加工承攬合同的簡單版完整（2篇）

第14頁共14頁加工承攬合?同的簡單版?完整承攬?方：___?__定作?方：___?__定作?方委托承攬?方加工__?___，經(jīng)?雙方充分協(xié)?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?加工成品：?第二條加?工成品質量?要求：__?___。（?加工定作物?品，需要封?存樣品的，?應當由雙方?代表當面封?簽，并妥為?保存，作為?驗收的依據(jù)?）第三條?原材料的提?供辦法及規(guī)?格，數(shù)量，?質量：__?___（１?，用承攬方?原料完成工?作的，承攬?方必須依照?合同規(guī)定原?材料，并接?受定作方檢?驗。承攬方?隱瞞原材料?的缺陷或者?使用不符合?合同規(guī)定的?原材料而影?響定作物的?質量時，定?作方有權要?求重作，修?理，減少價?款或退貨。?２，用定作?方原材料完?成工作的，?合同應當明?確規(guī)定原材?料的消耗定?額。定作方?應按合同規(guī)?定的時間，?數(shù)量，質量?，規(guī)格提供?原材料。承?攬方對定作?方提供的原?材料要按合?同規(guī)定及時?檢驗，不符?合要求的，?應立即通知?定作方調換?或補齊。承?攬方對定作?方提供的原?材料不得擅?自更換，對?修理的物品?不得偷換零?部件。３，?原材料等物?品交（提）?日期計算，?參照第七條?規(guī)定執(zhí)行。?）第四條?技術資料，?圖紙?zhí)峁┺k?法：___?__（１．?承攬方在依?照定作方的?要求進行工?作期間，發(fā)?現(xiàn)提供的圖?紙或技術要?求不合理，?應當及時通?知定作方；?定作方應當?在規(guī)定的時?間內回復，?提出修改意?見。承攬方?在規(guī)定的時?間內未得到?答復，有權?停止工作，?并及時通知?定作方，因?此造成的損?失，由定作?方賠償。２?，承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經(jīng)定作方許?可不得留存?技術資料和?復制品。３?，定作方應?當按規(guī)定日?期提供技術?資料，圖紙?等。）第?五條價款或?酬金：__?___（價?款或酬金，?按照國家或?主管部門的?規(guī)定執(zhí)行，?沒有規(guī)定的?由當事人雙?方商定。）?第六條驗?收標準和方?法：___?____?___（１?，按照合同?規(guī)定的質量?要求，圖紙?和樣品作為?驗收標準。?２．定作方?應當按合同?規(guī)定的期限?驗收承攬方?所完成的工?作。驗收前?承攬方應當?向定作方提?交必需的技?術資料和有?關質量證明?。對短期檢?驗難以發(fā)現(xiàn)?質量缺陷的?定作物或項?目的，應當?由雙方協(xié)商?，在合同中?規(guī)定保證期?限。保證期?限內發(fā)生問?題，除定作?方使用或保?管不當?shù)仍?因而造成質?量問題的以?外，由承攬?方負責修復?或退換。３?，當事人雙?方對承攬的?定作物和項?目質量在檢?驗中發(fā)生爭?議時，可由?法定質量監(jiān)?督檢驗機構?提供檢驗證?明。）第?七條交（提?）貨的時間?和地點：_?____（?１，交（提?）定作物期?限應當按照?合同規(guī)定履?行。任何一?方要求提前?或延期交（?提）定作物?，應當在事?先與對方達?成協(xié)議，并?按協(xié)議執(zhí)行?。２，交（?提）定作物?日期的計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的，以定作?方接收的戳?記日期為準?；委托運輸?部門運輸?shù)?，以發(fā)運定?作物時承運?部門簽發(fā)戳?記日期為準?；自提定作?物的，以承?攬方通知的?提取日期為?準，但承攬?方在發(fā)出提?取定作物的?通知中，必?須留給定作?方以必要的?途中時間；?雙方另有約?定的，按約?定的方法計?算。）第?八條包裝要?求及費用負?擔：___?__第九?條運輸辦法?及費用負擔?：____?_第十條?結算方式及?期限：__?___第?十一條其他?：____?_（如：１?．根據(jù)國家?有關規(guī)定，?定作方可向?承攬方交付?定金。定金?數(shù)額由雙方?協(xié)商確定。?定作方不履?行合同的，?無權請求返?還定金。承?攬方不履行?合同的，應?當雙倍返還?定金。２．?根據(jù)國家有?關規(guī)定，經(jīng)?當事人雙方?約定，定作?方可向承攬?方給付預付?款。承攬方?不履行合同?的，除承擔?違約責任外?，必須如數(shù)?返還預付款?。定作方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金；有余款?的可以請求?返還。等等?。）第十?二條承攬方?的違約責任?：一，未?按合同規(guī)定?的質量交付?定作物或完?成工作，定?作方同意利?用的，應當?按質論價；?不同意利用?的，應當負?責修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任；經(jīng)過?修整或調換?后，仍不符?合合同規(guī)定?的，定作方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?