2024年地下頂管工程承攬合同

2024年地下頂管工程承攬合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬方1.2發(fā)包方第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同金額3.1工程總價3.2付款方式3.3付款進度第四條工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準5.2質(zhì)量保證5.3質(zhì)量驗收第六條材料供應6.1材料種類6.2材料質(zhì)量6.3材料供應時間第七條施工設備7.1設備種類7.2設備數(shù)量7.3設備質(zhì)量第八條安全施工8.1安全措施8.2安全事故處理第九條知識產(chǎn)權9.1知識產(chǎn)權保護9.2技術保密第十條變更與解除10.1合同變更10.2合同解除第十一條違約責任11.1違約行為11.2違約責任第十二條爭議解決12.1爭議方式12.2爭議地點12.3法律適用第十三條其他條款13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同續(xù)簽第十四條附則14.1附件14.2簽字蓋章14.3合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬方1.1.1承攬方全稱：X工程有限公司1.1.2承攬方地址：省市區(qū)路號1.1.3承攬方法定代表人：X1.1.4承攬方聯(lián)系人：X1.1.5承攬方聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X1.2發(fā)包方1.2.1發(fā)包方全稱：X建設有限公司1.2.2發(fā)包方地址：省市區(qū)路號1.2.3發(fā)包方法定代表人：X1.2.4發(fā)包方聯(lián)系人：X1.2.5發(fā)包方聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X第二條工程概述2.1工程名稱：2024年地下頂管工程2.2工程地點：省市區(qū)路2.3工程規(guī)模：頂管長度米，管徑毫米2.4工程內(nèi)容：包括但不限于頂管施工、排水施工、路面恢復等第三條合同金額3.1工程總價：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬元整）3.2付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬3.3付款進度：按照工程進度分階段支付第四條工程期限4.1工程開工日期：2024年X月X日4.2工程竣工日期：2024年X月X日4.3工期延誤：每延誤一天，承攬方應支付違約金人民幣萬元整第五條工程質(zhì)量5.1質(zhì)量標準：符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準5.2質(zhì)量保證：承攬方應對工程質(zhì)量負全責，確保工程質(zhì)量合格5.3質(zhì)量驗收：工程竣工后，由發(fā)包方組織驗收，承攬方應按約定時間提供相關資料第六條材料供應6.1材料種類：包括但不限于頂管、排水管道、施工輔材等6.2材料質(zhì)量：材料應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準6.3材料供應時間：根據(jù)工程進度需求，提前通知承攬方第八條安全施工8.1安全措施8.1.1承攬方應制定完整的安全施工方案，并提交給發(fā)包方審批。8.1.2承攬方應按照安全施工方案進行施工，確保施工現(xiàn)場的安全。8.1.3承攬方應定期進行安全教育培訓，提高施工人員的安全意識。8.2安全事故處理8.2.1如發(fā)生安全事故，承攬方應立即啟動應急預案，并通知發(fā)包方。8.2.2承攬方應按照相關法律法規(guī)和應急預案進行安全事故的處理。8.2.3承攬方應承擔因安全事故導致的一切責任和損失。第九條知識產(chǎn)權9.1知識產(chǎn)權保護9.1.1承攬方應保證施工過程中不侵犯他人的知識產(chǎn)權。9.1.2承攬方應保證施工使用的材料、設備等不侵犯他人的知識產(chǎn)權。9.2技術保密9.2.1承攬方應對發(fā)包方提供的技術資料、商業(yè)秘密等進行保密。9.2.2承攬方應對施工過程中的技術秘密進行保密。9.2.3承攬方應對與工程相關的其他保密信息進行保密。第十條變更與解除10.1合同變更10.1.1合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等情形，雙方可協(xié)商變更合同內(nèi)容。10.1.2合同變更需雙方簽署書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。10.2合同解除10.2.1合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等情形，導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。10.2.2合同解除需雙方簽署書面協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。第十一條違約責任11.1違約行為11.1.1承攬方未按照合同約定履行義務的，應承擔違約責任。11.1.2發(fā)包方未按照合同約定履行義務的，應承擔違約責任。11.2違約責任11.2.1違約方應承擔因違約導致的一切損失和費用。11.2.2違約方應支付合同總價款的違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×違約天數(shù)×違約利率。第十二條爭議解決12.1爭議方式12.1.1合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向工程所在地的人民法院提起訴訟。12.2爭議地點12.2.1爭議解決的地點為：省市區(qū)。12.3法律適用12.3.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十三條其他條款13.1合同生效條件13.1.1本合同自雙方簽署并蓋章之日起生效。13.1.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2合同終止條件13.2.1合同履行完畢，雙方簽署書面終止協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。13.3合同續(xù)簽13.3.1合同到期后，如雙方繼續(xù)合作，應簽署書面續(xù)簽協(xié)議，并經(jīng)雙方蓋章確認。第十四條附則14.1附件14.1.1本合同附件包括：工程圖紙、工程量清單、技術要求等。14.2簽字蓋章14.2.1本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。14.3合同生效日期14.3.1本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期為壹年。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙1.1工程總圖1.2頂管施工圖1.3排水施工圖1.4路面恢復施工圖附件二：工程量清單2.1頂管材料清單2.2排水管道材料清單2.3施工輔材清單附件三：技術要求3.1頂管施工技術要求3.2排水施工技術要求3.3路面恢復技術要求附件四：安全施工方案4.1施工現(xiàn)場安全防護措施方案4.2安全事故應急預案附件五：質(zhì)量保證書5.1材料質(zhì)量保證書5.2施工質(zhì)量保證書附件六：合同履行過程中產(chǎn)生的其他文件和資料說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方未按照合同約定時間開始施工或完成工程。2.承攬方未按照合同約定質(zhì)量標準完成工程。3.承攬方未按照合同約定提供材料或設備。4.發(fā)包方未按照合同約定時間支付款項。5.發(fā)包方未按照合同約定提供施工條件或技術資料。違約責任認定標準：1.違約方應承擔因違約導致的一切損失和費用。2.違約方應支付合同總價款的違約金，違約金計算方式為：違約金=合同總價款×違約天數(shù)×違約利率。3.違約方應承擔因安全事故導致的一切責任和損失。示例說明：若承攬方未按照合同約定時間開始施工，視為違約。違約方應承擔因此導致的一切損失和費用，并支付合同總價款的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同總價款：指雙方約定的工程完成后的總付款金額。3.違約金：指違約方因違約行為應支付給守約方的賠償金。4.違約利率：指雙方約定的計算違約金的利率。5.