建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文（17篇）

第第頁建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文（17篇）

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇1

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同

合同編號：_________

甲方：_________公司

法定代表人：_________

住址：_________

郵編：_________

聯(lián)系電話：_________

乙方：_________

法定代表人：_________

住址：_________

郵編：_________

聯(lián)系電話：_________

本建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。

鑒于：

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同，合同如下：

第一條?為了確保乙方與_________簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務(wù)得到切實(shí)履行，甲方利用自身擔(dān)保經(jīng)營權(quán)愿意為乙方向業(yè)主提供保證責(zé)任。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《_____》、《中華人民共和國_____》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

第二條?按照《中華人民共和國_____》的有關(guān)規(guī)定，甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下，愿意按合同的擔(dān)保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責(zé)任保證。

第三條?甲方在為乙方提供連帶責(zé)任保證前，乙方必須：

1.向甲方提供下列一項或數(shù)項反擔(dān)保：

經(jīng)甲方認(rèn)可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責(zé)任反擔(dān)保保證書。

以財產(chǎn)抵押押給甲方，以作為償付債務(wù)的擔(dān)保。雙方另訂“抵押合同”。其中抵押物的有關(guān)內(nèi)容見合同附件。

經(jīng)甲方認(rèn)可的其他方式反擔(dān)保措施。

2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責(zé)任的債務(wù)，甲方有權(quán)處分以上抵押物。

第四條?當(dāng)承包商按保證責(zé)任規(guī)定向甲方索賠，且甲方認(rèn)為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責(zé)任規(guī)定，甲方出于履行擔(dān)保義務(wù)為乙方向承包商支付時，甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權(quán)，不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響，乙方不得以任何理由拒付。

第五條?甲方有權(quán)自代償乙方_____外，還要向乙方收取自代償之日起，按代償金額的_________‰/天乘以實(shí)際代償天數(shù)的補(bǔ)償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內(nèi)，無條件地向甲方償清全部款項、費(fèi)用及應(yīng)付補(bǔ)償金。

第六條?擔(dān)保條款的修改。

乙方要求甲方修改擔(dān)保函內(nèi)容時，須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認(rèn)可文件，在增加擔(dān)保金額或擔(dān)保展期的情況下，乙方還必須相應(yīng)增加或延長對甲方的保障，否則甲方不接受乙方的修改申請。

第七條?擔(dān)保費(fèi)用。

甲方在與乙方簽署擔(dān)保合同時，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定向甲方支付擔(dān)保費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用：

1.擔(dān)保費(fèi)：

擔(dān)保費(fèi)以擔(dān)保金額為基數(shù)，按年率_________％計收。

擔(dān)保費(fèi)計費(fèi)按月計算，不足一個月的按一個月計費(fèi)，在開具擔(dān)保函時一次性_____。

2.其它費(fèi)用：

甲方因開具擔(dān)保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費(fèi)用，由乙方支付。

3.履約保證金：

部分委托人在申請甲方為其擔(dān)保前，需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金，該筆保證金主要用于債務(wù)到期后，乙方無法履行還款義務(wù)而產(chǎn)生的履約費(fèi)用，保證金以現(xiàn)金形式提供，數(shù)額為提供擔(dān)保金額的_________-_________％，當(dāng)乙方如期履行合同后，由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。

第八條?爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時，雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應(yīng)的判決對合同各方均具有約束力。

第九條?違約責(zé)任

1.甲方的責(zé)任

如果甲方未按本合同履行義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)罰款_________元給乙方。

如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使乙方遭受損失，則乙方有權(quán)要求甲方予以賠償。

2.乙方的責(zé)任

如果乙方違反本合同未履行義務(wù)，則應(yīng)支付違約金_________元給甲方。

如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使甲方遭受損失，則甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

第十條?生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。

本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)_________份，承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇2

合同編號：_________甲方：_________公司法定代表人：_________住址：_________郵編：_________聯(lián)系電話：_________乙方：_________法定代表人：_________住址：_________郵編：_________聯(lián)系電話：_________本建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同由上列各方于________年____月____日在_________市訂立。鑒于：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同，合同如下：

第一條為了確保乙方與_________簽署合同編號為________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務(wù)得到切實(shí)履行，甲方利用自身擔(dān)保經(jīng)營權(quán)愿意為乙方向業(yè)主提供保證責(zé)任。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

第二條按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下，愿意按合同的擔(dān)保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責(zé)任保證。

第三條甲方在為乙方提供連帶責(zé)任保證前，乙方必須：

1.向甲方提供下列一項或數(shù)項反擔(dān)保：

經(jīng)甲方認(rèn)可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責(zé)任反擔(dān)保保證書。

以財產(chǎn)抵押押給甲方，以作為償付債務(wù)的擔(dān)保。雙方另訂“抵押合同”。其中抵押物的有關(guān)內(nèi)容見合同附件。

經(jīng)甲方認(rèn)可的其他方式反擔(dān)保措施。

2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責(zé)任的債務(wù)，甲方有權(quán)處分以上抵押物。

第四條當(dāng)承包商按保證責(zé)任規(guī)定向甲方索賠，且甲方認(rèn)為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責(zé)任規(guī)定，甲方出于履行擔(dān)保義務(wù)為乙方向承包商支付時，甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權(quán)，不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響，乙方不得以任何理由拒付。

第五條甲方有權(quán)自代償乙方收費(fèi)外，還要向乙方收取自代償之日起，按代償金額的_________‰天乘以實(shí)際代償天數(shù)的補(bǔ)償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的____日內(nèi)，無條件地向甲方償清全部款項、費(fèi)用及應(yīng)付補(bǔ)償金。

第六條擔(dān)保條款的修改。乙方要求甲方修改擔(dān)保函內(nèi)容時，須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認(rèn)可文件，在增加擔(dān)保金額或擔(dān)保展期的情況下，乙方還必須相應(yīng)增加或延長對甲方的保障，否則甲方不接受乙方的修改申請。

第七條擔(dān)保費(fèi)用。甲方在與乙方簽署擔(dān)保合同時，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定向甲方支付擔(dān)保費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用：

1.擔(dān)保費(fèi)：

擔(dān)保費(fèi)以擔(dān)保金額為基數(shù)，按年率_________％計收。

擔(dān)保費(fèi)計費(fèi)按月計算，不足一個月的按一個月計費(fèi)，在開具擔(dān)保函時一次性收費(fèi)。

2.其它費(fèi)用：甲方因開具擔(dān)保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費(fèi)用，由乙方支付。

3.履約保證金：部分委托人在申請甲方為其擔(dān)保前，需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金，該筆保證金主要用于債務(wù)到期后，乙方無法履行還款義務(wù)而產(chǎn)生的履約費(fèi)用，保證金以現(xiàn)金形式提供，數(shù)額為提供擔(dān)保金額的_________-_________％，當(dāng)乙方如期履行合同后，由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。

第八條爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時，雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應(yīng)的判決對合同各方均具有約束力。

第九條違約責(zé)任

1.甲方的責(zé)任

如果甲方未按本合同履行義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)罰款_________元給乙方。

如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使乙方遭受損失，則乙方有權(quán)要求甲方予以賠償。

2.乙方的責(zé)任

如果乙方違反本合同未履行義務(wù)，則應(yīng)支付違約金_________元給甲方。

如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使甲方遭受損失，則甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

第十條生效條件本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)_________份，承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。甲方：_________乙方：_________法定代表人：_________法定代表人：_________

