屋面修繕施工合同集錦(1790字)

第頁共頁屋面修繕施工合同集錦(1790字)施工合同(篇一)甲方：_______________乙方：_______________甲方為了開展村級公益事業(yè)，加快村級環(huán)境相貌提升進度，方案通過一事一議工程硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經(jīng)村民代表會議表決通過，甲乙雙方達成協(xié)議如下：一、施工范圍：本村村內(nèi)主街道硬化1500米，路寬2.5米，合計3750平米；水泥厚度20CM。二、完工及驗收日期：合同簽訂之日起兩個月內(nèi)完工，完工后3個工作日內(nèi)由甲方按合同約定進展驗收。三、合同金額：承包總價款_______________元、款計〔大寫〕_______________。四、付款方式：完工后三日內(nèi)由甲方負責驗收，驗收合格后立即清算工程款；本著互相尊重的原那么，甲方在經(jīng)濟條件充裕的情況下可提早支付乙方局部工程款，待工程結束后出示相關付款手續(xù)辦理工程款結清事項。五、權利和義務：甲方有義務為乙方施工提供便利，并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調(diào)解義務造成的施工延期，乙方不負擔任何賠償責任，并有權利向甲方追討誤工費用。六、違約責任：乙方假如無正當理由超期完工，每天支付________元賠償金；乙方超期半月或因工程質(zhì)量問題達不到甲方驗收標準視同違約甲方不負擔任何施工費用。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起立即生效！甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日>修路施工合同3甲方：〔以下簡稱甲方〕_______________乙方：〔以下簡稱乙方〕_______________根據(jù)中華人民共和國合同法等有關法律、法規(guī)，結合本工程實際，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方將道路維修工程承包給乙方。為了明確甲乙雙方的權利義務，特簽訂本合同。第一條工程概況1、工程名稱：維修2、工程內(nèi)容：清理老舊道路垃圾、重新修筑砼道路第二條承包方式和工程價款1、承包方式：包工包料等所有施工內(nèi)容2、工程價款：_______________元〔大寫：_______________〕3、付款方式：工程完工驗收合格后，30內(nèi)一次性付清。第三條工期該工程開工后提交給甲方待驗收的時間為年月日。第四條質(zhì)量質(zhì)量標準：合格。第五條平安責任1、乙方負責本工程的平安設施和措施。2、對于乙方由于違背平安操作規(guī)程出現(xiàn)的平安事故，所造成的損失均由乙方承當。第六條雙方的權利和義務一、甲方的權利和義務1、甲方有權對工程平安、質(zhì)量進展監(jiān)視。2、甲方有權對施工內(nèi)容提出變更要求。3、甲方需按時向乙方支付工程款。二、乙方的權利和義務1、及時組織工程施工，并對工程平安、質(zhì)量、工期負責。2、乙方負責協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境。3、承受甲方對工程的監(jiān)視。第七條合同的生效1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同(篇二)如何認定建立工程施工合同糾紛中“實際施工人”在我國法律現(xiàn)行的法律標準中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《____關于審理建立工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建立工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承當責任?！币?、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定開展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違背本法規(guī)定進展分包的，責令改正，沒收違法所得，并處分款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴重的，撤消資質(zhì)證書?！苯ㄖI(yè)是社會經(jīng)濟開展的根底產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場理論中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶著一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建立工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓練，施工程度有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共平安?；诖耍瑖曳蓪D(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴格制止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但理論中，法律的制止規(guī)定并未獲得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否認轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以根據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量平安，又能維護社會穩(wěn)定，____出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不標準之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重，許多承包人獲得工程之后并不進展施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款?！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農(nóng)民工的合法權益，《解釋》第二十六條打破合同相對性原那么，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承當責任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權利提供了法律根據(jù)，審訊理論中，各地法院根據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分包人欠付實際施工人的工程款承當責任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權利呢？解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應當根據(jù)合同法第五十二條第〔五〕項的規(guī)定，認定無效。”第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建立工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與別人簽訂建立工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建立工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！钡诙鶙l規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承當責任?！