鋼材承攬加工合同樣本（3篇）

第13頁(yè)共13頁(yè)鋼材承攬加?工合同樣本?承攬方：?_____?法定代表?人：___?__???????????職務(wù)：_?____?地址：__?___?????????郵碼：?_____?電話：__?___定?作方：__?___法?定代表人：?_____???????????職?務(wù)：___?__地址?：____?_?????????郵碼：__?___電話?：____?_定作方?委托承攬方?加工___?__，經(jīng)雙?方充分協(xié)商?，特訂立本?合同，以便?共同遵守。?第一條加?工成品__?___第?二條加工成?品質(zhì)量要求?_____?第三條原?材料的提供?辦法及規(guī)格?、數(shù)量、質(zhì)?量1、(?用承攬方原?料完成工作?的)，承攬?方必須依照?合同規(guī)定選?用原材料，?并接受定作?方檢驗(yàn)。承?攬方隱瞞原?材料的缺陷?或者用不符?合合同規(guī)定?的原材料而?影響定作質(zhì)?量時(shí)，定作?方有權(quán)要求?重作、修理?、減少價(jià)款?或退貨。?2、(用定?作方原材料?完成工作的?，應(yīng)當(dāng)明確?規(guī)定原材料?的消耗定額?)。定作方?應(yīng)按合同規(guī)?定的時(shí)間、?數(shù)量、質(zhì)量?、規(guī)格提供?原材料，承?攬方對(duì)定作?方提供的原?材料要按合?同規(guī)定及時(shí)?檢驗(yàn)，不符?合要求的，?應(yīng)立即通知?定作方調(diào)換?或補(bǔ)齊。承?攬方對(duì)定作?方提供的原?材料不得擅?自更換，對(duì)?修理的物品?不得偷換零?部件。3?、交(提)?原材料等物?品日期計(jì)算?，參照第七?條規(guī)定執(zhí)行?。第四條?技術(shù)資料、?圖紙?zhí)峁┺k?法1.承?攬方在依照?定作方的要?求進(jìn)行工作?期間，發(fā)現(xiàn)?提供的圖紙?或技術(shù)要求?不合理，應(yīng)?當(dāng)及時(shí)通知?定作方;定?作方應(yīng)當(dāng)在?規(guī)定的時(shí)間?內(nèi)回復(fù)，提?出修改意見?。承攬方在?規(guī)定的時(shí)間?內(nèi)未得到答?復(fù)，有權(quán)停?止工作，并?及時(shí)通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?.承攬方對(duì)?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)?格遵守，未?經(jīng)定作方許?可不得留存?技術(shù)資料的?復(fù)制品。?3.定作方?應(yīng)當(dāng)按規(guī)定?日期提供技?術(shù)資料、圖?紙等。第?五條價(jià)款或?酬金價(jià)款?或酬金，按?照國(guó)家或主?管部門的規(guī)?定執(zhí)行，沒?有規(guī)定的由?當(dāng)事人雙方?商定。第?六條驗(yàn)收標(biāo)?準(zhǔn)和方法?1、按照合?同規(guī)定的質(zhì)?量要求、圖?紙和樣品作?為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?。2、定?作方應(yīng)當(dāng)按?合同規(guī)定的?期限驗(yàn)收承?攬方所完成?的工作。驗(yàn)?收前承攬方?應(yīng)當(dāng)向定作?方提交必需?的技術(shù)資料?和有關(guān)質(zhì)量?證明。對(duì)短?期檢驗(yàn)難以?發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺?陷的定作物?或項(xiàng)目，應(yīng)?當(dāng)由雙方協(xié)?商，在合同?中規(guī)定保證?期限。保證?期限內(nèi)發(fā)生?問題，除定?作方使用、?保管不當(dāng)?shù)?原因而造成?質(zhì)量問題的?以外，由承?攬方負(fù)責(zé)修?復(fù)或退換。?3、當(dāng)事?人雙方對(duì)承?攬的定作物?和項(xiàng)目質(zhì)量?在檢驗(yàn)中發(fā)?生爭(zhēng)議時(shí)，?可由法定質(zhì)?量監(jiān)督檢驗(yàn)?機(jī)構(gòu)提供檢?驗(yàn)證明。?第七條交貨?的時(shí)間和地?點(diǎn)1、交?(提)定作?物期限應(yīng)當(dāng)?按照合同規(guī)?定履行。任?何一方要求?提提前或延?期交(提)?定作物，應(yīng)?