返

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇3

甲方

法定代表人：

住址：

郵編：

聯(lián)系電話：

乙方

法定代表人：

住址：

郵編：

聯(lián)系電話：

本建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。

鑒于：

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同，合同如下：

第一條為了確保乙方與_________簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務(wù)得到切實(shí)履行，甲方利用自身擔(dān)保經(jīng)營權(quán)愿意為乙方向業(yè)主提供保證責(zé)任。為了明確雙方權(quán)利、義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。

第二條按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下，愿意按合同的擔(dān)保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責(zé)任保證。

第三條甲方在為乙方提供連帶責(zé)任保證前，乙方必須：

1.向甲方提供下列一項或數(shù)項反擔(dān)保：

經(jīng)甲方認(rèn)可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責(zé)任反擔(dān)保保證書。

以財產(chǎn)抵押押給甲方，以作為償付債務(wù)的擔(dān)保。雙方另訂“抵押合同”。其中抵押物的有關(guān)內(nèi)容見合同附件。

經(jīng)甲方認(rèn)可的其他方式反擔(dān)保措施。

2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責(zé)任的債務(wù)，甲方有權(quán)處分以上抵押物。

第四條當(dāng)承包商按保證責(zé)任規(guī)定向甲方索賠，且甲方認(rèn)為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責(zé)任規(guī)定，甲方出于履行擔(dān)保義務(wù)為乙方向承包商支付時，甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權(quán)，不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響，乙方不得以任何理由拒付。

第五條甲方有權(quán)自代償乙方收費(fèi)外，還要向乙方收取自代償之日起，按代償金額的_________‰/天乘以實(shí)際代償天數(shù)的補(bǔ)償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內(nèi)，無條件地向甲方償清全部款項、費(fèi)用及應(yīng)付補(bǔ)償金。

第六條擔(dān)保條款的修改。

乙方要求甲方修改擔(dān)保函內(nèi)容時，須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認(rèn)可文件，在增加擔(dān)保金額或擔(dān)保展期的情況下，乙方還必須相應(yīng)增加或延長對甲方的保障，否則甲方不接受乙方的修改申請。

第七條擔(dān)保費(fèi)用。

甲方在與乙方簽署擔(dān)保合同時，應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定向甲方支付擔(dān)保費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用

1.擔(dān)保費(fèi)：

擔(dān)保費(fèi)以擔(dān)保金額為基數(shù)，按年率_________%計收。

擔(dān)保費(fèi)計費(fèi)按月計算，不足一個月的按一個月計費(fèi)，在開具擔(dān)保函時一次性收費(fèi)。

2.其它費(fèi)用：

甲方因開具擔(dān)保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費(fèi)用，由乙方支付。

3.履約保證金：

部分委托人在申請甲方為其擔(dān)保前，需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金，該筆保證金主要用于債務(wù)到期后，乙方無法履行還款義務(wù)而產(chǎn)生的履約費(fèi)用，保證金以現(xiàn)金形式提供，數(shù)額為提供擔(dān)保金額的_________-_________%，當(dāng)乙方如期履行合同后，由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。

第八條爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時，雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應(yīng)的判決對合同各方均具有約束力。

第九條違約責(zé)任

1.甲方的責(zé)任

如果甲方未按本合同履行義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)罰款_________元給乙方。

如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使乙方遭受損失，則乙方有權(quán)要求甲方予以賠償。

2.乙方的責(zé)任

如果乙方違反本合同未履行義務(wù)，則應(yīng)支付違約金_________元給甲方。

如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù)，而使甲方遭受損失，則甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

第十條生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。

本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)_________份，承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。

甲方乙方

法定代表人法定代表人

日期：日期：

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇4

甲方：______________

乙方：______________

依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況：

1、工程名稱：______________

2、工程地點(diǎn)：______________市

3、工程內(nèi)容及承包范圍：祥見附表1

4、承包方式：包工包料，依照合同單價和甲方代表簽證的實(shí)際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進(jìn)行結(jié)算。

二、合同工期：

于_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，總工期為_______天。

三、質(zhì)量要求：

滿足設(shè)計圖紙要求。

四、合同造價：

工程預(yù)算總造價：

1、甲方責(zé)任：

(1)乙方進(jìn)場施工的一切有關(guān)手續(xù)均由甲方負(fù)責(zé)辦理好，施工期間如有需要甲方出面協(xié)調(diào)解決的事項，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

(2)甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好工地的其他施工單位，盡快清理施工場地，確保施工順利進(jìn)展。

(3)負(fù)責(zé)向乙方支付工程費(fèi)用。

2、乙方責(zé)任：

(1)乙方必須按合同圖紙及簽證要求，保質(zhì)、保量施工。

(2)乙方必須遵守甲方工地規(guī)章制度，服從甲方管理。

(3)乙方必須最好安全生產(chǎn)工作，若違章作業(yè)發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

(4)乙方必須按合同工期完工。

五、工期延誤：

對以下原因竣工日期推遲延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)工期相應(yīng)順延。

1、工程量變化或設(shè)計變更。

2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。

3、乙方原因經(jīng)甲方代表同意順延的其他情況。

六、工程驗收：

工程完工，乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產(chǎn)品合格證，甲方5天內(nèi)應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收、辦理有關(guān)簽證手續(xù)。

七、工程造價、付款方式及工程結(jié)束：

1、工程預(yù)算造價：依照合同單價(附表1)和實(shí)際完成工程量結(jié)算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進(jìn)行結(jié)算。

2、付款方式：

(1)合同簽訂之后，乙方進(jìn)場施工2天內(nèi)，甲方預(yù)付工程款金額為______________。

(2)工程竣工驗收合格之日起，一個月內(nèi)一次性結(jié)清工程余款。

八、違約責(zé)任

1、若乙方逾期交付使用，則按合同價的1%天向甲方支付違約金，甲方有權(quán)從待付款中扣除。

2、若由于乙方原因無法按時按量完工交付使用，致使甲方受到業(yè)主處罰的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方有權(quán)單方面終止合同。

3、若甲方未按合同支付工程款，則按合同價的_______%/天向乙方支付逾期滯納金。

4、如一方違約，按合同總價的_______%支付給對方。

5、本合同經(jīng)雙方代表簽字，蓋章后生效，雙方共同遵守，未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商解決，如補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等效力。

九、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，均具有同等效力。

甲方：______________乙方：______________

法人代表：______________法人代表：______________

經(jīng)辦人：______________經(jīng)辦人：______________

聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________

簽約地點(diǎn)：______________

日期：_______年_______月_______日

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇5

甲方：乙方：甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方負(fù)責(zé)設(shè)備制作、安裝、調(diào)試等工作。為了進(jìn)一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實(shí)設(shè)備安裝責(zé)任制，切實(shí)做好安裝期間安全工作，真正做到“三不傷害”即不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害，現(xiàn)甲方與乙方特簽訂設(shè)備安裝安全合同：

一、乙方在安裝期間，必須對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)、提高安全意識，不得在甲方生產(chǎn)區(qū)域及儲罐區(qū)地段吸煙。

二、乙方應(yīng)遵守甲方的動火、進(jìn)罐、登高等作業(yè)程序，辦好手續(xù)。

三、乙方在甲方安裝時，必須落實(shí)安全措施，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即停止作業(yè)，向甲方匯報。

四、乙方在安裝期間必須全帽及其它防護(hù)用品，采取相應(yīng)的安全措施。

五、乙方在安裝作業(yè)過程中，必須派專門監(jiān)護(hù)人進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。