蹦壳拜^為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建立工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。____民一庭編著的《____建立工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進展了限定。《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原那么的打破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析^p可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審訊理論中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建立工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建立工程施工的農(nóng)民工個人，應嚴格按照合同相對性原那么向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責任。指出的是，審訊理論中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建立工程施工合同義務，與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承當責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著本質(zhì)區(qū)別的。施工合同(篇三)甲方：〔以下簡稱甲方〕乙方：〔以下簡稱乙方〕經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利施行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)，現(xiàn)就該工程相關事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款，共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內(nèi)容：1.4工程期限：甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工，時間暫定為20xx年月日，本工程工期為天，以甲方通知乙方進場時間為準開場計算工期。第二條承包方式及合同價款承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本工程合同總價約萬元包干〔大寫整〕，雙方按此包干價進展結算。第三條質(zhì)量要求1、乙方按照公路工程施工標準及設計要求進展施工，工程質(zhì)量等級為合格。2、假設雙方對工程質(zhì)量有爭議，共同商情公路工程質(zhì)量鑒定機構進展質(zhì)量鑒定。鑒定費用由質(zhì)量爭議有過錯的一方承當。3、本工程質(zhì)量保修期為一年。假設屬乙方原因造成的質(zhì)量問題，由乙方負責維修并承當費用。假設因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復，由甲方承當費用，乙方可協(xié)助配合甲方進展返工及修復。第四條甲方的責任權利1、負責施工中的協(xié)調(diào)工作，確保施工的連續(xù)性。2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調(diào)工作。3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調(diào)工作，配合乙方控制施工人員之外的其別人員進入施工現(xiàn)場。4、組織業(yè)主單位、相關部門人員及時驗收。5、按照合同約定按期足額支付工程款。6、負責交付后的成品保護。第五條乙方的責任權利1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的道路、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。2、嚴格按照公路工程施工技術標準和設計要求施工，確保工程質(zhì)量合格。3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料，砼路面檢測由乙方負責，費用由乙方承當。4、向甲方提供施工進度情況，承受甲方的檢查和抽檢。5、遵守當?shù)赜嘘P部門相關施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)標準要求，嚴格管理乙方施工現(xiàn)場人員，做到文明施工。6、在施工過程中按操作規(guī)程平安文明施工，假設因乙方在施工期間出現(xiàn)平安事故及造成的人身損害和財產(chǎn)損失，應由乙方全部賠償。假設因此造成甲方損失〔包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用〕的，應由乙方賠償。7、按合同約定收取工程款。第六條施工進度要求1、按照本合同約定的期限，及時組織并完成工程施工。2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕さ?，工程順延。第七條工程款的支付乙方按合同內(nèi)容施工完畢并驗收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方的全部工程款。質(zhì)保期為一年，質(zhì)保期中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方修復。第八條工程驗收、移交與結算1、工程施工完成后5日內(nèi)，乙方應及時通知甲方，甲方須組織相關部門及人員進展驗收。2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內(nèi)無正當理由不組織驗收，在該工程無任何質(zhì)量問題的前提下，視同本工程已驗收合格。雙方在15日內(nèi)須辦理完善工程結算手續(xù)。3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內(nèi)，雙方應辦理完善工程結算。第九條違約責任1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。2、一方有其他違約行為的，除承當上述約定的違約責任外，另向守約方支付違約金5萬元。第十條其他1、在履行合同中雙方有爭議，應友好協(xié)商。協(xié)商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或受權代理人簽字蓋章后生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執(zhí)三份，具有同等效益。雙方結清賬務后，本合同自動失效。以下無正文甲方〔章〕：乙方〔章〕：法定代表人：法定代表人：或：或：委托代理人：委托代理人：電話：：傳真：開戶銀行：賬號：簽訂時間：：開戶銀行：賬號：年月日施工合同(篇四)委托方〔甲方〕：____________承接方〔乙方〕：____________工程工程：室內(nèi)裝飾工程、施工、安裝。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑安裝工程承包合同條例》，《中華人民共和國消費者權益保護法》，《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建立部〔1997〕92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行方法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原那么，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程〔以下簡稱工程〕的有關事宜簽定本合同。