yǎng)維修效勞，經(jīng)雙方協(xié)商，制定該協(xié)議如下：

一、甲方的權利和義務：

1、有權獲得優(yōu)先效勞;

2、甲方車輛需要保養(yǎng)或出現(xiàn)故障時，司機必須持由院辦主任或主管領導簽字生效的"車輛維修通知單";

3、必須將在修車輛送至乙方維修場所維修。

二、乙方的權利和義務：

1、必須第一時間將甲方送修車輛進行維修;

2、保養(yǎng)維修所用材料、配件必須為合乎車輛要求和國家規(guī)范的合格產(chǎn)品，不得使用混充偽劣產(chǎn)品;

3、使用合格配件，一年內(nèi)有質(zhì)量問題的給予免費維修更換(一年內(nèi)指：配件的保修期，一般按配件的保修期計算)或依據(jù)配件具體保修期進行免費維修更換;

4、甲方車輛如需救援，必須無條件第一時間趕到現(xiàn)場進行救援效勞;

5、車輛維修保養(yǎng)期間，乙方不得擅自開動，如需開車需征得甲方同意前方能開動;

6、車輛維修保養(yǎng)以甲方"車輛維修通知單"為基準，增加局部必須與甲方負責人聯(lián)系同意前方可維修;

7、維修保養(yǎng)價格規(guī)范，必須依據(jù)市場統(tǒng)一價格或低于同行報價。

三、費用結算：

維修保養(yǎng)至一定費用(一萬元之內(nèi))時，適時由乙方憑甲方維修單、乙方結算單出具發(fā)票，由甲方轉賬支付。

四、違約責任：

1、乙方擅自開動甲方車輛引發(fā)的一切損失及后果由乙方全部承當，并賠償甲方一定違約費用;

2、乙方因使用不合格材料、配件給甲方車輛帶來的所有損失由乙方全部承當;

3、甲方需及時支付乙方維修保養(yǎng)費用;

4、違約一般由雙方協(xié)商解決，無法解決時可向有關部門投訴或訴諸法律。

五、其它：

本合同一式兩份，自簽訂之日起生效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

甲方代表：

乙方代表：

______年___月___日

汽車維修效勞合同模板【篇五】

甲方：

乙方：

為保證樓頂漏水維修質(zhì)量簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

第一條就地維修規(guī)范及要求

1、乙方自愿選擇樓頂維修形式并與甲方簽訂本合同。

2、維修規(guī)范：維修時必須在保證不影響居民居住平安前提下進行。維修以解決防漏為主。

3、維修要求：

①保障小區(qū)內(nèi)居民的合法權益，營造優(yōu)美平安的居住環(huán)境，乙方在維修開工建設之前須通知甲方進行實地勘察，否那么造成的一切費用由乙方負責。

②乙方自行組織維修施工隊，并負責做好施工現(xiàn)場的平安質(zhì)量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。

③乙方要在甲方指定的時間內(nèi)負責清理完該項目造成的余泥雜物，并服從甲方對該項目的建設管理，逾期不清理的，甲方組織人員清理，費用由乙方負擔，并從甲方付給乙方的工費款中扣除。就地維修工期：在正常天氣下天內(nèi)必須完工。

5、維修后保質(zhì)：建設項目維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有外界及人為破壞情況下，屋面防水項目的最低保修期限為5年，即維修后應當繼續(xù)最低保修5年。

第二條維修項目款的發(fā)放

乙方維修樓頂漏水工費款不能超出預算，假設超出，缺乏部份的由乙方

自行解決。

第三條其它約定

1、乙方因維修而影響隔壁住戶的，造成的責任由乙方負責。

2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議(附后)，與本

合同具有同等法律效力。

3、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)

一份。

4、補充協(xié)議：

甲方(蓋章)：乙方：

簽訂日期：年月日

汽車維修效勞合同模板【篇六】

建設單位(下列簡稱甲方)：

施工單位(下列簡稱乙方)：

根據(jù)?中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，結合本項目的具體情況，為了明確項目工程及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工工程順利完成的原那么，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽訂本房屋維修改造項目合同。