六、施工的安全責(zé)任：

①、乙方必須認(rèn)真遵守甲方的有關(guān)安全規(guī)定，服從業(yè)主監(jiān)管，確保設(shè)備安裝時期安全。

②、乙方要加強(qiáng)施工過程中的安全管理，如有違反甲方有關(guān)安全規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)一次按甲方規(guī)定進(jìn)行處罰，如乙方違章發(fā)生人身安全、財產(chǎn)的損失事故，乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

七、本合同自簽訂日起生效至安裝結(jié)束止。

八、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，一式二份，雙方各一份。甲方：乙方：________年____月____日

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇6

發(fā)包方：公司承包方：公司依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條工程概況

1.工程名稱：工程

2.工程地點(diǎn)：____省

3.承包范圍及工作內(nèi)容：主廠房1

米層的集中控制室及鍋爐電子設(shè)備間、工程師室、交接班室、更衣室、過道、洗手間等相應(yīng)附屬工程的裝飾裝修,乙方服從甲方因工作需要而做出的具體安排。

4.開工、竣工日期：開工、竣工日期據(jù)業(yè)主提供條件及甲方的施工需求。

第二條分包方式雙方以包工包料方式分包本工程,但門窗、燈具由甲方購買乙方負(fù)責(zé)安裝，除此之外的所有材料均由乙方提供。

第三條合同價款本工程結(jié)算依據(jù)：96版的;和與其配套的;以及94版的;及相應(yīng)的費(fèi)用定額,人工單價21元工日，按Ⅲ類工程丙級取費(fèi),取費(fèi)后總結(jié)算值下浮5%。材料價格依據(jù)施工時由甲方材料科簽字認(rèn)可的采購價格按實(shí)調(diào)整。本合同價款中已包含乙方人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、工器具使用費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等完成本工程所需費(fèi)用，但稅金不在其中由甲方代扣代繳。同時，下述費(fèi)用也應(yīng)被認(rèn)為包含在乙方承包價款中：

與工程有關(guān)的風(fēng)險、責(zé)任等；

預(yù)防一般性自然災(zāi)害所采取的措施費(fèi)用；

辦理進(jìn)入工程所在地施工的施工許可證、施工人員暫住證、施工人員上崗證、通行證等證件的費(fèi)用；

因停水、停電、設(shè)計變更、質(zhì)量檢驗、機(jī)械維修、天氣影響、圖紙、設(shè)備和材料遲供、施工協(xié)調(diào)不及時等其他任何因素可能造成的窩工、停工、待工費(fèi)用；

現(xiàn)場材料、機(jī)械的保管發(fā)生的費(fèi)用，施工用水用電的費(fèi)用以及材料、機(jī)械的檢測試驗費(fèi)用。

與工程有關(guān)的零星用工費(fèi)用；

勞保、安全防護(hù)、文明施工的費(fèi)用；

政策性調(diào)整；

其他不可預(yù)見費(fèi)。另外下述費(fèi)用也已在費(fèi)率下浮中充分考慮，不再另行計取：

1)各種不可預(yù)見的施工措施費(fèi)用.

2)各工種交叉作業(yè)施工費(fèi)用.

3)成本保護(hù)及修復(fù)費(fèi)。

4)安全文明施工費(fèi)用，安全文明施工必須達(dá)到甲方和業(yè)主的安全文明施工要求，做到施工現(xiàn)場文明整潔，工完場地清.

5)材料二次倒運(yùn)費(fèi)用.

6)職工勞動保險費(fèi)。

7)場區(qū)內(nèi)設(shè)備、材料運(yùn)輸費(fèi)。

8)施工竣工期延長人工機(jī)械降效費(fèi)。

9)現(xiàn)場垃圾清理費(fèi)。

10)施工機(jī)具拆裝費(fèi)及進(jìn)出廠費(fèi).1

1)二次打孔打洞及修補(bǔ)費(fèi)用。

第四條合同文件的組成及解釋順序

1.下列文件作為本協(xié)議的組成部分：

(1)本建筑安裝工程承包合同及補(bǔ)充協(xié)議；

(2)中標(biāo)通知書；

(3)招標(biāo)文件及招標(biāo)文件補(bǔ)遺；

(4)乙方的投標(biāo)文件；

(5)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、有關(guān)技術(shù)文件和圖紙；

(6)其他有關(guān)文件。

2.上述各合同文件互為補(bǔ)充和解釋，如有不清或相互矛盾之處，應(yīng)以上面所列順序在前的為準(zhǔn)。

第五條雙方權(quán)利和義務(wù)

1.甲方權(quán)利和義務(wù)

(1)甲方根據(jù)工程進(jìn)度需要，及時向乙方提供設(shè)計圖紙及其他相關(guān)資料、組織乙方進(jìn)行圖紙會審。

(2)甲方應(yīng)及時檢查隱蔽工程，辦理工程量簽證，協(xié)調(diào)聯(lián)系。

(3)甲方有權(quán)對乙方的工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、技術(shù)資料等進(jìn)行監(jiān)督檢查；對于甲方提出的整改建議，乙方應(yīng)予以整改，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

(4)按合同約定辦理結(jié)算和付款。

(5)為乙方提供施工用水用電，水電費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

(6)在工程建設(shè)過程中，對乙方的工期、質(zhì)量、安全管理、履約能力、信譽(yù)等方面進(jìn)行動態(tài)評價，公布評價結(jié)果。甲方如認(rèn)為有必要時，可對乙方實(shí)施獎懲。2.乙方的權(quán)利和義務(wù)

(1)乙方不得將本工程轉(zhuǎn)包或分包。如乙方未能遵守此條款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)情節(jié)的輕重，甲方有權(quán)對乙方實(shí)施5萬元－50萬元的處罰直至終止本合同。如甲方對乙方實(shí)施了處罰，乙方無條件接受，并將轉(zhuǎn)包或分包的工程按本合同的要求及時整改達(dá)到甲方滿意為止。如甲方終止了同乙方簽訂的本合同，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)；且乙方同意對已完成的工程量按80％向甲方結(jié)算，另外的20％用于對甲方的補(bǔ)償。

(2)在簽訂合同后，按合同約定或甲方指定的日期及時開工。在工程建設(shè)過程中，乙方接受甲方依據(jù)

第五條

第一款

的規(guī)定對乙方進(jìn)行的評價。在質(zhì)量、安全管理方面出現(xiàn)事故時，按事故的責(zé)任大小，甲方對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，其額度分別為結(jié)算額的3％－8％，乙方無條件接受。

(3)嚴(yán)格按照施工圖及其他技術(shù)資料進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量；按合同約定的時間竣工和交付。

(4)未經(jīng)甲方同意，乙方不得將設(shè)計文件及相關(guān)資料提供給

第三方。

(5)執(zhí)行甲方的指令和變更。

(6)乙方駐工地代表行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)。乙方駐工地代表易人時應(yīng)提前7天書面通知甲方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

(7)乙方應(yīng)將其在施工過程中發(fā)現(xiàn)的工程設(shè)計或技術(shù)規(guī)范中的錯誤、遺漏、誤差和缺陷及時通知甲方。

(8)及時向甲方報送隱蔽工程驗收通知、竣工驗收通知、結(jié)算資料及甲方要求的其他資料。

(9)隨時注意當(dāng)?shù)貧庀蟛块T的預(yù)報，做好預(yù)防風(fēng)、雷、雨、震等自然災(zāi)害的措施，以保證施工人員及機(jī)械、設(shè)備的安全。