為使本項工程能順利圓滿完成，本著互惠互利的原那么，明確規(guī)定雙方的權利義務如下，雙方應共同遵守。第一條：工程概況1、工程地址：佛山市機場路28號嘉禾新城美麗家園海圣閣601房2、施工內(nèi)容：詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》和本合同附件〔二〕《裝飾工程設計圖紙》。3、委托方式：乙方負責設計、施工、安裝、包工包料〔局部材料甲方自購〕4、工程開工日期：______年______月______日5、工程開工日期：______年______月______日6、工程總天數(shù)：________天第二條：工程價款1、工程預算總造價〔金額大寫〕肆萬伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》。2、工程量的增減價款，按實際工程量增減。新增工程工程，需先設計并報價，以本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》為根據(jù)。3、在以本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》為根據(jù)的情況下，如沒有另增新的工程工程，那么結算時工程價款不得超過預算工程價款的2%。第三條：質(zhì)量要求1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》中“使用材料及工藝要求”一欄。2、工程施工標準，乙方嚴格按照工程設計圖紙及本合同附件〔三〕《裝飾工程施工及驗收標準》進展施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。3、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。以本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》為根據(jù)。4、凡由甲方自行采購的材料、設備等產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責。5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。第四條：材料供給1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應制止使用。如已使用，乙方必須做出改正返工，工期不變，對工程造成的損失由乙方負責。3、乙方提供的材料必需要由甲方驗收合格前方可施工。乙方應確保提供的材料在甲方驗收前包裝完好無缺，未有開封現(xiàn)象，并在產(chǎn)品標定保質(zhì)期內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)乙方提供的材料存在偽劣冒牌，或與本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》所注明品牌，型號、規(guī)格不符等現(xiàn)象，可視為違約。3、甲方負責采購供給的材料、設備，詳見本合同附件〔四〕《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供給到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。第五條：付款方式1、工程開工前三天，甲方向乙方支付本合同總金額的30%，計人民幣壹萬叁仟陸佰壹拾捌元整；2、泥、水、電三道工序根本完工且木工制作開工和材料進場并經(jīng)檢驗合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總金額的40%，計人民幣壹萬捌仟壹佰伍拾捌元整；3、木制作及油漆根本完工且扇灰材料進場并經(jīng)檢驗合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本同總金額的10%，計人民幣肆仟伍佰肆拾元整；4、工程開工并經(jīng)甲方驗收合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總金額的〔20%-20xx元〕，計人民幣柒仟零捌拾元整；5、余額人民幣20xx元，作為質(zhì)量保證金，在開工驗收后六個月內(nèi)，裝修無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方；6、如有甲方增加工程和按實際結算工程，根據(jù)甲方簽名認可的單價，本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預算表》，經(jīng)甲乙雙方確定的數(shù)量，計算出準確金額，扣除質(zhì)量保證金后，按上述比例支付給乙方；7、如有甲方減少工程，那么從本合同金額中扣除相關金額，并按調(diào)整后的金額進展工程款支付。如已存在甲方超前支付，那么超出局部從下一筆工程款中扣除；8、甲方工程款必須交給乙方指定或委托收款人員，同時必須收到乙方財務專用收據(jù)方可付款，否那么出現(xiàn)問題，責任由甲方承當。9、甲方付清扣除質(zhì)量保證金后工程款，〔以乙方開具財務收款票據(jù)為準〕，乙方與甲方辦理移交并發(fā)放裝飾工程保修卡；10、甲方在應付款日期不付款〔包括增加工程工程款〕是違約行為，乙方有權停頓施工，造成影響由甲方負責。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。甲方在未結算前擅自動用，視甲方驗收合格，同意與乙方結算付清余款。第六條：工程工期1、假如因乙方原因此延遲完工，每日按合同總金額的1‰作為違約金罰款支付給甲方，直至合同總金額扣完為止。假如因甲方原因此延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1‰作為誤工費支付給乙方，直至合同總金額扣完為止。2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承當；由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承當，工期不變。3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。4、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承當全部施工費用；如因乙方的原因造成返工，由乙方承當責任，工期不變。如因乙方設計失誤造成更改方案，已經(jīng)施工部份由乙方承當費用。5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。第七條：工程驗收1、工程質(zhì)量驗收標準，詳見本合同附件〔三〕《裝飾工程施工及驗收標準》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部完畢后，乙方組織甲方進展開工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。2、乙方通知甲方進展工序驗收及開工驗收后，甲方應在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應成認工序或工程的開工日期。4、假設在驗收中發(fā)現(xiàn)有不符合驗收要求的工程，施工方應進展整改，整改后對不合格項次進展復驗，直至到達要求第八條：其他事項〔1〕甲方1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進展現(xiàn)場交底。2、如確實需要拆、改原建筑物構造或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承當有關費用。3、甲方有權要求乙方無條件更換施工人員及乙方工地代表?！?〕乙方1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。2、指派〔姓名〕__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。