版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
第22頁共22頁原材料承?攬加工合?同樣書?承攬方:?____?_地址?:___?__電?話:__?___?定作方:?____?_地址?:___?__電?話:__?___?定作方委?托承攬方?加工__?___,?經雙方充?分協商,?特訂立本?合同,以?便共同遵?守。第?一條加工?成品第?二條加工?成品質量?要求第?三條原材?料的提供?辦法及規(guī)?格、數量?、質量?1、(用?承攬方原?料完成工?作的)承?攬方必須?依照合同?規(guī)定選用?原材料,?并接受定?作方檢驗?。承攬方?隱瞞原材?料的缺陷?或者用不?符合合同?規(guī)定的原?材料而影?響定作質?量時,定?作方有權?要求重作?、修理、?減少價款?或退貨。?2、(?用定作方?原材料完?成工作的?,應當明?確規(guī)定原?材料的消?耗定額)?定作方應?按合同規(guī)?定的時間?、數量、?質量、規(guī)?格提供原?材料,承?攬方對定?作方提供?的原材料?要按合同?規(guī)定及時?檢驗,不?符合要求?的,應立?即通知定?作方調換?或補齊。?承攬方對?定作方提?供的原材?料不得擅?自更換,?對修理的?物品不得?偷換零部?件。3?、交(提?)原材料?等物品日?期計算,?參照第七?條規(guī)定執(zhí)?行。第?四條技術?資料、圖?紙?zhí)峁┺k?法1、?承攬方在?依照定作?方的要求?進行工作?期間,發(fā)?現提供的?圖紙或技?術要求不?合理,應?當及時通?知定作方?;定作方?應當在規(guī)?定的時間?內回復,?提出修改?意見。承?攬方在規(guī)?定的時間?內未得到?答復,有?權停止工?作,并及?時通知定?作方,因?此造成的?損失,由?定作方賠?償。2?、承攬方?對于承攬?的工作,?如果定作?方要求保?密,應當?嚴格遵守?,未經定?作方許可?不得留存?技術資料?的復制品?。3、?定作方應?當按規(guī)定?日期提供?技術資料?、圖紙等?。第五?條價款或?酬金價?款或酬金?,按照國?家或主管?部門的規(guī)?定執(zhí)行,?沒有規(guī)定?的由當事?人雙方商?定。第?六條驗收?標準和方?法1、?按照合同?規(guī)定的質?量要求、?圖紙和樣?品作為驗?收標準。?2、定?作方應當?按合同規(guī)?定的期限?驗收承攬?方所完成?的工作。?驗收前承?攬方應當?向定作方?提交必需?的技術資?料和有關?質量證明?。對短期?檢驗難以?發(fā)現質量?缺陷的定?作物或項?目,應當?由雙方協?商,在合?同中規(guī)定?保證期限?。保證期?限內發(fā)生?問題,除?定作方使?用、保管?不當等原?因而造成?質量問題?的以外,?由承攬方?負責修復?或退換。?3、當?事人雙方?對承攬的?定作物和?項目質量?在檢驗中?發(fā)生爭議?時,可由?法定質量?監(jiān)督檢驗?機構提供?檢驗證明?。第七?條交貨的?時間和地?點1、?交(提)?定作物期?限應當按?照合同規(guī)?定履行。?任何一方?要求提前?或延期交?(提)定?作物,應?當在事先?與對方達?成協議,?并按協議?執(zhí)行。?2、交(?提)定作?物日期計?算:承攬?方自備運?輸工具送?交定作物?的以定作?方接收的?戳記日期?為準;委?托運輸部?門運輸的?,以發(fā)運?定作物時?承運部門?簽發(fā)戳記?日期為準?;自提定?作物的,?以承攬方?通知的提?取日期為?準,但承?攬方在發(fā)?出提取定?作物通知?中,必須?留給定作?方以必要?的途中時?間;雙方?另有約定?的,按約?定的方法?計算。?第八條包?裝要求及?費用負擔?第九條?運輸辦法?及費用負?擔第十?條轉包?1、乙方?(同意或?不同意)?將定作物?的主要工?作交由第?三人完成?;2、?乙方同意?甲方將定?作物的主?要工作交?由第三人?完成的:?(1)?乙方可以?交由第三?人完成的?工作包括?:(2?)乙方應?當就該第?三人完成?的工作成?果向甲方?負責。?3、乙方?未經甲方?同意將主?要工作交?由第三人?的,甲方?