(10)已完工工程未交付甲方前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)修復(fù)。(1

1)遵守甲方的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊與體系程序》的要求，遵守甲方的安全文明施工、衛(wèi)生、質(zhì)量、治安等管理規(guī)定，接受甲方對違反規(guī)定的乙方人員所做出的任何處罰，接受甲方的安全、質(zhì)量、治安的監(jiān)督檢查，并按甲方要求及時消除安全隱患及質(zhì)量缺陷。甲方的監(jiān)督檢查和指令并不能減輕或免除乙方的安全和質(zhì)量責(zé)任。(1

2)加強(qiáng)對施工人員的管理，遵守國家及各級政府的法令和規(guī)章，禁止實(shí)施有損甲方聲譽(yù)的行為。否則，甲方有權(quán)終止合同。(1

3)乙方應(yīng)及時向其雇傭的農(nóng)民工支付工資，嚴(yán)禁拖欠農(nóng)民工工資，應(yīng)遵守《承包方員工工資支付協(xié)議》。(1

4)乙方應(yīng)配備本項目施工的規(guī)程、規(guī)范、和驗評標(biāo)準(zhǔn)。(1

5)乙方自購材料質(zhì)量和價格必須在采購前報甲方相關(guān)管理部門備案,經(jīng)簽字認(rèn)可后方可購買。(1

6)未經(jīng)甲方許可乙方不得以甲方的名義從事包括材料采購、租賃設(shè)備和材料等業(yè)務(wù)在內(nèi)的一切經(jīng)營活動。否則甲方有權(quán)要求乙方賠償甲方的損失，并根據(jù)情節(jié)的輕重對乙方實(shí)施5萬元－50萬元的罰款，乙方無條件接受。罰款從乙方的工程款中扣除，不足部分由乙方另行支付。(1

7)乙方負(fù)責(zé)小型設(shè)備及車輛、材料的裝車、倒運(yùn)、卸車、保管及設(shè)備的防風(fēng)、防雨、防火以及腳手架、安全設(shè)施、自用材料倉庫的搭設(shè)拆除及其他輔助用工，上述費(fèi)用包含在承包價中不再另行計取。(1

8)乙方自備施工人員需要的安全帽、安全帶等防護(hù)用品及必需的安全設(shè)施，且必須合格有效且符合安規(guī)要求，同時施工人員必須配有本工種必須的合格安全防護(hù)用品，上述發(fā)生的費(fèi)用包含在承包價中不再另行計取。

第六條材料管理：詳見材料管理協(xié)議。

第七條工期管理

1.乙方應(yīng)按約定工期完成本工程，并接受甲方根據(jù)工程總進(jìn)度提出的任何工期計劃修改。除不可抗力或甲方代表認(rèn)可的其他原因，工期相應(yīng)順延外，其余不予順延。

2.乙方在施工中應(yīng)根據(jù)甲方的要求配備足夠的技術(shù)、管理人員和足夠的施工人員。如甲方認(rèn)為乙方不能按合同約定按時完工時，甲方有權(quán)要求乙方增加人力、機(jī)械、加班加點(diǎn)趕工，因趕工增加的費(fèi)用乙方自負(fù)，工期不予順延。如乙方仍不能按時完工時，甲方有權(quán)從乙方承包范圍內(nèi)拿出部分工程，委托

第三方進(jìn)行施工或終止合同，另擇施工單位施工。由此造成的費(fèi)用增加，從乙方的已完工程費(fèi)用中全額支付，給甲方造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其他要求

1.本工程適用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)：《火電施工質(zhì)量檢查及評定標(biāo)準(zhǔn)》、《電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范》及甲方的《工程質(zhì)量管理辦法》等。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

2.工程的質(zhì)量應(yīng)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，確保工程項目達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)省優(yōu)部優(yōu)工程，爭創(chuàng)國優(yōu)工程。

3.其他質(zhì)量要求：乙方應(yīng)努力提高自身施工工藝水平，消除質(zhì)量通病，嚴(yán)格貫徹徹執(zhí)行甲方質(zhì)量保證體系程序文件及相關(guān)文件

第九條質(zhì)量管理與驗收

1.乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖等設(shè)計文件施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到《火電施工質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》合同約定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

2.本合同工程各分項完成后，乙方應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量自檢，自檢合格后交甲方驗收；經(jīng)自檢或甲方驗收不合格時，乙方應(yīng)立即返工，發(fā)生的費(fèi)用自行承擔(dān)，合同工期不予順延。兩次驗收不合格，給予乙方一次性罰款1000元。

3.隱蔽工程和中間驗收：工程具備覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方驗收，并準(zhǔn)備驗收記錄。通知應(yīng)包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點(diǎn)等。工程驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。如甲方未能按時參加檢查驗收，乙方可自行驗收并做好記錄。當(dāng)甲方提出重新檢驗時，乙方應(yīng)予以配合。如檢驗結(jié)果不符合合同要求，費(fèi)用由乙方承擔(dān)；檢驗結(jié)果符合合同要求，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

4.乙方必須按照甲方質(zhì)保文件《16工程質(zhì)量管理辦法》《17外包隊伍質(zhì)量管理辦法》《19焊接管理辦法》和甲方或其項目工地的《工程質(zhì)量管理獎懲辦法》及其它有關(guān)質(zhì)量規(guī)定中的要求組織施工并承擔(dān)其責(zé)任。

5.乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行甲方《工程質(zhì)量通病防治手冊》中的要求，施工中杜絕質(zhì)量通病的發(fā)生，施工工藝達(dá)不到要求時，甲方有權(quán)要求乙方整改，乙方應(yīng)無條件服從，直到達(dá)到要求為止。

6.對于原電力部《火電工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱》和《火電、送變電工程重點(diǎn)項目質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱》要求的質(zhì)量監(jiān)督項目，乙方應(yīng)實(shí)施內(nèi)部施工全過程質(zhì)量監(jiān)督活動。工程完工自檢合格后編寫自檢報告，提請甲方及質(zhì)監(jiān)站檢查驗收，并積極配合。

7.乙方要積極配合甲方及監(jiān)理的一切與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量抽查、監(jiān)督和中間檢驗，嚴(yán)格執(zhí)行并積極配合上級部門的質(zhì)量監(jiān)督檢查，并履行在質(zhì)監(jiān)檢查中應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行并配合甲方或監(jiān)理履行工程開工、停工、復(fù)工有關(guān)程序和手續(xù)，實(shí)施甲方或監(jiān)理施工全過程的質(zhì)量控制要求。

8.乙方在工程竣工驗收合格后15天內(nèi)，根據(jù)甲方和業(yè)主的要求提供完整的竣工資料給甲方，未提供資料的不予結(jié)算。

9.工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工，乙方承擔(dān)返工費(fèi)用，工期不予順延。如工程施工質(zhì)量仍達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)終止合同，另擇施工單位施工，因另擇施工單位施工而增加的工程費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

10.乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行甲方項目工地的有關(guān)工程質(zhì)量管理規(guī)定。1

1.因乙方的工期、質(zhì)量問題使甲方被業(yè)主罰款時，甲方將按雙倍罰款對乙方進(jìn)行處罰。1

2.乙方應(yīng)建立技術(shù)、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，配備合格的人員常駐現(xiàn)場，滿足技術(shù)、質(zhì)量管理要求。

