窗簾出售合同范本(共7篇)

WORD（可編輯版本）———窗簾出售合同范本(共7篇)窗簾出售合同范本第1篇

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據《^v^合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價

合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫￥元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式

安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整(小寫￥元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;

(2)通過銀行轉帳。

三、交貨方式、期限

1、乙方自行送貨安裝。

2、交貨工期為10日。

3、交貨、安裝地點：__________________________________

四、違約責任

(1)違約責任

1、乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的'違約金。

2、乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3、甲方拒收乙方按合同交售的窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4、甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字后生效。

八其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。

補充條款

甲方：乙方：

傳真：傳真：

通訊：通訊：

窗簾出售合同范本第2篇

委托方（甲方）：_____

承攬方（乙方）：_____

根據國家有關法律、法規(guī)及相關規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利的原則，經雙方友好協(xié)商一致，達成以下協(xié)議，供雙方遵守執(zhí)行。

一、訂購安裝內容：甲方將公司辦公樓的窗簾裝修交由乙方制作、安裝。訂制窗簾的材料由甲方決定，乙方負責按照設計效果圖提供窗簾制作方案和各種材料樣品供甲方挑選，甲方選定材料后由乙方在商定的時間內制作、安裝窗簾。

二、規(guī)格型號、數量、價款：_____

1、承包方式：_____。

2、工程量：_____。

3、窗簾規(guī)格：_____。

4、合同價款：窗簾制安每套定價為_____元（含稅價，總計_____套），合同總價為人民幣小寫_____元，人民幣大寫_____元整。

三、結算方式：窗簾驗收合格后，乙方需向甲方提供發(fā)票及驗收合格證明辦理結算貨款手續(xù)，甲方在五個工作日內結清合同價款。

四、交付日期：從雙方合同簽訂之日起十日內將所有的窗簾制作安裝完畢，交付使用。如果因甲方原因需要延長工期，以甲方通知安裝為準。

五、質量要求：乙方按甲方選定的規(guī)格、材質、花色供貨。簾布產品質量符合國家級標準，毛紡（含毛滌）產品符合FZ/T—xxxxxxxxx—98（精梳），FZ/T2400—93（粗梳），合成纖維絲織物符合GB/Txxxxxxxxx—1998標準，不起毛、不起球、不泛光、不褪色、不崩紗。其它配件符合國家技術規(guī)范和質量標準。如發(fā)生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。

窗簾出售合同范本第3篇

需方（甲方）：________

供方（乙方）：________

在平等、自愿的基礎上，雙方本著互利互惠的原則，依據《^v^合同法》及相關法律法規(guī)，簽訂本合同。

一、定作物名稱、單位、數量、金額

定作物名稱、單位、數量、金額及其他說明等詳見《產品報價清單》，《產品報價清單》為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同總金額：_____元（小寫），大寫：_____，價格不含稅費。

二、結算方式和交貨期限及地點：

1、合同一經簽訂，需方應在本合同簽訂之日起_____個工作日內向供方支付本合同總金額的，即人民幣￥_____元，大寫：_____。

2、需方應在出貨前向供方支付本合同總金額的，即人民幣元，大寫：_____。

3、定作物制作安裝完成并經需方簽字驗收后_____日內，需方向供方支付本合同商定的合同總金額的_____，即人民幣_____元，大寫：_____。

4、供方負責貨物制作、運送及現場安裝。

三、運輸方式：供方根據需方的要求選擇_____作為運輸方式，運輸費用由供方承擔。

四、驗收事項：

1、貨到后，需方如果發(fā)現產品的品種、型號、規(guī)格、外形存在問題，應于貨到后個工作日內向供方提出書面異議。如果發(fā)現產品的性能及質量不合規(guī)定，需方應于貨到個工作日內向供方提出書面異議（包括檢測狀況、使用狀況）。如需方未在規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品符合訂購合同規(guī)定。

2、供方在接到需方書面異議后，供方應在_____個工作日內負責免費處理。否則，即視為默認需方提出的異議和處理意見。

六、違約責任

1、合同簽訂后，任何一方未按合同商定履行各自義務的，違約方應向守約方支付合同總金額的_____作為違約金，并賠償守約方由此造成的損失。合同另有商定的除外。

2、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任后_____日內付清，否則按逾期付款處理。乙方依本合同應支付違約金的，甲方有權在付款中抵扣。

七、其它：

1、需方、供方雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應準時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由。

2、如在執(zhí)行本合同期間雙方發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向需方所在地人民法院起訴。

3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

4、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)_____份，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效（傳真件有效，需雙方蓋章后回傳才正式生效）。

甲方（公章）：________乙方（公章）：________

法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________

________年____月____日________年____月____日

窗簾出售合同范本第4篇

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

經雙方協(xié)商，現就芒果大酒店窗簾購銷一事達成如下協(xié)議：

1、大堂：紗編號(Y8)，幅米，實際窗寬尺寸___米，實際窗高尺寸為米，按照窗戶定做價每米______元，(做簾頭每米按窗寬加60元/米如不做則不處)，總計金額為人民幣_____元。