有權解除?合同。?4、乙方?可以將其?承攬的輔?助工作交?由第三人?完成。乙?方將其承?攬的輔助?工作交由?第三人完?成的,應?當就該第?三人完成?的工作成?果向甲方?負責。?第十一條?其他約定?第十二?條承攬方?的違約責?任1、?未按合同?規(guī)定的質?量交付定?作物或完?成工作,?定作方同?意利用的?,應當按?質論價,?酌減酬金?或價款;?不同意利?用的,應?當負責修?整或調換?,并承擔?逾期交付?的責任;?經過修整?或調換后?,仍不符?合合同規(guī)?定的,定?作方有權?拒收,由?此造成的?損失由承?攬方賠償?。2、?交付定作?物或完成?工作的數?量少于合?同規(guī)定,?定作方仍?然需要的?,應當照?數補齊,?補交部分?按逾期交?付處理;?少交、遲?交部分定?作方不再?需要的,?承攬方應?賠償定作?方因此造?成的損失?。3、?未按合同?規(guī)包裝定?作物,需?返修或重?新包裝的?,應當負?責返修或?重新包裝?,并承擔?因此而支?付的費用?。定作方?不要求返?修或重新?包裝而要?求賠償損?失的,承?攬方應當?償付定作?方該不合?格包裝物?低于合格?包裝物的?價值部分?。因包裝?不符合同?規(guī)定造成?定作物毀?損、滅失?的,由承?攬方賠償?損失。?4、逾期?交付定作?物(包括?返修、更?換、補交?等),應?當向定作?方償付違?約金__?___元?;(合同?中無具體?規(guī)定的,?應當比照?中國人民?銀行有關?延期付款?的規(guī)定,?按逾期交?付部分的?價款總額?計算,向?定作方償?付違約金?)以酬金?計算的,?每逾期一?天,按逾?期交付部?分的酬金?總額的千?分之一償?付違約金?。未經?定作方同?意,提前?交付定作?物,定作?方有權拒?收。5?、不能交?付定作物?或不能完?成工作的?,應當償?付不能交?付定作物?或不能完?成工作部?分價款總?值的__?___%?(10%?~30%?)或酬金?總額的_?____?%(20?%~60?%)的違?約金。?6、異地?交付的定?作物不符?合合同規(guī)?定,暫由?定作方代?保管時,?應當償付?定作方實?際支付的?保管、保?養(yǎng)費。?7、實行?代運或送?貨的定作?物,錯發(fā)?到達地點?或接收單?位(人)?,除按合?同規(guī)定負?責運到指?定地點或?接收單位?(人)外?,并承擔?因此多付?的運雜費?和逾期交?付定作物?的責任。?8、由?于保管不?善致使定?作方提供?的原材料?、設備、?包裝物及?其他物品?毀損、滅?失的,應?當償付定?作方因此?造成的損?失。9?、未按合?同規(guī)定的?辦法和期?限對定作?方提供的?原材料進?行檢驗,?或經檢驗?發(fā)現原材?料不符合?要求而未?按合同規(guī)?定的期限?通知定作?方調換、?補齊的,?由承攬方?對工作質?量、數量?承擔責任?。10?、擅自調?換定作方?提供的原?材料或修?理物的零?部件,定?作方有權?拒收,承?攬方應賠?償定作方?因此造成?的損失。?如定作方?要求重作?或重新修?理,應當?按定作方?要求辦理?,并承擔?逾期交付?的責任。?第十三?條定作方?的違約責?任1、?中途變更?定作物的?數量、規(guī)?格、質量?或設計等?,應當賠?償承攬方?因此造成?的損失。?2、中?途廢止合?同,屬承?攬方提供?原村料的?,償付承?攬方的未?履行部分?價款總值?的___?__%(?10%~?30%幅?度)的違?約金;不?屬承攬方?提供原材?料的,償?付承攬方?以未履行?部分酬金?總額的_?____?%(20?%~60?%的幅度?)違約金?。3、?未按合同?規(guī)定的時?間和要求?向承攬方?提供原材?料、技術?資料、包?裝物等或?未完成必?要的輔助?工作和準?備工作,?承攬方有?權解除合?同,定作?方應當賠?償承攬方?因此而造?成的損失?;承攬方?不要求解?除合同的?,除交付?定作物的?日期得以?順延外,?定作方應?當償付承?攬方停工?待料的損?失。4?、超過合?同規(guī)定期?限領取定?作物的,?除按本條?第五款規(guī)?定償付違?約金外,?還應當承?擔承攬方?實際支付?