當(dāng)在事先與?對(duì)方達(dá)成協(xié)?議，并按協(xié)?議執(zhí)行。?2、交(提?)定作物日?期計(jì)算：承?攬方自備運(yùn)?輸工具送交?定作物的以?定作方接收?的戳記日期?為準(zhǔn);委托?運(yùn)輸部門運(yùn)?輸?shù)?，以發(fā)?運(yùn)定作物時(shí)?承運(yùn)部門簽?發(fā)戳記日期?為準(zhǔn);自提?定作物的，?以承攬方通?知的提取日?期為準(zhǔn)，但?承攬方在發(fā)?出提取定作?物通知中，?必須留給定?作方以必要?的途中時(shí)間?;雙方另有?約定的，按?約定的方法?計(jì)算。第?八條包裝要?求及費(fèi)用負(fù)?擔(dān)____?_第九條?運(yùn)輸辦法及?費(fèi)用負(fù)擔(dān)_?____?第十條結(jié)算?方式及期限?_____?第十一條?其他約定_?____?第十二條承?攬方的違約?責(zé)任1、?未按合同規(guī)?定的質(zhì)量交?付定作物或?完成工作，?定作方同意?利用的，應(yīng)?當(dāng)按質(zhì)論價(jià)?，酌減酬金?或價(jià)款;不?同意利用的?，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?修整或調(diào)換?，并承擔(dān)逾?期交付的責(zé)?任;經(jīng)過修?整或調(diào)換后?，仍不符合?合同規(guī)定的?，定作方有?權(quán)拒收，由?此造成的損?失由承攬方?賠償。2?、交付定作?物或完成工?作的數(shù)量少?于合同規(guī)定?，定作方仍?然需要的，?應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)?齊，補(bǔ)交部?分按逾期交?付處理;少?交、遲交部?分定作方不?再需要的，?承攬方應(yīng)賠?償定作方因?此造成的損?失。3、?未按合同規(guī)?包裝定作物?，需返修或?重新包裝的?，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?返修或重新?包裝，并承?擔(dān)因此而支?付的費(fèi)用。?定作方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，承攬方?應(yīng)當(dāng)償付定?作方該不合?格包裝物低?于合格包裝?物的價(jià)值部?分。因包裝?不符合同規(guī)?定造成定作?物毀損、滅?失的，由承?攬方賠償損?失。4、?逾期交付定?作物(包括?返修、更換?、補(bǔ)交等)?，應(yīng)當(dāng)向定?作方償付違?約金___?__元;(?合同中無具?體規(guī)定的，?應(yīng)當(dāng)比照中?國(guó)人民銀行?有關(guān)延期付?款的規(guī)定，?按逾期交付?部分的價(jià)款?總額計(jì)算，?向定作方償?付違約金)?以酬金計(jì)算?的，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的酬金總額?的千分之一?償付違約金?。未經(jīng)定作?方同意，提?前交付定作?物，定作方?有權(quán)拒收。?5、不能?交付定作物?或不能完成?工作的，應(yīng)?當(dāng)償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價(jià)?款總值的_?____%?(10%～?30%)或?酬金總額的?_____?%(20%?～60%)?的違約金。?6、異地?交付的定作?物不符合合?同規(guī)定，暫?由定作方代?保管時(shí)，應(yīng)?當(dāng)償付定作?方實(shí)際支付?的保管、保?養(yǎng)費(fèi)。7?、實(shí)行代運(yùn)?或送貨的定?作物，錯(cuò)發(fā)?到達(dá)地點(diǎn)或?接收單位(?人)，除按?合同規(guī)定負(fù)?責(zé)運(yùn)到指定?地點(diǎn)或接收?單位(人)?外，并承擔(dān)?因此多付的?運(yùn)雜費(fèi)和逾?期交付定作?物的責(zé)任。?8、由于?保管不善致?使定作方提?供的原材料?、設(shè)備、包?裝物及其他?物品毀損、?滅失的，應(yīng)?當(dāng)償付定作?方因此造成?的損失。?9、未按合?同規(guī)定的辦?法和期限對(duì)?定作方提供?的原材料進(jìn)?行檢驗(yàn)，或?經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)?原材料不符?合要求而未?按合同規(guī)定?