第一條項目工程

(一)項目地點：

(二)項目內(nèi)容：具體詳見附件一維修改造工程項目細那么

(三)承包方式：包工包料

第二條項目大包價為人民幣520元/平方米

第三條合同工期

1.雙方商定總工期40天。動工日期：20___年03月24日，竣工日期：20___年05月2日

2.如遇因遇人力不可抗拒的自然災害等造成的停工，經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。

第四條項目質(zhì)量規(guī)范和保修期

(一)項目質(zhì)量規(guī)范按國家現(xiàn)行施工標準驗收

(二)項目保修按建設有關規(guī)定執(zhí)行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

(三)屬乙方施工范圍的項目工程，因施工質(zhì)量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。

第五條材料設備供給

項目所需材料由乙方采購，要求使用國標材料。

第六條付款方式

(一)動工3天內(nèi)，甲方每戶付項目款10000元給乙方;

(二)乙方完成主體項目時，甲方每戶再付項目款10000元給乙方;

(三)當項目竣工驗收合格后，甲方支付殘余全部項目款(以面積決算為準);

第七條責任范圍

(一)甲方責任：

1、負責解決施工用水、用電;

2、及時組織項目竣工驗收工作;

3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗收并支付乙方項目款。

(二)乙方責任：

1、按施工平安標準保證施工質(zhì)量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發(fā)生的施工質(zhì)量、平安事故由乙方負責。

①乙方應加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜平安教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。

②乙方現(xiàn)場施工人員應無條件遵守施工場內(nèi)各項管理規(guī)定，妥善處理好相鄰單位的關系，否那么一切后果自負。

③乙方施工期間損壞原有建筑物由乙方負責。

2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

3、負責及時清理建筑垃圾，項目施工結束后，負責清理完畢場內(nèi)建筑垃圾。

4、施工不能影響道路交通。

第八條其它事項

(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更項目工程，必須遵守以下原那么：

1、經(jīng)雙方充沛協(xié)商，發(fā)出“設計變更通知單〞

2、甲乙方須分別簽字認可;

3、增加或變更內(nèi)容所需材料必須落實;

(二)凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承當責任，并賠償乙方停工的誤工損失;如遇執(zhí)法通知停工且工地已經(jīng)開始作業(yè)，上午出現(xiàn)算半天，下午出現(xiàn)算全天。

(四)合同未盡事項，經(jīng)雙方研究另立補充協(xié)議，與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中假設發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效，可提交有關仲裁機構裁決。

(五)合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,至項目竣工驗收和結清項目款后失效。

第九條本合同一式貳___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

小車維修效勞合同

小車維修效勞合同

托修方〔甲方〕：

地址：

法定代表人：

承修方〔乙方〕：

地址：

法定代表人：

甲乙雙方根據(jù)?中華人民共和國合同法》〔下列簡稱?合同法》〕等法規(guī)之規(guī)定，本著平等自愿、老實信用、協(xié)商一致的原那么，就小轎車的維修效勞事宜，達成如下協(xié)議：

一、維修效勞范圍

1、甲方所屬〔管轄使用的全部公用小轎車的維修保養(yǎng)；

二、維修效勞工程及規(guī)范

乙方在維修效勞之軟硬件均達標的前提下〔到達運管局頒發(fā)的二類機動車維修資質(zhì)〕，嚴格按照規(guī)范為甲方提供下列優(yōu)質(zhì)的維修效勞：

1、乙方向甲方提供車輛的定期保養(yǎng)和一、二級保養(yǎng)〔按各種車型車輛保養(yǎng)手冊規(guī)定公里數(shù)實施〕，總成件維修及事故車維修等效勞。

2、乙方向甲方提供輪胎供給及輪胎換位、動平衡、四輪定位等效勞，建立單車輪胎檔案，對輪胎使用進行全過程效勞。輪胎使用一線品牌〔雙方協(xié)商品牌〕，價格執(zhí)行不高于市場價格價格。〔車輛維修出廠檢驗由持證上崗的質(zhì)檢員進行驗收，二級維護、大修車輛開具車輛出廠竣工合格證，執(zhí)行行業(yè)規(guī)定的質(zhì)保期，一級維護質(zhì)保600公里，二級維護3000公里，工程修理1200公里，大修、總成件修理6000公里，配件質(zhì)保按廠家提供質(zhì)保期執(zhí)行。廢舊配件、輪胎歸屬權屬于甲方〕。