第十條工程停建或緩建由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作；按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方為乙方撤出提供必要條件，并按合同規(guī)定支付已完工程價款但不賠償因此給乙方造成的有關(guān)損失。

第十一條工程質(zhì)量保修

1.在本合同條件中，“保修期”一詞指：整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從竣工驗收合格并移交甲方之日起分別計算保修期。

2.建筑工程保修期：按建筑法及建筑條例新規(guī)定執(zhí)行。本工程保修期為________年。建設(shè)工程保修期，自工程竣工驗收合格之日算起。

3.保修期內(nèi)因乙方施工原因造成的工程質(zhì)量問題，乙方在得到甲方通知后24小時內(nèi)，應(yīng)立即趕到現(xiàn)場無償予以修復(fù)，否則甲方有權(quán)選擇其他施工隊伍進(jìn)行修復(fù)工作，修復(fù)費(fèi)用自保修金內(nèi)支付，不足部分由乙方支付。

第十二條合同價款支付

1.乙方承擔(dān)的工程完工后____日內(nèi)，乙方向甲方提交結(jié)算資料，甲方審核確認(rèn)后向乙方支付結(jié)算值的95%，留5%作為保修金。如在工程竣工驗收合格后________年內(nèi)無質(zhì)量問題，甲方將在此后30天內(nèi)無息支付保修金。

2.進(jìn)度款支付：由乙方提出申請，甲方工程人員核實(shí)工程量及經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，合同價款扣除保留金后的金額乘以當(dāng)月完成工程進(jìn)度百分比得到的金額的70%支付，支付程序執(zhí)行甲方規(guī)定。

第十三條合同價款的調(diào)整結(jié)算以具體完成的工程量為準(zhǔn)。

第十四條安全管理：詳見安全管理協(xié)議。

第十五條環(huán)境管理與文明施工

1.為保護(hù)工程建設(shè)環(huán)境，乙方應(yīng)當(dāng)遵守國家環(huán)境法律法規(guī)，應(yīng)接受甲方項目工地環(huán)境管理職能部門的管理，采取有效措施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理目標(biāo)，以保證甲方環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。

2.在施工過程中，乙方應(yīng)采取有效措施防止和減少粉塵、噪音。乙方不能隨意丟棄施工垃圾、含油廢棄物、危險廢棄物，應(yīng)將這些廢棄物放置到指定地點(diǎn)。乙方不能隨便排放污水，應(yīng)將污水排放到指定地點(diǎn)。

3.在施工過程中，乙方應(yīng)盡量避免已完工程的二次污染。

4.在生活區(qū)，乙方應(yīng)節(jié)約用水、用電，禁止“常流水”、“長明燈”。

第十六條違約責(zé)任

1.工程竣工后，在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)按照甲方規(guī)定時間及時無償修理，乙方不能修復(fù)的應(yīng)支付甲方的修復(fù)費(fèi)用并承擔(dān)違約責(zé)任。

2.乙方不能按合同工期竣工的按合同結(jié)算總價款日千分之三支付違約金，逾期違約金的總額不超過合同結(jié)算總價款的20%。

3.乙方單方違約使合同不能履行，應(yīng)賠償因此給甲方造成的損失。對已完成的工程量乙方同意向甲方結(jié)算已完成的工程量80％，另外的20％用于對甲方的補(bǔ)償。

4.乙方支付的違約金不足以賠償其違約給甲方造成的損失的，超出違約金的損失仍由乙方賠償。

5.乙方的違約金或因其違約給甲方造成的損失，甲方有權(quán)在合同價款中直接扣除，合同價款不足以支付的，由乙方另向甲方支付。

6.當(dāng)乙方有下列行為或情況之一時，甲方有權(quán)解除合同并追究乙方違約責(zé)任。

(1)乙方未能提供足夠的、熟練的勞動力滿足施工要求；

(2)工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題；

(3)安全管理存在較大隱患并拒絕整改的；

(4)違反國家法律法規(guī)和本合同約定的；

(5)乙方破產(chǎn)或處于清算中；當(dāng)上述行為或情況發(fā)生甲方解除了同乙方的合同時，對已完成的工程量乙方同意向甲方結(jié)算已完成的工程量80％，另外的20％用于對甲方的補(bǔ)償。

第十七條爭議與處理：雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，雙方同意向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。爭議發(fā)生后，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工的連續(xù)，保護(hù)好已完工程。除出現(xiàn)下列情況，雙方均同意停工外，不得停止施工，否則視為違約：

(1)雙方協(xié)議停止施工；

(2)司法機(jī)關(guān)要求停止施工。

第十八條其他：

1.合同的生效：本合同自雙方簽字或蓋章后生效。

2.合同份數(shù)：本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本8份，甲方7份，乙方1份。甲方：公司乙方：公司法定代表人或法定代表人或委托代理人委托代理人地址：____市地址：開戶銀行：銀行帳戶：合同簽訂日期：________年____月____日

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇7

甲方(采購方):________聯(lián)系電話:________

乙方(供貨安裝方):________聯(lián)系電話:________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調(diào)設(shè)備達(dá)成如下協(xié)議:

第一條甲方訂購及設(shè)備規(guī)格型號及數(shù)量，以及工程概況:

1、設(shè)備情況(詳見報價表):

2、安裝工程概況:工程地點(diǎn):開工日期:年____月____日竣工日期:年____月____日

第二條乙方工程材料進(jìn)場時，由甲方確認(rèn)并指定貨物堆放地點(diǎn)(甲方指定的地點(diǎn)必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負(fù)責(zé)。

第三條產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗收:

1、乙方負(fù)責(zé)中央空調(diào)設(shè)備的安裝、調(diào)試。

2、安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設(shè)計說明。乙方于工程竣工當(dāng)天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內(nèi)組織人員對工程進(jìn)行驗收，認(rèn)定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設(shè)計圖、選型方案為準(zhǔn);需更改設(shè)計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意;涉及機(jī)型調(diào)整的，須經(jīng)雙方洽商加以確認(rèn)。

第四條付款方式:

1、本合同價款為雙方合同工程款洽商價款;

2、本合同工程總價款為人民幣元(大寫:圓整)

3、合同簽定時,甲方支付乙方工程定金計人民幣元;大寫:圓整(計工程總價款的30%);

4、乙方工程材料及設(shè)備進(jìn)場，甲方驗收簽字后支付乙方二期工程款人民幣元，大寫:圓(計工程總價款的60%);

5、其余款項于設(shè)備調(diào)試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準(zhǔn))，甲方未付清全款以前，材料及空調(diào)設(shè)備權(quán)屬為乙方;乙方通知甲方驗收，一周內(nèi)甲方無故不參加驗收，視作驗收合格。

6、以上價款不含小區(qū)物管費(fèi)、含專用鉆孔機(jī)器鉆孔費(fèi)用、含設(shè)備吊裝費(fèi)。

第五條雙方責(zé)任

一、乙方責(zé)任:

1、工程現(xiàn)場乙方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作;

2、除洽商外，如乙方延期交工，應(yīng)向甲方支付違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達(dá)到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔(dān)。甲方簽字認(rèn)可的除外。

3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。

二、甲方責(zé)任:

1、工程現(xiàn)場甲方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)配合工作;

2、甲方負(fù)責(zé)空調(diào)內(nèi)外機(jī)電源的鋪設(shè)及室外機(jī)基座的建設(shè)。

3、甲方負(fù)責(zé)施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。

4、甲方中途終止工程，應(yīng)向乙方償付合同款的50%的違約金。

5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應(yīng)向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達(dá)到此限額后仍不能付款，一個月內(nèi)，乙方有權(quán)終止合同，并追回中央空調(diào)設(shè)備及附屬材料，且甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的經(jīng)濟(jì)損失，乙方也可追究甲方有關(guān)的法律責(zé)任。