二，交付定?作物或完成?工作的數(shù)量?少于合同規(guī)?定，定作方?仍然需要的?，應當照數(shù)?補齊，補交?部分按逾期?交付處理；?少交部分定?作方不再需?要的，有權?解除合同，?因此造成的?損失由承攬?方賠償。?三，未按合?同規(guī)定包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合同規(guī)定造?成定作物毀?損，滅失的?，由承攬方?賠償損失。?四，逾期?交付定作物?，應當向定?作方償付違?約金___?__元；（?合同中無具?體規(guī)定的，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規(guī)定，?按逾期交付?部分的價款?總額計算，?向定作方償?付違約金）?以酬金計算?的，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的酬金總額?的千分之一?償付違約金?。未經(jīng)定?作方同意，?提前交付定?作物，定作?方有權拒收?。五，不?能交付定作?物或不能完?成工作的，?應當償付不?能交付定作?物或不能完?成工作部分?價款總值的?_____?％（１０％?--３０％?幅度）或酬?金總額的_?____％?（２０％-?-60％幅?度）違約金?。六，異?地交付的定?作物不符合?合同規(guī)定，?暫由定作方?代保管時，?應當償付定?作方實際支?付的保管，?保養(yǎng)費。?七，實行代?運或送貨的?定作物，錯?發(fā)到達地點?或接收單位?（人），除?按合同規(guī)定?負責運到指?定地點或接?收單位（人?）外，并承?擔因此多付?的運雜費和?逾期交付定?作物的責任?。八，由?于保管不善?致使定作方?提供的原材?料、設備、?包裝物及其?它物品毀損?、滅失的、?應當償付定?作方因此造?成的損失。?九，未按?合同規(guī)定的?辦法和期限?對定作方提?供的原材料?進行檢驗，?或經(jīng)檢驗發(fā)?現(xiàn)原材料不?符合要求而?未按合同規(guī)?定的期限通?知定作方調?換，補齊的?，由承攬方?對工作質量?，數(shù)量承擔?責任。十?，擅自調換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定作?方有權拒收?，承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理，應當按?定作方要求?辦理，并承?擔逾期交付?的責任。?第十三條定?作方的違約?責任：一?，中途變更?定作物的數(shù)?量、規(guī)格、?質量或設計?等，應當賠?償承攬方因?此造成的損?失。二，?中途廢止合?同，屬承攬?方提供原材?料的，償付?承攬方的未?履行部分價?款總值的_?____％?（１０％-?-３０％幅?度）的違約?金；不屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方以?未履行部分?酬金總額的?_____?％（２０％?60?％的幅度）?違約金。?三，未按合?同規(guī)定的時?間和要求向?承攬方提供?原材料、技?術資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準備工作，?承攬方有權?解除合同，?定作方應當?賠償承攬方?因此而造成?的損失；承?攬方不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作方應?當償付承攬?方停工待料?的損失。?四，超過合?同規(guī)定期限?領取定作物?的，除按本?條第五款規(guī)?定償付違約?金外，還應?當承擔承攬?方實際支付?的保管、保?養(yǎng)費。定作?方超過領取?期限六個月?不領取定作?物的，承攬?方有權將定?作物變賣，?所得價款在?扣除報酬、?保管、保養(yǎng)?費后，退還?給定作方；?變賣定作物?所得少于報?酬、保管、?保養(yǎng)費時，?定作方還應?補償不足部?分；如定作?物不能變賣?，應當賠償?承攬方的損?失。五，?超過合同規(guī)?定日期付款?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規(guī)定?向承攬方償?付違約金；?以酬金計算?的，每逾期?一天，按酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?六，無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償承攬方因?此造成的損?失及運輸部?門的罰款。?七，變更?交付定作物?地點或接收?單位（人）?，承擔因此?而多支出的?費用。第?十四條不可?抗力：在合?同規(guī)定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔違?約責任，但?應當采取積?極措施，盡?量減少損失?，如在合同?規(guī)定的履行?期限以外發(fā)?生的，不得?免除責任；?在定作方遲?延接受或無?故拒收期間?發(fā)生的，定?作方應當承?擔責任，并?賠償承攬方?由此造成的?損失。第?十五條糾紛?的處理：加?