3、乙方向甲方提供每年冬季、夏季兩次免費車輛檢測效勞，檢查車輛動員機、變速箱、全車電路、空調(diào)等部位，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除。

4、乙方向甲方提供24小時免費道路救援效勞〔**市區(qū)〕，包括事故車輛的救急、拖車、拆檢、定損、理賠等效勞?！惨驗楸ｋU是甲方投保，按程序是甲方與修理廠結算后由投保方將結算發(fā)票提交保險公司，再由保險公將理賠款打入投保方賬戶?！?/p>

5、乙方針對甲方車輛安頓專人建立單車維修技術檔案，記錄車輛保養(yǎng)時間和間隔里程，通過、短信形式提示下次保養(yǎng)日期。〔每輛車建立一份?車輛技術檔案》記錄保養(yǎng)維修及更換總成件情況，每條輪胎建立一個輪胎卡片記錄行駛公里數(shù)〕

6、乙方向甲方提供車輛預約維修效勞，由甲方描述車輛根本故障情況乙方提前安頓人員和配件到位，減少車輛存廠時間。車到之前準備好配件和維修人員。

7、乙方提供上門接車維修效勞。

修理廠指定人員去提車修復后由甲方確認工時費、材料費和舊配件。舊配件所有權歸甲方。因舊件修復存在平安和質(zhì)保問題，倡議有關于車輛平安的關鍵配件使用新配件，其他需修復配件雙方現(xiàn)場協(xié)商修復。〔產(chǎn)品以舊換新，不能隨意丟棄，可以維修的不能以換代修?？梢詾榕f件，但必須注明。〕

三、維修效勞和質(zhì)量保證

產(chǎn)品，效勞到達二類維修企業(yè)資質(zhì)和行業(yè)規(guī)范。

1、維修車輛自出廠之日起，在正常使用情況下，按交通部?機動車維修管理規(guī)定》執(zhí)行。一級維護質(zhì)保600公里，二級維護3000公里，工程修理1200公里，大修、總成件修理6000公里，配件質(zhì)保按廠家提供質(zhì)保期執(zhí)行。

2、由持證上崗的機動車維修質(zhì)檢員進行進出廠檢驗，二級維護車輛開具?機動車維修竣工出廠合格證》。

3、車輛配件全部使用原廠配件，建立配件庫，房備齊各種車型常用配件，特殊配件**地區(qū)能夠采購的保障當日配件到位，工時定額、材料費不高于市場價格。

4、驗收規(guī)范執(zhí)行GB7258-20xx?機動車運行平安技術條件》規(guī)范相關規(guī)定。

四、維修效勞價格

1、工時費根據(jù)所屬車型按不高于市場價收費規(guī)范收取。

2、材料費根據(jù)所屬車型按不高于市場價收費規(guī)范收取。

3、大修動員機、變速箱、事故車維修在報價的根底上給予適當?shù)膬?yōu)惠。所有效勞及配件價格公示，張貼在醒目位置。全部明碼標價?！?/p>

4、其他效勞費用按相關規(guī)定規(guī)范收取或協(xié)商收取。

〔雙方開發(fā)車輛維修管理軟件，對車輛的檔案及管理情況進行支持。〕

五、維修效勞費用結算

1、結算價格按照乙方頒布的汽車維修工程工時費和材料費價目表執(zhí)行；雙方另行議價的，可以按照議價價格執(zhí)行。結算原那么：單車核算，當月匯總確認。

2、甲方的上述公車維修效勞費用實行跨月結算方式，通過銀行轉賬或銀行匯款的方式進行支付。相關發(fā)票由乙方開具，相關稅費按規(guī)定分擔。〔嚴禁現(xiàn)金往來。雙方費用支付方式確實定，嚴格控制各類行為〕