5、甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號，應(yīng)及時通知乙方，并承擔(dān)乙方重復(fù)運(yùn)輸、保管、設(shè)備差價、材料損失等有關(guān)費(fèi)用。

6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

(1)工程量變化或設(shè)計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

第六條產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)條款

1.自驗收之日起,工程保修期為________年半(即18個月)。在質(zhì)量保證期外由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，則乙方收取基本維修費(fèi)用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費(fèi)用。

2.質(zhì)保期結(jié)束后，乙方為空調(diào)使用方提供終身有償維護(hù)服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。

第七條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。

第八條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。

第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十條由乙方提交并經(jīng)甲方確認(rèn)的本工程的設(shè)計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。

第十一條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：________乙方：________

代理人：_______代理人：________

電話：________電話：________

日期：________日期：________

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇8

園林建筑工程合同條款

發(fā)包方：

承包方：

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協(xié)議：

一、工程內(nèi)容：

包括我公司設(shè)計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。

二、工期：

1、開工日期：本項目工程工期從_________年?月?日起至_________年?月?日止，共?個日歷天。

2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款：

經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結(jié)算。

四、承建方式

乙方對水電及園建工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。

2、施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。

五、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場施工。

2、待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，?即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

六、程質(zhì)量要求：

1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結(jié)算：

乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同及《有關(guān)園林綠化標(biāo)準(zhǔn)》給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔(dān)因此造成的一切費(fèi)用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于三十三個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。

八、延期違約責(zé)任：

乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣_________元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣1000元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。

九、質(zhì)保內(nèi)容

質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

十、質(zhì)保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質(zhì)保期為十二個月。綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：

1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀(jì)守法。

3、開工前三天甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工場地，施工范圍內(nèi)用水、電位置、測量的基線和水準(zhǔn)點(diǎn)的位置，提供施工現(xiàn)場范圍內(nèi)地下管網(wǎng)圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權(quán)順延施工工期。

4、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進(jìn)度。

5、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。

6、工程竣工后，乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)垃圾的清理，做到工完場清。

十二、合同生效與終止：

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決?？裳a(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議，補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

委托代表：委托代表：

簽名：簽名：

簽訂日期：簽訂日期：

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇9

甲方(轉(zhuǎn)讓方)：身份證號：乙方(承接方)：身份證號：丙方(中介方)：甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方將房屋建筑工程總承包轉(zhuǎn)給乙方達(dá)成如下協(xié)議，望共同遵守：

一、承包方式

1、甲方將位于工程項目全部一次性轉(zhuǎn)給乙方，由乙方自行建設(shè)獨(dú)立管理，獨(dú)立建賬，獨(dú)立核算。

2、乙方執(zhí)行甲方與業(yè)主方簽定的合同，如需更改，在轉(zhuǎn)包成功前甲方應(yīng)積極配合乙方與業(yè)主方協(xié)商修訂。

二、轉(zhuǎn)讓相關(guān)費(fèi)用及付款方式

1、甲方向業(yè)主方所交保證金壹佰萬元(.00元)，由乙方承擔(dān)。簽定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾萬元整(元)，十個工作日內(nèi)再交柒拾萬元(元)。該保證金在乙方完成地下室二層、地面主體結(jié)構(gòu)四層梁、板、砼、澆、筑后由業(yè)主方一次性退還乙方。如業(yè)主方以其他理由拖欠此保證金，由甲方先墊付此保證金給乙方;因質(zhì)量問題引起的拖欠，甲方概不負(fù)責(zé)。

2、甲方前期投資建設(shè)的板房和其它費(fèi)用，由甲方和乙方清理單據(jù)，乙方另行計價給甲方。

3、乙方進(jìn)場后____月內(nèi)交管理費(fèi)(稅后)貳佰萬元整(元)給甲方。

4、甲方在業(yè)主方承包的單價按04定額上浮5%，甲方轉(zhuǎn)包給乙方按04定額上浮3%，其中2%仍歸甲方所有，乙方在業(yè)主方支付進(jìn)度款中按比例付給甲方。

5、甲方原掛靠興____市天壽建筑公司，管理費(fèi)為總承包費(fèi)的1%，轉(zhuǎn)包成功后由乙方繼續(xù)履行此義務(wù)。

三、稅費(fèi)和保險費(fèi)工程已全部轉(zhuǎn)給乙方，應(yīng)由乙方按國家規(guī)定交納各種稅費(fèi)和各種保險費(fèi)，甲方不負(fù)任何費(fèi)用。

四、工程進(jìn)度及竣工款

1、乙方完成地下室二層、地面主體結(jié)構(gòu)四層梁、板、砼、澆、筑15個工作日內(nèi)甲方按實(shí)際工程進(jìn)度款的60%付給乙方，時間為次月____日前。

2、工程完工后甲方支付乙方該項目工程總造價的80%進(jìn)度款。可轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支付，甲方不得以承兌匯票到銀行其它的票據(jù)支付工程進(jìn)度款，時間10個工作日內(nèi)。

3、每次拔進(jìn)度款，付帳后____日內(nèi)乙方開據(jù)相應(yīng)的金額發(fā)票給甲方。

4、工程竣工驗收后的30天內(nèi)辦理完工程結(jié)算，____日內(nèi)甲方支付乙方工程達(dá)到結(jié)算的總價的97%，保留3%為保修金，保修金期滿____月內(nèi)全部退還給乙方。

五、成立支公司

1、甲方在政策允許的情況下，應(yīng)在六枝成立四川XX公司。

2、成立支公司的目的是便于管理和交納各種稅費(fèi)。

六、違約責(zé)任

1、甲乙雙方簽定合同時乙方交給甲方的叁拾萬元MKM定金，乙方違約甲方不退還;如甲方違約，雙倍賠償乙方。

2、乙方進(jìn)場后如乙方資金不到位，造成工期拖延，甲方有權(quán)清退出場，并按工程的破方結(jié)算。

3、乙方建設(shè)工程投資到位，且按時保質(zhì)量完成工程量，而甲方不按第四條第

1、2款按時支付乙方工程進(jìn)度款，造成乙方的一切經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由甲方賠償乙方。

七、本協(xié)議不完善的事宜，甲乙雙方另外補(bǔ)充條款，完成合同的真實(shí)性、更加便于合作。

八、信息費(fèi)按甲乙雙方承諾支付。

九、有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí)，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，雙方同意提交項目合同簽定所在地仲裁委員會仲裁或者向甲方所在地法院提起訴訟解決。

十、本協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，中介人一份。三方簽字生效。甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：丙方(簽字)：________年____月____日

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇10

發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)

承包人：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

x項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，全長按米計算。

第二條：施工方案

1、護(hù)坡

(1)基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標(biāo)號為，磚要好質(zhì)量的青磚或紅磚)。

(2)拆除廁所旁房屋三間，作進(jìn)出路。

(3)完工后做圍墻10米左右。

(4)墻與岸間的空隙用泥土夯實(shí)，并在墻上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為日，暫定于自年月日起至年月日止，具體開工時間由甲方下達(dá)開工令后方可開始施工。

2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為元。

2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內(nèi)容，包工包料及其它一切費(fèi)用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費(fèi)用。