2、二樓紗編號(Y8)，幅高米，實際窗寬尺寸335米，實際窗高米，按照窗戶定做價每米_____元，(做簾頭每米窗寬加60元，如不做則不算)，總計金額為人民幣_________元。

3、會議室：布編號(Y18)，幅高米，紗編號(X18)幅高米，實際窗寬55米，窗高米，按照窗戶定做價為每米____元，總計金額為人民幣______元，以上尺寸結算時，以雙方實際測量尺寸為準。

4、工期要求：根據工程制作要求大堂會議室工期為____天完工。

5、驗收標準：乙方按甲方要求制作，合同簽定后雙方不得違約，違約方負全部責任，乙方須精工細做，安裝到位。

6、付款方式：經雙方商定，自合同簽定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安裝完工后，甲方在一周內完成驗收并付清余款，(一周內甲方未驗收視為驗收合格);

7、售后服務：在乙方制作安裝完畢，交付甲方使用后，乙方有義務指導甲方正確使用，一年內甲方在使用過程中出現問題(非人為損壞)乙方24小時內做出處理意見(處理過程中產生的任何費用由乙方承擔)。

本合同經雙方代表簽字生效，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜經甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

開戶銀行：帳號：

年月日年月日

窗簾出售合同范本第5篇

甲方：

乙方：

甲方因需要向乙方購置一批窗簾，根據有關法律法規(guī)，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，具體條款如下：

1、工程慨況及內容：

1）承包方式：包工包料。乙方免費提供窗簾運輸、安裝、調試、測量服務

2）工期：自乙方收到甲方定金后8個工作日內完成安裝調試。

3）安裝地址：廣州市花都區(qū)xxx超高壓輸電公司花都變電站辦公樓2樓。

2、保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起保修一年，24小時內響應服務，如因甲方人為損壞狀況下，甲方需自行購買其損壞配件。

3、工程總價為人民幣：

4、付款方式：

1）本合同簽定當日，甲方需向乙方預付定金約為合同金額的22%,即為￥：元整。

2）甲方支付方式：現金、支票（務必填寫本單位名稱）；電匯（帳號：3195xxxxxxx9849，銀行名稱：xxxxx天河信用社；用戶名：xxxxxx添彩窗簾銷售部

3）甲方在乙方安裝完畢后2日內驗收，檢驗期間內如果不通知乙方視為數量或質量符合商定,甲方不能以質量不合格為由拒絕付款，逾期視為質量合格。余款甲方應在驗收合格后1日內一次性向乙方付清工程總價貨款。若甲方不按照合同如期付款，每延誤一天，須按未支付貨款總額的1%支付違約金，同時乙方有權收回所有窗簾物件。

4）驗收完畢后即開平凡發(fā)票。

5、違約責任

1）因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應準時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方因合同終止導致的經濟損失200元。

2）乙方工期延誤不得超過3天（含3天），否則視為違約。甲方有權要求乙方賠償，每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的賠償。

6、合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向甲方所在地人民法院起訴。

7、其他具體規(guī)定

1）執(zhí)行合同期間，甲方派人隨乙方負責開、關門，乙方有關人員除執(zhí)行本合同需要外，不得損壞原有裝修的物件。

2）執(zhí)行合同時間為周一至周日；甲方為乙方提供良好安裝環(huán)境，協(xié)作乙方開展相關工作。

8、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：____法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

窗簾出售合同范本第6篇

賣方：(乙方)

買方：(甲方)

根據《^v^民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。

一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫元整(小寫元)。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。

二、付款日期及結算方式

安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫元整(小寫元)，以下兩種方式由甲方自愿選擇：

(1)當面交付現金;

(2)通過銀行轉帳。

三、交貨方式、期限

1.乙方自行送貨安裝。

2.交貨工期為____日。

3.交貨、安裝地點：________________________________________

四、違約責任

(1)違約責任

1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。

2.乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的.窗簾坐墊臺布應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。

4.甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。

五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。

六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。

七、本合同于________年____月____日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽字后生效。

八、其他商定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款甲方：乙方：傳真：傳真：通訊：通訊：________年____月____日20________年____月____日窗簾買賣合同范本二甲方：馬鞍山XX公司乙方：____市紅蘋果窗簾布藝銷售中心根據《^v^民法典》及有關法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠信信用的原則，經友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾選購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：

一：名稱、價格、數量、金額：注：以上合同總價根據現場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。

二：產品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規(guī)范標準，如發(fā)生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。

三：交貨及安裝地點：____省馬____市海外海大樓偉星辦公樓。

四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發(fā)票。

五：交貨及安裝時間：在________年____月____日前交貨及安裝完畢。六：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條產品要求驗收。

七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。

八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭議,應由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。

九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。

甲方(章)：乙方(章)：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

經辦人：經辦人：

簽訂合同日期：

窗簾出售合同范本第7篇

甲方：地址：

乙方：地址：

甲乙雙方根據《xxx合同法》，本著平等互利的原則，經友好協(xié)商，就窗簾購銷事宜達成共識，簽訂本合同。

窗簾數量和價格統(tǒng)計表

一、付款方式：

乙方安裝完畢，甲方驗收合格后