的期限通知?定作方調(diào)換?、補(bǔ)齊的，?由承攬方對(duì)?工作質(zhì)量、?數(shù)量承擔(dān)責(zé)?任。10?、擅自調(diào)換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定作?方有權(quán)拒收?，承攬方應(yīng)?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理，應(yīng)當(dāng)按?定作方要求?辦理，并承?擔(dān)逾期交付?的責(zé)任。?第十三條定?作方的違約?責(zé)任1、?中途變更定?作物的數(shù)量?、規(guī)格、質(zhì)?量或設(shè)計(jì)等?，應(yīng)當(dāng)賠償?承攬方因此?造成的損失?。2、中途?廢止合同，?屬承攬方提?供原村料的?，償付承攬?方的未履行?部分價(jià)款總?值的___?__%(1?0%～30?%幅度)的?違約金;不?屬承攬方提?供原材料的?，償付承攬?方以未履行?部分酬金總?額的___?__%(2?0%～60?%的幅度)?違約金。?3、未按合?同規(guī)定的時(shí)?間和要求向?承攬方提供?原材料、技?術(shù)資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準(zhǔn)備工作，?承攬方有權(quán)?解除合同，?定作方應(yīng)當(dāng)?賠償承攬方?因此而造成?的損失;承?攬方不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作方應(yīng)?當(dāng)償付承攬?方停工待料?的損失。?4、超過合?同規(guī)定期限?領(lǐng)取定作物?的，除按本?條第五款規(guī)?定償付違約?金外，還應(yīng)?當(dāng)承擔(dān)承攬?方實(shí)際支付?的保管、保?養(yǎng)費(fèi)。定作?方超過領(lǐng)取?期限6個(gè)月?不領(lǐng)取定作?物的，承攬?方有權(quán)將定?作物變賣，?所得價(jià)款在?扣除報(bào)酬、?保管、保養(yǎng)?費(fèi)后，退還?給定作方;?變賣定作物?所得少于報(bào)?酬、保管、?保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，?定作方還應(yīng)?補(bǔ)償不足部?分;如定作?物不能變賣?，應(yīng)當(dāng)賠償?承攬方的損?失。5、?超過合同規(guī)?定日期付款?，應(yīng)當(dāng)比照?中國(guó)人民銀?行有關(guān)延期?付款的規(guī)定?向承攬方償?付違約金;?以酬金計(jì)算?的，每逾期?一天，按酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?6、無故拒?絕接收定作?物，應(yīng)當(dāng)賠?償承攬方因?此造成的損?失及運(yùn)輸部?門的罰款。?7、變更?交付定作物?地點(diǎn)或接收?單位(人)?，承擔(dān)因此?而多支出的?費(fèi)用。第?十四條不可?抗力在合?同規(guī)定的履?行期限內(nèi)，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔(dān)違?約責(zé)任，在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發(fā)?生的，定作?方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)?責(zé)任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條糾紛的?處理加工?承攬合同發(fā)?生糾紛時(shí)，?當(dāng)事人雙方?應(yīng)協(xié)商解決?;協(xié)商不成?按(___?__)項(xiàng)處?理：1.?向____?_機(jī)關(guān)申請(qǐng)?_____?;2.向?人民法院起?訴。本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效，本?合同執(zhí)行期?間，雙方不?得隨意變更?和解除合同?，合同如有?未盡事宜，?由雙方共同?協(xié)商，作出?補(bǔ)充規(guī)定，?補(bǔ)充規(guī)定與?本合同具有?同等效力。?本合同正?本一式二份?，定作方和?承攬方各執(zhí)?一份;合同?副本一式_?____份?，交___?__(如經(jīng)?鑒證或公證?，則應(yīng)送鑒?