3、付款方式：竣工驗收后付元，除總金額的百分之五質(zhì)保金外，剩余部分付，質(zhì)保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。

第五條：甲方義務(wù)

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務(wù)

1、承包人負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監(jiān)督檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工的安全穩(wěn)定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。

第七條：施工安全

承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。

第八條：驗收

工程竣工驗收應(yīng)以《施工方案》和《質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)。如驗收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工。

第九條：違約責(zé)任

1、甲方應(yīng)按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應(yīng)向乙方支付違約金(按應(yīng)付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權(quán)單方面解除合同。

第十條：其它

本合同于年月日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。

發(fā)包單位(甲方)(蓋章)

授權(quán)代理人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：

承包人(簽字或蓋章)：聯(lián)系電話：

年月日

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇11

你好，建筑工程發(fā)生糾紛難以避免，想要提起上訴的話，這時候就需要上訴狀了，以下就是建筑工程上訴狀范文，供您參考：_________________

上訴人：_________________

被上訴人：_________________(刑事上訴狀無被上訴人)

上訴人因一案，不服人民法院年月日字第號，現(xiàn)提出上訴。

上訴請求：_________________

上訴理由：_________________

此致

人民法院

附：_________________本上訴狀副本份

上訴人：_________________

___年___月___日

[填寫說明]

1、上訴請求。首先要綜合敘述案情全貌，接著寫明原審裁判結(jié)果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求，是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。

2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言，而不是針對對方當(dāng)事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)認(rèn)定事實(shí)不清，主要證據(jù)不足;(2)原審確定性質(zhì)不當(dāng);(3)適用實(shí)體法不當(dāng);(4)違反了法定程序。

[注意事項]

1、上訴只能采用書面形式。如果當(dāng)事人僅在一審判決、裁定送達(dá)時口頭表示上訴而未在法定期間內(nèi)遞交上訴狀，則視為未提出上訴。

2、上訴是當(dāng)事人享有訴權(quán)，一審原、被告及被判決承擔(dān)責(zé)任的第三人均有權(quán)上訴。

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇12

甲方：________________

乙方;________________

甲、乙雙方本著精誠合作、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就相關(guān)租賃合作事宜，成如下，雙方共同遵守：

第一條：合作范圍

第二條：合作期限

第三條利潤分配和債務(wù)承擔(dān)

第四條：甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、負(fù)責(zé)提供活動場地，提供必要的活動協(xié)助。

2、雙方簽署合同之日起，甲方將其所屬項目現(xiàn)場制作工程部分委托乙方代理。

3、負(fù)責(zé)維護(hù)活動的治安秩序及保障乙方工作人員的人身安全，財物保管。

4、甲方應(yīng)按約定如期向乙方支付器材租用費(fèi)用，愈期3天無故不支付，則按每天5%的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付滯納金。

(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方管理及工作人員在甲方場所活動期間，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，自覺遵守甲方的規(guī)章制度，配合甲方管理人員的安排。

2、乙方必須根據(jù)甲方要求按時、按質(zhì)、按量地完成相關(guān)作業(yè)。

3、甲方有權(quán)根據(jù)乙方活動內(nèi)容及質(zhì)量提出合理建議，乙方需積極與甲方進(jìn)行協(xié)商，并根據(jù)協(xié)商結(jié)果作相應(yīng)調(diào)整。

第五條：雙方協(xié)商的其他條款

甲方(蓋章)：________________

乙方(蓋章)：________________

法定代表人(簽名)：________________

________年________月________日

建筑工程業(yè)主支付擔(dān)保合同范文篇13

發(fā)包方(以下稱甲方)：承包方(以下稱乙方)：根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就(填工程名稱)協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點(diǎn)：

二、工程范圍及內(nèi)容：工程量：平方米承包形式：

三、工期：

1、開工日期：

2、竣工日期：

3、合同總工期為工作日。期間如遇連續(xù)大雨等無法抗拒的特殊天氣，經(jīng)甲方和監(jiān)理簽字認(rèn)可后，工期可相應(yīng)順延。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采用下列：

1、工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu)獎;

2、工程質(zhì)量評定等級為優(yōu)良;

3、符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn);

4、雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)、具體為：

五、合同價款本合同工程價款結(jié)算采用下列種方式，且本工程支付工程款一律以稅票結(jié)算。

1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實(shí)結(jié)算。若變更增加工程量在5%以內(nèi),雙方不再簽訂補(bǔ)充協(xié)議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議

2、按實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算。并按下列約定執(zhí)行：

(1)工程預(yù)算價：(工程結(jié)束后按實(shí)結(jié)算)工程單價:(含外運(yùn)等其他一切費(fèi)用)

(2)所有工程量必須在每月____日前，由乙方向甲方提交月統(tǒng)計報表或已完工程量報告，須經(jīng)監(jiān)理及甲方審核同意。

(3)若涉及工程變更及增加工程量的，須經(jīng)甲方項目負(fù)責(zé)人下達(dá)指令，變更簽證除應(yīng)由監(jiān)理方簽字外，還須由甲方工程部和有關(guān)項目負(fù)責(zé)人簽字，并在實(shí)際發(fā)生日的____日內(nèi)報甲方計財部負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字，并由甲方分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，以及最終由總經(jīng)理審批后方可生效，否則甲方有權(quán)不予認(rèn)可。

(4)變更工程量在總承包價5%以內(nèi)，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。

(5)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及說明：土石方量測量執(zhí)行省市有關(guān)土石方驗收標(biāo)準(zhǔn)，土方量按實(shí)結(jié)算。

(6)工程量核算確認(rèn)方式說明:完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統(tǒng)計報表上報監(jiān)理，取得監(jiān)理、甲方的確認(rèn)后方可。

(7)合同協(xié)議一經(jīng)簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協(xié)議約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

六、付款方式(本工程支付工程款一律以稅票結(jié)算。

1、本工程預(yù)算款為：扣回工程預(yù)付款的方式為:

2、工程款按方式支付，具體為：

(1)本工程無預(yù)付款;

(2)按每月完成工程量統(tǒng)計報表，經(jīng)監(jiān)理、甲方審核確認(rèn)后，支付合格已完工工程款的%;

(3)總工程款的%作為質(zhì)量保證金，若無質(zhì)量問題及其它違約情形，待工程竣工驗收合格保修期滿后付清給乙方。相反，如存在質(zhì)量問題及出現(xiàn)其它違約情形，甲方有權(quán)直接扣付乙方質(zhì)保金，如給甲方造成的損失超過質(zhì)保金數(shù)額，乙方對超出部分仍應(yīng)予賠償。

七、材料、設(shè)備供應(yīng)：

八、質(zhì)量及驗收

1、工程質(zhì)量必須符合本協(xié)議第四條約定標(biāo)準(zhǔn)，并按現(xiàn)行國家驗收規(guī)范執(zhí)行。質(zhì)量保證期________年，如工程內(nèi)容涉及主體結(jié)構(gòu)的，應(yīng)終身質(zhì)保。

2、項目經(jīng)理須持有省建委核發(fā)的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經(jīng)理在現(xiàn)場的時間每天不低于小時，負(fù)責(zé)處理工程上有關(guān)事務(wù)。

3、乙方所有進(jìn)場人員未經(jīng)甲方認(rèn)可不得任意調(diào)換，若確實(shí)需更換，應(yīng)提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調(diào)換人員達(dá)30%時，甲方有權(quán)終止合同，乙方無條件退場。