的保管、?保養(yǎng)費。?定作方超?過領取期?限6個月?不領取定?作物的,?承攬方有?權將定作?物變賣,?所得價款?在扣除報?酬、保管?、保養(yǎng)費?后,退還?給定作方?;變賣定?作物所得?少于報酬?、保管、?保養(yǎng)費時?,定作方?還應補償?不足部分?;如定作?物不能變?賣,應當?賠償承攬?方的損失?。5、?超過合同?規(guī)定日期?付款,應?當比照中?國人民銀?行有關延?期付款的?規(guī)定向承?攬方償付?違約金;?以酬金計?算的,每?逾期一天?,按酬金?總額的千?分之一償?付違約金?。6、?無故拒絕?接收定作?物,應當?賠償承攬?方因此造?成的損失?及運輸部?門的罰款?。7、?變更交付?定作物地?點或接收?單位(人?),承擔?因此而多?支出的費?用。第?十四條不?可抗力?在合同規(guī)?定的履行?期限內,?由于不可?抗力致使?定作物或?原材料毀?損、滅失?的,承攬?方在取得?合法證明?后,可免?予承擔違?約責任,?在定作方?遲延接受?或無故拒?收期間發(fā)?生的,定?作方應當?承擔責任?,并賠償?承攬方由?此造成的?損失。?第十五條?糾紛的處?理加工?承攬合同?發(fā)生糾紛?時,當事?人雙方應?協商解決?;協商不?成按(_?____?)項處理?:1、?向___?__機關?申請__?___;?2、向?人民法院?起訴。?本合同自?____?_年__?___月?____?_日起生?效,合同?履行完畢?即失效,?本合同執(zhí)?行期間,?雙方不得?隨意變更?和解除合?同,合同?如有未盡?事宜,由?雙方共同?協商,做?出補充規(guī)?定,補充?規(guī)定與本?合同具有?同等效力?。本合?同正本一?式二份,?定作方和?承攬方各?執(zhí)一份;?合同副本?一式__?___份?,交__?___(?如經鑒證?或公證,?則應送鑒?證機關或?公證機關?)各留存?一份,正?副本具有?同等法律?效力。?定作方:?____?_代表?人:__?___?____?_年__?___月?____?_日承?攬方:_?____?代表人?:___?___?____?年___?__月_?____?日原材?料承攬加?工合同樣?書(二)?簽定日?期:__?___年?____?_月__?___日?定作方?(甲方)?:___?__電?話:__?___?承攬方(?乙方):?____?_電話?:___?__經?雙方協商?,簽定本?加工承攬?合同,并?嚴肅履行?。品名?____?_規(guī)格?____?_單位_?____?數量__?___加?工費__?___單?價___?__金額?定作方?供應原材?料:__?___?原材料_?____?規(guī)格_?____?單位__?___數?量___?__日期?____?_成品_?____?單位耗用?量___?__1?.技術資?料、圖紙?提供辦法?:___?__。?2.產品?檢驗標準?和方法:?____?_。3?.交貨地?點及運輸?辦法、運?雜費用和?負擔:_?____?。4.?貨款及費?用結算辦?法及期限?:___?__。?5.本合?同自雙方?簽訂之日?起生效,?合同履行?完畢即失?效。甲?方(蓋章?):__?___?乙方(蓋?章):_?____?原材料?承攬加工?合同樣書?(三)?承攬方(?甲方):?____?_定作?方(乙方?):__?___?甲乙雙方?為了保證?全面地履?行各自的?義務,簽?訂本合同?,共同信?守執(zhí)行。?第一條?甲方加工?定作物的?名稱、規(guī)?格、質量?、數量、?加工費?定作物名?稱:__?___?型號:_?____?規(guī)格:?____?_質量?要求:_?____?計量單?位:__?___?數量:_?____?加工費?:___?__單?位總價:?____?_第二?條加工成?品的完工?時間、檢?驗標準與?方法、包?裝標準與?費用承擔?定作物名?稱完工時?間檢驗時?間地點檢?驗標準與?方法包裝?標準包裝?費承擔。?第三條?加工成品?的交付時?間、地點?、運輸方?法與運費?承擔定作?物名稱交?付時間交?付地點運?輸方法運?輸價款承?擔。第?四條乙方?提供原材?