3、負責施工現(xiàn)場的平安，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響別人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。施工過程中不得對室內(nèi)承重構造進展任何改造、破壞。一切對承重構造破壞行為均由乙方負全責。4、乙方指派安裝水電改造工程的電工發(fā)須出示電工資格證。5、嚴格履行合同，實行信譽工期，假如因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。6、在裝潢施工范圍內(nèi)承當保修責任，保修期自工程開工甲方驗收入合格之日算起，為24個月。第九條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進展補償。第十條：爭議解決1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；蛳虮臼惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，懇求解決。2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或法院判決。第十一條：合同的變更和終止1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。第十二條：合同生效1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。3、本合同〔包括合同附件、補充合同〕一式二份，甲乙雙方及各執(zhí)壹份。甲方〔業(yè)主〕：〔簽章〕乙方：〔簽章〕住所地址：____________企業(yè)地址：____________法定代表人：____________法定代表人：____________代理人：____________代理人：____________施工合同(篇五)發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就本建立工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：資金二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期開工日期：開工日期：合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。四、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：到達國家現(xiàn)行有關施工質(zhì)量驗收標準要求，并到達合格標準。1、本工程執(zhí)行中華人民共和國現(xiàn)行《市政工程施工及驗收規(guī)定》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》等有關標準和標準。2、本工程按現(xiàn)行《市政工程質(zhì)量檢驗評定標準》等到達合格等級。五、合同價款金額(大寫)：暫定：(人民幣)￥：萬元六、組成合同的文件組本錢合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、本合同專用條款3、標準、標準及有關技術文件4、圖紙5、預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成局部。七、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進展施工、開工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承當工程質(zhì)量保修責任。八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。九、合同生效合同訂立時間：合同訂立地點：本合同雙方約定：經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日發(fā)包方(全稱)：(以下簡稱甲方)承包方(全稱)：(以下簡稱乙方)按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就20xx年度羅村移民工程施工事項協(xié)商一致，特立本合同：一、工程概況：工程名稱：三項整治工程地點：羅村街道兩旁工程內(nèi)容：噴涂、油漆資金二、工程承包范圍：承包范圍：三、合同工期：開工日期：20xx年6月5日完工日期：20xx年7月15日合同工期總天數(shù)40天四、質(zhì)量標準：五、合同價款：噴涂每平米用料10元、人工費4元六、甲方的權利與責任：1、對工程建立標準質(zhì)量和乙方進場及各種建筑材料的檢驗。2、嚴格監(jiān)測工程施工程序與建筑標準，對乙方施工程序不標準，工程標準質(zhì)量差等問題，有權責令其返工或停工，所造成的一切損失由乙方負責。3、負責組織有關人員對完工工程進展驗收和結算。4、負責檢驗乙方進工地的各種建筑材料的質(zhì)量是否合格，如不合格，有權阻止不合格建筑材料進入工地。5、本工程為全額抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。六、乙方的權利與責任：1、負責組織有力的施工工隊，對工程進展施工建立。2、施工中要嚴格按照甲方的要求及施工標準進展施工;杜絕劣質(zhì)工程和不合格的工程出現(xiàn)，杜絕不合格的建筑材料進場。3、在施工中出現(xiàn)不可預見工程時，應及時向甲方反映情況。經(jīng)甲方確認方可施工建立。4、承受甲方的施工監(jiān)視、對甲方提出的要求和建立要及時予以整改糾正。5、在施工過程中要加強管理，嚴格遵守各項施工平安規(guī)那么，如工程施工中所出現(xiàn)的一切工傷事格由乙方負責。七、付款方式：工程完工待有關部門驗收合格后，資金到位后再行付款。八、工程保修：工程完工驗收交工后保修期為一年，保修金為工程造價的15%。費用乙方負責。保修期滿后不出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，保修金一次付清。合同中未盡事宜經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商同意后確定。以上合同條款經(jīng)甲乙雙方共同同意后簽訂，從簽訂之日起生效，本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)1份，任何一方不得私自涂改和變更合同內(nèi)容，否那么所造成后果由涂改方負責。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方)：承包方(以下簡稱乙方)：根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定，結合本工程的詳細情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上達成如下協(xié)議：第一條工程概況:1.1裝修施工地點：1.2住房構造：施工面積平方米。裝飾施工內(nèi)容：詳見《裝飾施工造價表》。1.3工程承發(fā)包方式：_______________________。1.4合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_____________________________元(不含稅金),金額大寫：__________________________________________(詳見：《工程預算書》)1.5工程工期：自______年____月_____日開工,至年___月_____日開工,工期天。