4、工程質(zhì)量驗收必須按規(guī)范進(jìn)行，所有工程資料須與工程施工同步進(jìn)行，隨時供有關(guān)部門及人員查閱，不合格資料及時修正。

5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經(jīng)甲方及監(jiān)理簽字驗收后方可進(jìn)行下道工序施工。

6、甲方及監(jiān)理應(yīng)在收到乙方請驗報告后小時內(nèi)驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，或經(jīng)兩次整改仍不符合要求，甲方有權(quán)根據(jù)情況要求支付違約金，嚴(yán)重的責(zé)令退場，一切損失由乙方負(fù)責(zé)。

7、竣工后，乙方應(yīng)書面通知甲方及監(jiān)理驗收，乙方在竣工后天內(nèi)提供符合規(guī)范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應(yīng)一式份。

8、其他約定：按圖紙說明施工，達(dá)到甲方、監(jiān)理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

九、施工組織與工期

1、乙方在收到甲方正式施工圖紙____日內(nèi)向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關(guān)手續(xù)，甲方對乙方的施工組織方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)，安排圖紙技術(shù)交底。

2、乙方必須按合同工期和批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃組織施工，接受甲方、監(jiān)理對工程進(jìn)度的`監(jiān)督、檢查，工程實(shí)際進(jìn)度與計劃不符時，甲方、監(jiān)理有權(quán)責(zé)令限期改進(jìn)，乙方應(yīng)按甲方、監(jiān)理的要求提出整改措施報甲方、監(jiān)理審批后執(zhí)行，期間趕工費(fèi)用由乙方自理。月進(jìn)度明顯滯后于進(jìn)度計劃時，甲方有權(quán)暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權(quán)調(diào)換施工隊伍，乙方應(yīng)在按到甲方退場通知的____日內(nèi)無條件退場，并撤出所有人員及設(shè)備，工程款按實(shí)際完成工程量的%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2‰承擔(dān)延期違約金，造成其它損失的，應(yīng)全額賠償。

3、項目經(jīng)理：現(xiàn)場代表(乙方)：監(jiān)理：現(xiàn)場代表(甲方)：

4、施工中的水、電、食宿、工具等設(shè)施的約定：乙方自行解決

十、安全及文明施工與管理

1、乙方須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全操作管理規(guī)范。

2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負(fù)。

3、特殊工程需持有勞動部門核發(fā)的上崗證，持證上崗。

4、在施工過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)部糾紛，由乙方自行處理并承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5、所有機(jī)械設(shè)備需滿足工程施工需要，特殊設(shè)備須有安檢證明。

6、乙方應(yīng)按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門規(guī)定進(jìn)行施工場地標(biāo)準(zhǔn)化管理，因標(biāo)準(zhǔn)化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔(dān)。

7、乙方應(yīng)優(yōu)先發(fā)放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關(guān)問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權(quán)采取解除合同、責(zé)令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。十

一、甲方責(zé)任

1、按約定提供圖紙資料，及進(jìn)行圖紙技術(shù)交底。

2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現(xiàn)，應(yīng)與乙方協(xié)商，并可視不同情況向乙方承擔(dān)應(yīng)付款部分的銀行貸款利息。

4、履行其它本協(xié)議約定的義務(wù)以及負(fù)責(zé)十

二、乙方責(zé)任

1、按約定保質(zhì)保量的完成施工任務(wù)，符合工期及質(zhì)量要求。

2、必須服從甲方現(xiàn)場管理，遵守法律及及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度，維護(hù)甲方聲譽(yù)，如發(fā)現(xiàn)故意損害聲譽(yù)，嚴(yán)重違反紀(jì)律，違反協(xié)議內(nèi)容的行為，甲方有權(quán)給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至終止合同。

3、應(yīng)注意保護(hù)生態(tài)環(huán)境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設(shè)施，注意護(hù)林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當(dāng)手段，否則，甲方有權(quán)責(zé)令其退場，一切后果由乙方承擔(dān)。

5、質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方電話或書面通知____日內(nèi)進(jìn)場維修，____日內(nèi)維修完畢，否則維修費(fèi)從質(zhì)保金中扣減。

6、乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，主動對工程項目進(jìn)行質(zhì)量跟蹤回訪。十

三、違約責(zé)任

1、雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守協(xié)議，如有違反，按本協(xié)議相關(guān)約定承擔(dān)違約責(zé)任。

2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的承擔(dān)違約金，或每天按1000元向甲方支付違約金。

3、如出現(xiàn)質(zhì)量問題，以及違反本協(xié)議其它約定，乙方除應(yīng)賠償給甲方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔(dān)違約金。十

四、附則

1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。

2、本協(xié)議于________年____月____日在簽署。

3、本協(xié)議一經(jīng)簽字，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

4、本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。甲方(簽章)：法定代表人：授權(quán)代表(簽字)：(字)：________年____月____日乙方(簽章)：法定代表人：授權(quán)代表(簽章)________年____月____日工程工程合同篇10甲方：乙方：按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包條例》，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下合同條款：

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、建筑面積：

3、工程地點(diǎn)：

二、承包形式：(含輔材，見附表

1)

三、承包范圍：

四、施工工期：

1、以發(fā)包方的工期提前兩個月為準(zhǔn)。

2、由于業(yè)主和甲方原因造成工期拖延，乙方工期相應(yīng)順延;由于乙方原因拖延工期，甲方按乙方結(jié)算總額每天萬分之三進(jìn)行處罰。

五、工程質(zhì)量：

1、質(zhì)量等級優(yōu)良，乙方確保清水砼(如實(shí)行新的驗收標(biāo)準(zhǔn)另行協(xié)商);

2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行國家建筑安裝工程施工驗收規(guī)范和建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行組織施工;

3、乙方必須按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計要求及甲方的指令施工，由乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量事故及返工、修改，乙方承擔(dān)一切責(zé)任及費(fèi)用;

4、隱蔽工程驗收由乙方提供自檢報告，甲方進(jìn)行驗收，所有的隱蔽工程必須驗收合格后，乙方方可進(jìn)行下道工序的施工，否則一切責(zé)任由乙方承擔(dān);

5、乙方必須按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的文件制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，在施工過程中甲方有權(quán)按照本企業(yè)的質(zhì)量管理獎罰標(biāo)準(zhǔn)對乙方進(jìn)行獎罰;

6、乙方施工的工程質(zhì)量低于本合同約定標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)進(jìn)行處罰，乙方負(fù)責(zé)無償整改和返工，同時承擔(dān)業(yè)主對甲方相應(yīng)的罰款;

7、乙方施工因質(zhì)量未能滿足本合同承諾，甲方有權(quán)單方解除合同。

六、甲方責(zé)任：

1.提供施工圖及有關(guān)技術(shù)資料三套。

2.辦理施工方面的有關(guān)手續(xù)及現(xiàn)場三通一平工作。

3.提供生產(chǎn)所需的大型機(jī)械，電器設(shè)備不含三級以下(見附表

2)及臨設(shè)(包括職工宿舍、廁所、食堂、辦公用房、水、電)。

4.提供施工組織設(shè)計、圖紙會審及施工技術(shù)交底和施工安全交底，對企業(yè)的質(zhì)量管理獎罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底，以及工程的定位復(fù)測、工程點(diǎn)交，現(xiàn)場配備機(jī)電工。

5、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣髀毮懿块T的關(guān)系

7、甲方按合同約定確認(rèn)乙方工作量，并及時拔付工程款，逾期拔款，賠償乙方