六、維修效勞流程

1、維修、保養(yǎng)之小轎車進廠〔店〕后，由雙方商定維修、保養(yǎng)工程并由雙方共同簽訂?車輛派修單》進行確認。由乙方根據(jù)具體維修、保養(yǎng)情況給托修方出具接、提車單據(jù)。先由甲方開具派修單明確維修工程，在維修過程中發(fā)現(xiàn)的漏報工程需添加時必須向甲方派人員補報，金額較大的可以通過照片確認或者現(xiàn)場確認等方式。

2、在小轎車維修、保養(yǎng)過程中，乙方不擅自更改維修工程，本著"漏報不漏修"的原那么，乙方可增加維修效勞工程，但應事前征得托修方的書面〔文件、傳真等〕同意。結算時甲方可指派人員現(xiàn)場審核確認簽字并帶走對賬聯(lián)便于月底對賬。

3、在?車輛派修單》、?維修費、材料費結算清單》、?機動車維修竣工出廠合格證》等完備的情況下，甲方方可提車〔但托修方為甲方之私家車的，還應具備費用結清單據(jù)〕。

七、維修保養(yǎng)平安責任

1、托修方與乙方完成車輛交接后，該車的平安責任即轉由乙方負責；托修方依約提車后，該車的平安責任即時復轉歸托修方?！簿S修質(zhì)量的責任?！嘲唇煌ú苛畹?8號?汽車維修質(zhì)量管理方法》

2、托修方違約不提車或無故遲延提車的，該車的平安責任自雙方約定的提車之日始，轉由托修方負責。

八、違約責任

1、甲、乙雙方均不得無故違約，任何一方違約均應向守約方賠償全部經(jīng)濟損失；該損失難以確定的，違約方應按每輛車二萬元的規(guī)范向守約方支付違約金。

2、違約事實發(fā)生后，雙方均可獨自解除所涉車輛的維修效勞合約，但本合同仍應繼續(xù)履行。按交通部令第28號?汽車維修質(zhì)量管理方法》〔維修不達標的責任。電腦打印〕

九、不可抗力

1、不可抗力的情形出現(xiàn)后，應在二十四小時內(nèi)通知對方，并應在不可抗力的情形結束后三個工作日內(nèi)提供證明材料，且雙方互不擔責。

2、不可抗力的情形結束后，本合同繼續(xù)履行。

十、其他

1、本合同未盡事宜或有變更，雙方可簽訂補充協(xié)議。

2、雙方均不得將本協(xié)議之權利、義務轉讓予第三人。

3、假設有糾紛，應按?合同法》的規(guī)定釋義本合同條款的適用，并據(jù)此協(xié)商解決或提交上級解決糾紛；協(xié)調(diào)不成時，任何一方均可向乙方所在地法院提起訴訟。

4、甲方愿在本合同項下為其員工私家車的維修效勞提供連帶責任之保證?！菜郊臆囎栽浮?/p>

5、本合同經(jīng)雙方簽章后生效。本合同一式四份，甲、乙雙方各持兩份。

6、本合同履行期為三年，自20xx年月日始，至20xx年月日止；但在本合同屆滿前一個月內(nèi)，雙方均無異議時，本合同自動順延履行。

甲方〔簽章〕：乙方〔簽章〕：

經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：

20xx年月日20xx年月日學校維修效勞合同

甲方：學?！蚕铝泻喎Q甲方〕負責人劉江南聯(lián)系：

乙方：劉永兵〔下列簡稱乙方〕聯(lián)系：一、甲方同意將花河邊小學除教學樓外22大間平房〔含所有師生寢室、廚房〕房屋維修委托乙方。

二、乙方負責全部維修所需的桁條桷木磚瓦材料以及施工。

三、維修時間20XX年5月2日——6月30日。

四、維修要求：腐爛的桁條桷木必須更換、屋漏重新翻檢、溝瓦雜物清理干凈，打消所有房屋桷木桁條隱患、換掉硝化嚴重的墻磚，屋頂不漏水。

五、維修費每間600元，總計13200元，分三次付清。第一次付4400元。即完成檢修工作初步驗收時期。第二次于學期末付4400元。直觀檢驗合乎質(zhì)量要求。第三次付4400元，一學年后，次年經(jīng)過雨季檢驗合格，于20XX年7月底前付清。分三個階段質(zhì)量驗收，發(fā)現(xiàn)某地方不合乎質(zhì)量要求，甲方要求復工做好，如果不能復工的地方，甲方有權在維修費扣除相應的費用。