料名稱、?規(guī)格、質?量、數量?、價款等?及圖紙、?技術資料?。材料?名稱:_?____?型號:?____?_規(guī)格?:___?__質?量要求:?____?_計量?單位:_?____?數量:?____?_單價?:___?__總?價:__?___?圖紙、技?:___?__術?資料及:?____?_交付?時間:_?____?第五條?原材料交?付時間、?地點、包?裝、檢驗?方法、運?輸材料?名稱:_?____?交付時?間:__?___?交付地點?:___?__交?付數量:?____?_包裝?要求:_?____?檢驗方?法:__?___?運輸方法?:___?__運?費承擔:?第六條?加工費結?算辦法與?時間__?___。?第七條?乙方應于?____?_年__?___月?____?_日前向?甲方交付?定金__?___元?;乙方應?于___?__年_?____?月___?__日前?向甲方交?付預付款?____?_元。乙?方不履行?合同的,?無權請求?返還定金?。甲方不?履行合同?的,除承?擔違約責?任外,必?須如數返?還預付款?。乙方不?履行合同?的,可以?把預付款?抵作違約?金和賠償?金,有余?款可以請?求返還。?第八條?甲方的違?約責任?1.甲方?如未按合?同規(guī)定的?質量交付?定作物,?乙方同意?利用的,?應當按質?論價;不?同意利用?的,甲方?應當負責?修理或調?換,并承?擔逾期交?付的責任?;經過修?整或調整?后,仍不?符合合同?規(guī)定的有?權拒收,?由此造成?的損失由?甲方賠償?。2.?甲方交付?定作物的?數量少于?合同規(guī)定?的,乙方?仍然需要?的,甲方?應當照數?補齊,補?交部分按?逾期交付?處理;乙?方不再需?要的,有?權解除合?同,因此?造成的損?失由甲方?賠償。?3.因甲?方包裝不?善造成定?作物毀損?的,由甲?方賠償損?失。4?.甲方逾?期交付定?作物,應?當向乙方?償付違約?金,每逾?期一天,?按逾期交?付部分的?價款總額?的___?__‰償?付違約金?。5.?甲方不能?交付定作?物的,應?向乙方償?付不能交?付定作物?部分價款?總值__?___%?的違約金?。6.?由甲方負?責送貨的?,如運輸?中造成定?作物損壞?,甲方應?當負責修?理,達到?合同規(guī)定?的質量要?求,否則?乙方有權?拒收。?第九條乙?方的違約?責任1?.乙方如?中途變更?定作物的?數量、規(guī)?格、質量?或設計等?,應當賠?償甲方因?此造成的?損失。?2.乙方?如中途廢?止合同,?應償付甲?方未履行?部分定作?物價款總?值___?__%的?違約金。?3.乙?方如未按?合同規(guī)定?的時間向?甲方提供?圖紙和其?它技術資?料,除交?付定作物?的日期得?以順延外?,乙方應?當償付甲?方因停工?待料的損?失。4?.乙方如?超過合同?規(guī)定日期?付款,應?當比照中?國人民銀?行有關延?期付款的?規(guī)定,向?甲方償付?違約金。?5.乙?方如無故?拒絕接收?定作物,?應當賠償?甲方因此?造成的損?失。6?.乙方如?變更交付?定作物地?點,應承?擔因此而?多支出的?費用。?第十條聲?明及保證?(一)?甲方:?1.甲方?為一家依?法設立并?合法存續(xù)?的企業(yè),?有權簽署?并有能力?履行本合?同。2?.甲方簽?署和履行?本合同所?需的一切?手續(xù)均已?辦妥并合?法有效。?3.在?簽署本合?同時,任?何法院、?____?_機構、?____?_或監(jiān)管?機構均未?作出任何?足以對甲?方履行本?合同產生?重大不利?影響的判?決、裁定?、裁決或?具體行政?行為。?4.甲?方為簽署?本合同所?需的內部?授權程序?均已完成?,本合同?的簽署人?是甲方的?法定代表?人或授權?代表人。?本合同生?效后即對?合同雙方?具有法律?約束力。?(二)?乙方:?1.乙方?為一家依?法設立并?合法存續(xù)?的企業(yè),?有權簽署?并有能力?履行本合?同。2?.乙方簽?署和履行?本合同所?需的一切?手續(xù)均已?辦妥并合?法有效。?3.在?簽署本合?同時,任?何法院、?____?_機構、?