工承攬合同?發(fā)生糾紛時?，當事人雙?方應協(xié)商解?決；協(xié)商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解，_?____，?也可以直接?向人民法院?起訴。本?合同自__?___年_?____月?_____?日起生效，?合同履行完?畢即失效。?本合同執(zhí)行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?同，合同如?有未盡事宜?，應由雙方?共同協(xié)商，?作出補充規(guī)?定，補充規(guī)?定與本合同?具有同等效?力。本合?同正本一式?二份，定作?方和承攬方?各執(zhí)一份；?合同副本一?式____?_份，交_?____（?如經(jīng)簽證或?公證，則應?送簽證機關?或公證機關?）各留存一?份。定作?方：___?__（蓋章?）代表人?：____?_（蓋章）?地址：_?____?電話：__?___開?戶銀行：_?____?帳號：__?___承?攬方：__?___（蓋?章）代表?人：___?__（蓋章?）地址：?_____?電話：_?____?開戶銀行：?_____?帳號：_?____?_____?年____?_月___?__日訂?加工承攬合?同的簡單版?完整（二）?承攬方：?_____?定作方：?_____?定作方委?托承攬方加?工____?_，經(jīng)雙方?充分協(xié)商，?特訂立本合?同，以便共?同遵守。?第一條加工?成品：第?二條加工成?品質量要求?：____?_。（加工?定作物品，?需要封存樣?品的，應當?由雙方代表?當面封簽，?并妥為保存?，作為驗收?的依據(jù)）?第三條原材?料的提供辦?法及規(guī)格，?數(shù)量，質量?：____?_（１，用?承攬方原料?完成工作的?，承攬方必?須依照合同?規(guī)定原材料?，并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者使用?不符合合同?規(guī)定的原材?料而影響定?作物的質量?時，定作方?有權要求重?作，修理，?減少價款或?退貨。２，?用定作方原?材料完成工?作的，合同?應當明確規(guī)?定原材料的?消耗定額。?定作方應按?合同規(guī)定的?時間，數(shù)量?，質量，規(guī)?格提供原材?料。承攬方?對定作方提?供的原材料?要按合同規(guī)?定及時檢驗?，不符合要?求的，應立?即通知定作?方調換或補?齊。承攬方?對定作方提?供的原材料?不得擅自更?換，對修理?的物品不得?偷換零部件?。３，原材?料等物品交?（提）日期?計算，參照?第七條規(guī)定?執(zhí)行。）?第四條技術?資料，圖紙?提供辦法：?_____?（１．承攬?方在依照定?作方的要求?進行工作期?間，發(fā)現(xiàn)提?供的圖紙或?技術要求不?合理，應當?及時通知定?作方；定作?方應當在規(guī)?定的時間內?回復，提出?修改意見。?承攬方在規(guī)?定的時間內?未得到答復?，有權停止?工作，并及?時通知定作?方，因此造?成的損失，?由定作方賠?償。２，承?攬方對于承?攬的工作，?如果定作方?要求保密，?應當嚴格遵?守，未經(jīng)定?作方許可不?得留存技術?資料和復制?品。３，定?作方應當按?規(guī)定日期提?供技術資料?，圖紙等。?）第五條?價款或酬金?：____?_（價款或?酬金，按照?國家或主管?部門的規(guī)定?執(zhí)行，沒有?規(guī)定的由當?事人雙方商?定。）第?六條驗收標?準和方法：?_____?____?_（１，按?照合同規(guī)定?的質量要求?，圖紙和樣?品作為驗收?標準。２．?定作方應當?按合同規(guī)定?的期限驗收?承攬方所完?成的工作。?驗收前承攬?方應當向定?作方提交必?需的技術資?料和有關質?量證明。對?短期檢驗難?以發(fā)現(xiàn)質量?缺陷的定作?物或項目的?，應當由雙?方協(xié)商，在?合同中規(guī)定?保證期限。?保證期限內?發(fā)生問題，?除定作方使?用或保管不?當?shù)仍蚨?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。３，當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發(fā)生爭議時?，可由法定?質量監(jiān)督檢?驗機構提供?檢驗證明。?）第七條?交（提）貨?的時間和地?點：___?__（１，?交（提）定?作物期限應?當按照合同?規(guī)定履行。?任何一方要?求提前或延?期交（提）?定作物，應?當在事先與?對方達成協(xié)?議，并按協(xié)?議執(zhí)行。２?，交（提）?定作物日期?的計算：承?攬方自備運?輸工具送交?定作物的，?以定作方接?收的戳記日?期為準；委?托運輸部門?運輸?shù)模?發(fā)運定作物?時承運部門?簽發(fā)戳記日?期為準；自?提定作物的?，以承攬方?通知的提取?日期為準，?但承攬方在?發(fā)出提取定?作物的通知?中，必須留?給定作方以?必要的途中?時間；雙方?另有約定的?，按約定的?方法計算。?）第八條?包裝要求及?費用負擔：?_____?第九條運?輸辦法及費?用負擔：_?____?