六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。甲方支付金1000元給乙方。合同簽訂后，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修〔因承包其它項目項目量大〕，影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金1000元給甲方。

七、乙方自行負責施工平安。

八、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決?！沧栽竿斯蓞f(xié)議書〕

九、本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，交中心校備案一份。甲方簽名：

乙主簽名：

20XX年x月xx日

維修效勞合同范本

合同編號：_________

甲方〔定作人〕：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方〔承攬人〕：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委托代理人：_________

身份證號碼：_________

：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

雙方本著互惠互利的原那么，通過友好協(xié)商簽定下列_________修繕協(xié)議：

第一條修繕修理工程、數(shù)量、報酬

┌─────────┬────┬──────┬─────┐

│修繕修理工程及內(nèi)容│計量單位│數(shù)量或工作量│報酬│

│││├──┬──┤

││││單價│金額│

├─────────┼────┼──────┼──┼──┤

││││││

├─────────┼────┼──────┼──┼──┤

││││││

├─────────┼────┼──────┼──┼──┤

││││││

├─────────┴────┴──────┴──┴──┤

│合計人民幣金額〔大寫〕：│

└───────────────────────────┘

〔注：空格如不夠用，可以另接〕

第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。

第四條材料

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│材料│商標│生產(chǎn)│規(guī)格│計量│數(shù)量│質(zhì)量│提供│交付│耗費│單價│價款│

│名稱││廠家│型號│單位│││人│日期│定額│││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│││││││││││││

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

〔注：空格如不夠用，可以另接〕

第五條檢驗

1、定作人檢驗承攬人提供材料的規(guī)范：_________、辦法：_________、時間：_________、地點：_________

2、承攬人檢驗定作人提供材料的規(guī)范：_________、辦法：_________、時間：_________、地點：_________

第六條修繕修理時間

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

第七條質(zhì)量要求

修繕修理工程應合乎_________的規(guī)定和要求，具體的技術規(guī)范、質(zhì)量要求包括：_________

第八條資料提供

1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供下列技術資料、圖紙：_________。

2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_________日內(nèi)回答。

第九條轉包

1、定作人〔是／否〕同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否那么，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密

承攬人應當就下列方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

3、定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的后果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條協(xié)助

1、承攬工作中定作人應對承攬人提供下列協(xié)助：_________，并滿足下列要求：_________。

2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。

第十三條監(jiān)督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗阻礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承當損害賠償責任。

第十五條更換部件：

1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3、更換部件的費用由定作人承當，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修〔效勞〕中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家〔設備供給商或直接代理商〕處購置部件。

4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付

修繕修理工程完工后，交付時間：_________，交付方式：_________，交付地點：_________。

第十七條驗收

1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該局部費用由定作人來負擔。

2、修繕修理工程檢驗規(guī)范依據(jù)_________，具體驗收時間為：_________

第十八條修繕費用

本次修繕的費用為_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款〔大寫〕_________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

第十九條結算方式

報酬與材料費的結算方式為：_________

第二十條保修

設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

但以下情況不屬保修范圍：

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；

2、使用混充或偽劣耗費材料造成的故障和損傷；

3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；

4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)〔書面通知發(fā)出_________天內(nèi)〕簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的局部。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否那么，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承當。

第二十二條合同的終止

如果發(fā)生以下情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。

1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌／或混充偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證

定作人：

1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

承攬人：

1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十五條通知

1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________〔書信、傳真、電報、當面送交等〕方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當由此而引起的相關責任。

第二十六條爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：

〔1〕提交_________仲裁委員會仲裁；

〔2〕依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或局部義務，該義務的履行在不可抗力事件阻礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力打消或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或打消后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或打消而致使合同任何一方丟失繼續(xù)履行合同的能力，那么雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承當責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

4、本合同所稱“不可抗力〞是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可防止且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或局部的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭〔不管曾否宣戰(zhàn)〕、動蕩、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十八條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原那么、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十九條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力