____?_或監(jiān)管?機構均未?作出任何?足以對乙?方履行本?合同產生?重大不利?影響的判?決、裁定?、裁決或?具體行政?行為。?4.乙方?為簽署本?合同所需?的內部授?權程序均?已完成,?本合同的?簽署人是?乙方的法?定代表人?或授權代?表人。本?合同生效?后即對合?同雙方具?有法律約?束力。?第十一條?保密雙?方保證對?從另一方?取得且無?法自公開?渠道獲得?的商業(yè)秘?密(技術?信息、經?營信息及?其他商業(yè)?秘密)予?以保密。?未經該商?業(yè)秘密的?原提供方?同意,一?方不得向?任何第三?方泄露該?商業(yè)秘密?的全部或?部分內容?。但法律?、法規(guī)另?有規(guī)定或?雙方另有?約定的除?外。保密?期限為_?____?年。第?十二條不?可抗力?本合同所?稱不可抗?力是指不?能預見、?不能克服?、不能避?免并對一?方當事人?造成重大?影響的客?觀事件,?包括但不?限于自然?災害如洪?水、地震?、火災和?風暴等以?及社會事?件如戰(zhàn)爭?、___?__、政?府行為等?。如因?不可抗力?事件的發(fā)?生導致合?同無法履?行時,遇?不可抗力?的一方應?立即將事?故情況書?面告知另?一方,并?應在__?___天?內,提供?事故詳情?及合同不?能履行或?者需要延?期履行的?書面資料?,雙方認?可后協商?終止合同?或暫時延?遲合同的?履行。?第十三條?通知1?.根據本?合同需要?發(fā)出的全?部通知以?及雙方的?文件往來?及與本合?同有關的?通知和要?求等,必?須用書面?形式,可?采用__?___(?書信、傳?真、電報?、當面送?交等方式?)傳遞。?以上方式?無法送達?的,方可?采取公告?送達的方?式。2?.各方通?訊地址如?下:__?___。?3.一?方變更通?知或通訊?地址,應?自變更之?日起__?___日?內,以書?面形式通?知對方;?否則,由?未通知方?承擔由此?而引起的?相應責任?。第十?四條爭議?的處理?1.本合?同受__?___國?法律管轄?并按其進?行解釋。?2.本?合同在履?行過程中?發(fā)生的爭?議,由雙?方當事人?協商解決?,也可由?有關部門?調解;協?商或調解?不成的,?按下列第?____?_種方式?解決:?(1)提?交___?__委員?會___?__;?(2)依?法向人民?法院起訴?。第十?五條解釋?本合同?的理解與?解釋應依?據合同目?的和文本?原義進行?,本合同?的標題僅?是為了閱?讀方便而?設,不應?影響本合?同的解釋?。第十?六條補充?與附件?本合同未?盡事宜,?依照有關?法律、法?規(guī)執(zhí)行,?法律、法?規(guī)未作規(guī)?定的,甲?乙雙方可?以達成書?面補充協?議。本合?同的附件?和補充協?議均為本?合同不可?分割的組?成部分,?與本合同?具有同等?的法律效?力。第?十七條合?同效力?本合同自?雙方或雙?方法定代?表人或其?授權代表?人簽字并?加蓋公章?之日起生?效。有效?期為__?___年?,自__?___年?____?_月__?___日?至___?__年_?____?月___?__日。?本合同正?本一式_?____?份,雙方?各執(zhí)__?___份?,具有同?等法律效?力;合同?副本__?___份?,送__?___留?存一份。?承攬方?(蓋章)?:___?__??????????定作方(?蓋章):?____?_法定?代表人(?簽字):?____?_?????法?定代表人?(簽字)?:___?__地?址:__?___??????????????????地址:_?____?___?__年_?____?月___?__日????????____?_年__?___月?____?_日簽?訂地點:?____?_????????????簽?訂地點:?____?_原材?料承攬加?工合同樣?書(四)?承攬方?:___?__地?址:__?___?電話:_?____?定作方?:___?__地?址:__?___?電話:_?____?定作方?委托承攬?方加工_?____?,經雙方?充分協商?,特訂立?本合同,?以便共同?遵守。?第一條加?工成品?第二條加?