證機(jī)關(guān)或公?證機(jī)關(guān))各?留存一份。?定作方：?_____????????????承攬?方：___?__代表?人：___?__????????????代表人：_?____?_____?年____?_月___?__日??????___?__年__?___月_?____日?鋼材承攬?加工合同樣?本（二）?甲方(定作?方)：__?___乙?方(承攬方?)：___?__根據(jù)?《____?_》規(guī)定，?結(jié)合本工程?實(shí)際情況，?雙方友好協(xié)?商簽訂本合?同，以共同?遵守。一?、加工制作?內(nèi)容1、?按甲方提供?_____?之圖紙加工?，甲方提供?圖紙項(xiàng)目全?稱為___?__。2?、制作內(nèi)容?(1)主?鋼構(gòu)：由定?作方提供鋼?板材質(zhì)：_?____;?系列：__?___;噸?位：___?__;單價(jià)?約____?_元(大寫?：);(?2)次鋼構(gòu)?材質(zhì)：__?___??;噸位：_?____;?單價(jià)約__?___元(?大寫：);?(3)其?他：以上主?構(gòu)件進(jìn)行拋?丸除銹，由?定作方提供?油漆，刷面?漆道，底漆?道。二、?合同價(jià)款及?結(jié)算方式?1、合同總?價(jià)暫定為_?____元?，(大寫)?(以實(shí)際決?算為準(zhǔn))。?2、合同?簽訂當(dāng)日甲?方付___?__元，(?大寫)給乙?方作為合同?定金(最后?一次提貨時(shí)?抵充貨款，?如甲方定金?當(dāng)日未到乙?方公司賬戶?，本合同不?予生效)。?3、結(jié)算?方式：按合?同規(guī)定及甲?方圖紙制作?，成品按理?論重量進(jìn)行?決算(以現(xiàn)?金或轉(zhuǎn)賬)?。最后一次?提貨前將所?剩價(jià)款一次?性付清，否?則不得提貨?。三、質(zhì)?量要求1?、乙方必須?按照國(guó)家現(xiàn)?行鋼結(jié)構(gòu)制?作、驗(yàn)收規(guī)?范(鋼結(jié)構(gòu)?工程施工質(zhì)?量驗(yàn)收規(guī)范?)認(rèn)真加工?制作，確保?構(gòu)件質(zhì)量達(dá)?到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)?范要求。?2、乙方需?向甲方提供?原材料質(zhì)量?保證書、合?格證，且質(zhì)?量、厚度偏?差均符合國(guó)?家相關(guān)質(zhì)量?要求。3?、要求第三?方檢測(cè)單位?為：___?__(1?)檢測(cè)內(nèi)容?：抗滑移系?數(shù)實(shí)驗(yàn)□超?聲波探傷檢?測(cè)□鋼材力?學(xué)性能復(fù)驗(yàn)?□(2)?其他檢測(cè)項(xiàng)?目：___?__。(?3)試驗(yàn)檢?測(cè)費(fèi)用：合?同價(jià)格□甲?方自理□?四、交貨地?點(diǎn)和時(shí)間?1、交貨地?點(diǎn)：甲方在?乙方廠房?jī)?nèi)?提貨。2?、交貨時(shí)間?：____?_年___?__月__?___日開?始提貨。?五、包裝及?運(yùn)輸1、?乙方負(fù)責(zé)裝?車，裝車時(shí)?應(yīng)按照規(guī)定?要求進(jìn)行裝?運(yùn)。要求運(yùn)?輸公司使用?足夠數(shù)量的?墊木，盡量?避免運(yùn)輸過?程中出現(xiàn)構(gòu)?件變形、油?漆損傷，裝?車費(fèi)包含在?合同價(jià)內(nèi)。?2、甲方?負(fù)責(zé)運(yùn)輸，?運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)?該按要求實(shí)?施(具體要?求由甲方在?發(fā)運(yùn)前另行?交底)。?3、運(yùn)輸費(fèi)?用由甲方承?擔(dān)，構(gòu)件到?位后甲方負(fù)?責(zé)卸車。?六、雙方權(quán)?利及義務(wù)?1、甲方向?乙方提供完?整的構(gòu)件圖?紙?zhí)?，并?字認(rèn)可。由?乙方按照甲?方圖紙進(jìn)行?加工制作。?2、甲方?應(yīng)對(duì)乙方加?工制作過程?中的疑問及?時(shí)給予解答?，若需要修?改變更的應(yīng)?當(dāng)及時(shí)通知?，否則由此?引起的工期?延誤應(yīng)當(dāng)順?延交貨時(shí)間?。3、甲?方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)?現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量?