本合同自雙方或雙辦法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

定作人〔蓋章〕：_________承攬人〔蓋章〕：_________

法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________

委托代理人〔簽字〕：_________委托代理人〔簽字〕：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

維修效勞合同范文

維修效勞合同范文一

甲方(客戶):乙方(承接方):

通信地址(郵編):通信地址(郵編):

聯(lián)系人:E-mail:聯(lián)系人:

:傳真::傳真:

根據(jù)?中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿友好的根底上，甲乙雙方達成如下協(xié)議:

一、雙方簽定合同前確實定

在簽定合同前，雙方需共同確認所要維修/保養(yǎng)設備的狀況并對其進行登記。

乙方需檢查保修設備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機器型號、整體狀況等相關情況，建立客戶檔案。

二、協(xié)議效勞內(nèi)容:乙方應邀為甲方提供:

三、甲方的權利和義務:

1.甲方在本協(xié)議所包括的設備出現(xiàn)故障后及時通知乙方，并將出現(xiàn)故障的情況如實告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。

2.甲方?jīng)Q定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承當。

甲方應及時對乙方提供的報價予以參考確認。

3.甲方因擅自維修或購置使用外單位非規(guī)范材料、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方假設堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責。

4.甲方未經(jīng)乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，為此造成的后果甲方自行承當。

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方有權利無條件單方中止合同。

甲方應付給乙方違約金%

5.對于在原生產(chǎn)商保修期內(nèi)設備，甲方可根據(jù)原始保修卡內(nèi)的規(guī)定進行維修。

6.甲方如需乙方提供其他技術支持(如設備安裝、使用及簡易維護保養(yǎng)、設備在本市的遠距離搬遷和安裝調(diào)試等)，需提前2天以上通知乙方。

四、乙方的權利和義務

1.合同執(zhí)行期間，乙方應負責對機器提供定時檢修維護。

2.合同執(zhí)行期間，乙方保證在機器發(fā)生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內(nèi)效勞到位(次數(shù)不限)，國家法定節(jié)假日除外。

3.乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，應及時將故障恢復以確保設備正常運轉。

4.乙方有義務對每次的檢修或維修情況向甲方做出表明，并提供更換配件清單，配件價格

5.合同執(zhí)行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現(xiàn)問題，屬配件本身質(zhì)量問題，乙方應負責免費維修更換;假設屬于甲方使用不當(不屬于配件質(zhì)量問題)造成的配件損壞，由甲方負責。

6.在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。

7.合同執(zhí)行期間，乙方對于甲方新購買的設備，在生產(chǎn)廠家保修期內(nèi)乙方可應甲方要求提供技術支持和所需的擴展效勞(如設備安裝、及維護保養(yǎng)、設備在本市的遠距離搬遷予以的協(xié)助和調(diào)試等)。

五、付款類別及付款方式

年維修保養(yǎng)付費類別:

A類:乙方每月或季度為甲方設備進行一次全面的維護保養(yǎng)，配件費除外，全年效勞費為元，大寫:人民幣元整。

B類:當甲方設備出現(xiàn)故障或需維修保養(yǎng)時，乙方提供上門效勞，次數(shù)不限，配件費除外，全年效勞費為元，大寫:人民幣元整。

付款方式:效勞費合同簽訂之日起三個工作日內(nèi)付清，現(xiàn)金支票均可。

配件所需費用另計，一周內(nèi)付清。

六、爭議解決

合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。

如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。

七、合同的終止和違約

1.本合同到期后，自行終止，如甲方需乙方繼續(xù)效勞應在合同到期前一月內(nèi)續(xù)簽合同。

2.違約。

甲方通知乙方前往維修保養(yǎng)，如乙方無故超過三次不如期維修保養(yǎng)，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。

(退回合同款=〈合同費/12=Ⅹ未效勞月份)。

八、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

其他未盡事宜，雙方本著合理、公道的原那么協(xié)商解決。

九、附那么:

十、附表:

十一、合同執(zhí)行期:

至甲方:(蓋章)乙方:

負責人簽字:負責人簽字:

日期:年月日日期:年月日

維修效勞合同范文二