工成品質?量要求?第三條原?材料的提?供辦法及?規(guī)格、數?量、質量?1、(?用承攬方?原料完成?工作的)?承攬方必?須依照合?同規(guī)定選?用原材料?,并接受?定作方檢?驗。承攬?方隱瞞原?材料的缺?陷或者用?不符合合?同規(guī)定的?原材料而?影響定作?質量時,?定作方有?權要求重?作、修理?、減少價?款或退貨?。2、?(用定作?方原材料?完成工作?的,應當?明確規(guī)定?原材料的?消耗定額?)定作方?應按合同?規(guī)定的時?間、數量?、質量、?規(guī)格提供?原材料,?承攬方對?定作方提?供的原材?料要按合?同規(guī)定及?時檢驗,?不符合要?求的,應?立即通知?定作方調?換或補齊?。承攬方?對定作方?提供的原?材料不得?擅自更換?,對修理?的物品不?得偷換零?部件。?3、交(?提)原材?料等物品?日期計算?,參照第?七條規(guī)定?執(zhí)行。?第四條技?術資料、?圖紙?zhí)峁?辦法1?、承攬方?在依照定?作方的要?求進行工?作期間,?發(fā)現提供?的圖紙或?技術要求?不合理,?應當及時?通知定作?方;定作?方應當在?規(guī)定的時?間內回復?,提出修?改意見。?承攬方在?規(guī)定的時?間內未得?到答復,?有權停止?工作,并?及時通知?定作方,?因此造成?的損失,?由定作方?賠償。?2、承攬?方對于承?攬的工作?,如果定?作方要求?保密,應?當嚴格遵?守,未經?定作方許?可不得留?存技術資?料的復制?品。3?、定作方?應當按規(guī)?定日期提?供技術資?料、圖紙?等。第?五條價款?或酬金?價款或酬?金,按照?國家或主?管部門的?規(guī)定執(zhí)行?,沒有規(guī)?定的由當?事人雙方?商定。?第六條驗?收標準和?方法1?、按照合?同規(guī)定的?質量要求?、圖紙和?樣品作為?驗收標準?。2、?定作方應?當按合同?規(guī)定的期?限驗收承?攬方所完?成的工作?。驗收前?承攬方應?當向定作?方提交必?需的技術?資料和有?關質量證?明。對短?期檢驗難?以發(fā)現質?量缺陷的?定作物或?項目,應?當由雙方?協商,在?合同中規(guī)?定保證期?限。保證?期限內發(fā)?生問題,?除定作方?使用、保?管不當等?原因而造?成質量問?題的以外?,由承攬?方負責修?復或退換?。3、?當事人雙?方對承攬?的定作物?和項目質?量在檢驗?中發(fā)生爭?議時,可?由法定質?量監(jiān)督檢?驗機構提?供檢驗證?明。第?七條交貨?的時間和?地點1?、交(提?)定作物?期限應當?按照合同?規(guī)定履行?。任何一?方要求提?前或延期?交(提)?定作物,?應當在事?先與對方?達成協議?,并按協?議執(zhí)行。?2、交?(提)定?作物日期?計算:承?攬方自備?運輸工具?送交定作?物的以定?作方接收?的戳記日?期為準;?委托運輸?部門運輸?的,以發(fā)?運定作物?時承運部?門簽發(fā)戳?記日期為?準;自提?定作物的?,以承攬?方通知的?提取日期?為準,但?承攬方在?發(fā)出提取?定作物通?知中,必?須留給定?作方以必?要的途中?時間;雙?方另有約?定的,按?約定的方?法計算。?第八條?包裝要求?及費用負?擔第九?條運輸辦?法及費用?負擔第?十條轉包?1、乙?方(同意?或不同意?)將定作?物的主要?工作交由?第三人完?成;2?、乙方同?意甲方將?定作物的?主要工作?交由第三?人完成的?:(1?)乙方可?以交由第?三人完成?的工作包?括:(?2)乙方?應當就該?第三人完?成的工作?成果向甲?方負責。?3、乙?方未經甲?方同意將?主要工作?交由第三?人的,甲?方有權解?除合同。?4、乙?方可以將?其承攬的?輔助工作?交由第三?人完成。?乙方將其?承攬的輔?助工作交?由第三人?完成的,?應當就該?第三人完?成的工作?成果向甲?方負責。?第十一?條其他約?定第十?二條承攬?方的違約?責任1?、未按合?同規(guī)定的?質量交付?定作物或?完成工作?,定作方?同意利用?的,應當?按質論價?,酌減酬?金或價款?;不同意?利用的,?應當負責?修整或調?換,并承?