第十條結算?方式及期限?：____?_第十一?條其他：_?____（?如：１．根?據(jù)國家有關?規(guī)定，定作?方可向承攬?方交付定金?。定金數(shù)額?由雙方協(xié)商?確定。定作?方不履行合?同的，無權?請求返還定?金。承攬方?不履行合同?的，應當雙?倍返還定金?。２．根據(jù)?國家有關規(guī)?定，經(jīng)當事?人雙方約定?，定作方可?向承攬方給?付預付款。?承攬方不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數(shù)返還?預付款。定?作方不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金；?有余款的可?以請求返還?。等等。）?第十二條?承攬方的違?約責任：?一，未按合?同規(guī)定的質?量交付定作?物或完成工?作，定作方?同意利用的?，應當按質?論價；不同?意利用的，?應當負責修?整或調換，?并承擔逾期?交付的責任?；經(jīng)過修整?或調換后，?仍不符合合?同規(guī)定的，?定作方有權?拒收，由此?造成的損失?由承攬方賠?償。二，?交付定作物?或完成工作?的數(shù)量少于?合同規(guī)定，?定作方仍然?需要的，應?當照數(shù)補齊?，補交部分?按逾期交付?處理；少交?部分定作方?不再需要的?，有權解除?合同，因此?造成的損失?由承攬方賠?償。三，?未按合同規(guī)?定包裝定作?物，需返修?或重新包裝?的，應當負?責返修或重?新包裝，并?承擔因此而?支付的費用?。定作方不?要求返修或?重新包裝而?要求賠償損?失的，承攬?方應當償付?定作方該不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合同?規(guī)定造成定?作物毀損，?滅失的，由?承攬方賠償?損失。四?，逾期交付?定作物，應?當向定作方?償付違約金?_____?元；（合同?中無具體規(guī)?定的，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規(guī)定，按逾?期交付部分?的價款總額?計算，向定?作方償付違?約金）以酬?金計算的，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?未經(jīng)定作方?同意，提前?交付定作物?，定作方有?權拒收。?五，不能交?付定作物或?不能完成工?作的，應當?償付不能交?付定作物或?不能完成工?作部分價款?總值的__?___％（?１０％--?３０％幅度?）或酬金總?額的___?__％（２?０％--6?0％幅度）?違約金。?六，異地交?付的定作物?不符合合同?規(guī)定，暫由?定作方代保?管時，應當?償付定作方?實際支付的?保管，保養(yǎng)?費。七，?實行代運或?送貨的定作?物，錯發(fā)到?達地點或接?收單位（人?），除按合?同規(guī)定負責?運到指定地?點或接收單?位（人）外?，并承擔因?此多付的運?雜費和逾期?交付定作物?的責任。?八，由于保?管不善致使?定作方提供?的原材料、?設備、包裝?物及其它物?品毀損、滅?失的、應當?償付定作方?因此造成的?損失。九?，未按合同?規(guī)定的辦法?和期限對定?作方提供的?原材料進行?檢驗，或經(jīng)?檢驗發(fā)現(xiàn)原?材料不符合?要求而未按?合同規(guī)定的?期限通知定?作方調換，?補齊的，由?承攬方對工?作質量，數(shù)?量承擔責任?。十，擅?自調換定作?方提供的原?材料或修理?物的零部件?，定作方有?權拒收，承?攬方應賠償?定作方因此?造成的損失?。如定作方?要求重作或?重新修理，?應當按定作?方要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條定作方?的違約責任?：一，中?途變更定作?物的數(shù)量、?規(guī)格、質量?或設計等，?應當賠償承?攬方因此造?成的損失。?二，中途?廢止合同，?屬承攬方提?供原材料的?，償付承攬?方的未履行?部分價款總?值的___?__％（１?０％--３?０％幅度）?的違約金；?不屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方以未履?行部分酬金?總額的__?___％（?２０％--?-60％的?幅度）違約?金。三，?未按合同規(guī)?定的時間和?要求向承攬?方提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作，承攬?方有權解除?合同，定作?方應當賠償?承攬方因此?而造成的損?失；承攬方?不要求解除?合同的，除?交付定作物?的日期得以?順延外，定?作方應當償?付承攬方停?工待料的損?失。四，?超過合同規(guī)?定期限領取?定作物的，?除按本條第?五款規(guī)定償?付違約金外?，還應當承?擔承攬方實?際支付的保?管、保養(yǎng)費?。定作方超?過領取期限?六個月不領?取定作物的?，承攬方有?權將定作物?變賣，所得?價款在扣除?報酬、保管?、保養(yǎng)費后?，退還給定?作方；變賣?定作物所得?少于報酬、?保管、保養(yǎng)?費時，定作?方還應補償?不足部分；?如定作物