問題應(yīng)及時(shí)?通知乙方進(jìn)?行整改，乙?方接到通知?后小時(shí)內(nèi)趕?到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助?解決。4?、乙方質(zhì)量?問題導(dǎo)致返?工，乙方負(fù)?責(zé)修復(fù)，并?承擔(dān)返工費(fèi)?及直接費(fèi)用?。七、違?約責(zé)任按?《____?_》相關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?八、合同糾?紛處理方式?甲乙雙方?在合作過程?中，如發(fā)生?糾紛，應(yīng)由?雙方友好協(xié)?商解決，協(xié)?商不成依法?向人民法院?起訴。九?、附則1?、本合同式?份，雙方各?執(zhí)份。2?、本合同由?甲乙雙方簽?字蓋章生效?，此合同有?效期為__?___年_?____月?_____?日至___?__年__?___月_?____日?。3、未?盡事宜，雙?方協(xié)商解決?另訂補(bǔ)充合?同。甲方?(蓋章)：?_____??????????乙?方(蓋章)?：____?_法定代?表人：__?___委?托代理人：?_____?????????法定代?表人：__?___委?托代理人：?_____?____?_年___?__月__?___日??????__?___年_?____月?_____?日鋼材承?攬加工合同?樣本（三）?定做方：?_____?(稱甲方)?承攬方：?_____?(稱乙方)?根據(jù)《_?____》?規(guī)定，結(jié)合?本工程的實(shí)?際情況，雙?方經(jīng)友好協(xié)?商簽訂本合?同，以共同?遵守。一?、加工制作?內(nèi)容：1?.制作內(nèi)容?：主鋼構(gòu)?：鋼梁.H?(400~?800)_?____2?00___?__6__?___9.?35。材質(zhì)?為Q235?。鋼構(gòu)必須?進(jìn)行除銹。?刷中灰面添?一道、中灰?底漆(防銹?漆)一道。?二、合同?價(jià)格及結(jié)算?方式：1?.合同造價(jià)?按____?_/噸。合?同總價(jià)款為?_____?，以實(shí)際決?算為準(zhǔn)。(?貨款可以用?現(xiàn)金或承兌?付給。)?2.合同簽?訂三日內(nèi)甲?方付款3?.提貨：?(1).第?一次送齊二?十八架鋼架?，甲方不付?貨款，提第?二次貨時(shí)付?清前次貨款?，依次類推?，至此全部?提清，最后?一次提貨時(shí)?甲方全部付?清貨款。?4.結(jié)算方?式：按合同?規(guī)定及甲方?圖紙制作，?成品按理論?重量進(jìn)行決?算。三、?質(zhì)量要求：?乙方必須?按照國(guó)家現(xiàn)?行鋼結(jié)構(gòu)制?作、驗(yàn)收規(guī)?范(鋼結(jié)構(gòu)?工程施工質(zhì)?量驗(yàn)收規(guī)范?GB502?05-20?_____?)認(rèn)真加工?制作，確保?構(gòu)件質(zhì)量達(dá)?到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)?范要求。?四、交貨地?點(diǎn)和時(shí)間：?1.交貨?地點(diǎn)：甲方?在乙方廠房?內(nèi)提貨;運(yùn)?費(fèi)由甲方負(fù)?責(zé)，裝車由?乙方負(fù)責(zé)。?2.交貨?時(shí)間：五?、包裝及運(yùn)?輸：1.?乙方負(fù)責(zé)裝?車。裝車時(shí)?應(yīng)按照規(guī)范?要求進(jìn)行裝?運(yùn)，要求運(yùn)?輸公司使用?足夠數(shù)量的?墊木，盡量?避免運(yùn)輸過?程中出現(xiàn)構(gòu)?件變形、油?漆損傷，裝?車費(fèi)含在合?同價(jià)內(nèi)。?2.甲方負(fù)?責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)?輸標(biāo)志應(yīng)按?甲方要求實(shí)?施(具體由?甲方再出發(fā)?運(yùn)前另行交?底)。3?.運(yùn)輸費(fèi)用?由甲方承擔(dān)?，構(gòu)件到位?后甲方負(fù)責(zé)?卸車。六?、雙方權(quán)利?及義務(wù)：?1.甲方向?乙方提供完?整的構(gòu)建加?工圖紙一套?，并簽字認(rèn)?可。由乙方?認(rèn)真完善后?按照甲方圖?紙進(jìn)行加工?制作。2?.甲方應(yīng)對(duì)?乙方加工制?作過程中的?疑問及時(shí)給?予解答，