擔逾期交?付的責任?;經過修?整或調換?后,仍不?符合合同?規(guī)定的,?定作方有?權拒收,?由此造成?的損失由?承攬方賠?償。2?、交付定?作物或完?成工作的?數量少于?合同規(guī)定?,定作方?仍然需要?的,應當?照數補齊?,補交部?分按逾期?交付處理?;少交、?遲交部分?定作方不?再需要的?,承攬方?應賠償定?作方因此?造成的損?失。3?、未按合?同規(guī)包裝?定作物,?需返修或?重新包裝?的,應當?負責返修?或重新包?裝,并承?擔因此而?支付的費?用。定作?方不要求?返修或重?新包裝而?要求賠償?損失的,?承攬方應?當償付定?作方該不?合格包裝?物低于合?格包裝物?的價值部?分。因包?裝不符合?同規(guī)定造?成定作物?毀損、滅?失的,由?承攬方賠?償損失。?4、逾?期交付定?作物(包?括返修、?更換、補?交等),?應當向定?作方償付?違約金_?____?元;(合?同中無具?體規(guī)定的?,應當比?照中國人?民銀行有?關延期付?款的規(guī)定?,按逾期?交付部分?的價款總?額計算,?向定作方?償付違約?金)以酬?金計算的?,每逾期?一天,按?逾期交付?部分的酬?金總額的?千分之一?償付違約?金。未?經定作方?同意,提?前交付定?作物,定?作方有權?拒收。?5、不能?交付定作?物或不能?完成工作?的,應當?償付不能?交付定作?物或不能?完成工作?部分價款?總值的_?____?%(10?%~30?%)或酬?金總額的?____?_%(2?0%~6?0%)的?違約金。?6、異?地交付的?定作物不?符合合同?規(guī)定,暫?由定作方?代保管時?,應當償?付定作方?實際支付?的保管、?保養(yǎng)費。?7、實?行代運或?送貨的定?作物,錯?發(fā)到達地?點或接收?單位(人?),除按?合同規(guī)定?負責運到?指定地點?或接收單?位(人)?外,并承?擔因此多?付的運雜?費和逾期?交付定作?物的責任?。8、?由于保管?不善致使?定作方提?供的原材?料、設備?、包裝物?及其他物?品毀損、?滅失的,?應當償付?定作方因?此造成的?損失。?9、未按?合同規(guī)定?的辦法和?期限對定?作方提供?的原材料?進行檢驗?,或經檢?驗發(fā)現原?材料不符?合要求而?未按合同?規(guī)定的期?限通知定?作方調換?、補齊的?,由承攬?方對工作?質量、數?量承擔責?任。1?0、擅自?調換定作?方提供的?原材料或?修理物的?零部件,?定作方有?權拒收,?承攬方應?賠償定作?方因此造?成的損失?。如定作?方要求重?作或重新?修理,應?當按定作?方要求辦?理,并承?擔逾期交?付的責任?。第十?三條定作?方的違約?責任1?、中途變?更定作物?的數量、?規(guī)格
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年電影制作、發(fā)行和放映合同
- 職高電氣基礎課程設計答案
- 自動倒角機現狀課程設計
- 芣苢課程設計
- 自動化編程講解課程設計
- 苯乙醇課程設計
- 希臘國際高中課程設計
- 支教特色美術課程設計
- 碳匯課程設計
- 稅收情況工作總結
- B2C網絡商店物流服務質量及其與顧客忠誠的關系研究的中期報告
- 年同等學歷考研申碩綜合科復習指導(教育心理學)課件
- 線段角動點問題
- 劍橋英語PET真題校園版
- 【課件】沉心靜氣打贏最后一仗 課件-2022-2023學年高中主題班會
- 2023-2024學年山東省臨沂市小學語文六年級期末評估考試題附參考答案和詳細解析
- 2021傳播心理學課程教學大綱
- 農學技能高考【種植類】復習題庫大全-2、《植物生產與環(huán)境》-下(判斷題)
- HSk-lesson07part2-第-七-課-最好的醫(yī)生是自己
- 抖音直播電商項目計劃書抖音電商創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書抖音直播帶貨計劃書抖音電商運營方案
- GB/T 24218.2-2009紡織品非織造布試驗方法第2部分:厚度的測定
評論
0/150
提交評論