第二條甲方工作2.1開工前___3___天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原那么;2.2提供施工期間的水、電;2.3負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系;2.4不拆動室內(nèi)承重構造，如需折改原建筑的非承重構造或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);2.5施工期間甲方仍需局部使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;2.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)視，負責材料進場驗收及工程開工驗收。第三條乙方工作3.1施工中嚴格按照平安施工操作標準、防火規(guī)定、施工標準及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;3.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;3.3保護好室內(nèi)的家具和陳設，保證上、下水管道的暢通;3.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場裝修垃圾。第四條工程變更工程工程或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費用及工期。第五條材料供給5.1按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);5.2按合同約定由乙方提供的材料應保證質(zhì)量，主要工程材料到達施工現(xiàn)場前乙方應通知甲方，雙方共同驗收。第六條工期延誤6.1對以下原因造成開工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延;1、工程量變化或設計變更;2、不可抗力;3、同意工期順延的其他情況;6.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承當，工期順延。6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。6.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承當，工期不順延。第七條工程驗收和保修本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收標準》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收標準為質(zhì)量驗收標準。本工程質(zhì)量應到達國家質(zhì)量評定___________標準。7.1雙方約定在施工過程中分下面幾個階段對工程質(zhì)量進展驗收：1、隱蔽工程驗收2、工程中期驗收3、工程開工驗收乙方應提早二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后填寫工程驗收單(見附表四：《裝飾裝修工程驗收單》)。7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為___2___年。驗收合格簽字并在乙方付清工程尾款后，填寫工程保修單____________。第八條工程款支付方式8.1雙方約定按以下方式支付工程款;合同生效后，甲方按如下約定直接向乙方支付工程款：因本工程為辦公室裝修，工期緊，其特殊性，本工程進場即付50%的工程款，在木工進場安裝前付總工程45%，其余5%在工程完畢時，一次性全付清。中期增加工程費用在工程完畢前支付清。8.2.工程進度過半指：在油漆工程材料進場之前。8.3工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(《裝飾裝修工程結算單》);并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。第九條違約責任9.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違背國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承當責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。9.2未辦理驗收手續(xù)，甲方提早使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;9.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金：應付工程款金額的3。9.5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延;9.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金:合同金額的3元。第十條合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按以下第___2___種方式解決：①向金華市仲裁委員會申請仲裁;②向人民法院提起訴訟。第十一條附那么11.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。11.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。11.3甲、乙方雙方直接簽定合同，本合同一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份。11.4合同履行完后自動終止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日屋面施工合同【篇一】工程建立單位：__________(以下簡稱甲方)工程承建方：__________(以下簡稱乙方)因十字布小學教學樓屋面常年漏水，雖經(jīng)屢次進展防水補漏，但仍然未能徹底解決這一問題。學校就此事向康樂街道黨委政府申請撥給資金進展屋面改造?？禈方值傈h委政府非常重視，經(jīng)康樂街道研究決定，由康樂街道出資將十字小學教學樓屋面改造成彩瓦屋面，以徹底解決漏水問題。為確保工程進展順利，確保工程質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本著公正平等的原那么特制定如下施工合同。一、工程工程：康樂街道十字小學教學樓彩瓦屋面施工。二、工程地址：康樂街道十字布小學校園內(nèi)。三、工程構造：屋面防水、排水溝、下水管、杉木屋架、水泥瓦漆成紅色四、工程造價及建筑面積：總面積535平方米，每平方米造價包工包料200元，總造價107000元。大寫：壹拾萬柒千元。五、施工要求：1、屋面須進展全面瀝青防水。2、做好排水溝，排水溝必須滿足屋面排水要求。3、安裝好屋面下水管，并確保無論下多大的雨都能排水順利。4、木屋架的安裝材料一律采用杉木，所用的杉木平均直徑不少于12，以確保木屋架結實。5、屋面瓦全部采用水泥瓦，在蓋好后全部漆上紅漆。6、從學生平安方面考慮，施工應在學校放學后或雙休日進展，確保平安。六、施工時間：20xx年12月1日——2103年12月30日。七、施工及完工要求1、乙方要按施工要求進展施工，甲方有權進展監(jiān)視施工質(zhì)量。2、工程施工完成后，由甲方進展驗收。如發(fā)現(xiàn)不合格，乙方無條件進展返工，所產(chǎn)生的費用由乙方負責。3、在施工過程中，乙方要要求施工人員注意施工平安，如發(fā)生施工平安事故甲方不負責，全部由乙方負責。甲方簽字(蓋章)：__________乙方簽字(蓋章)：_______________年_____月_____日屋面施工合同【篇二】甲方：_____乙方：_____身份證號：_____按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、遵循平等、自愿、公平和誠信的原那么，雙方就本工程的作業(yè)事項協(xié)商一致，定位本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：二、工程承包范圍本工程的施工圖紙計算中所有屋面及壓頂、女兒墻抹灰、壓頂抹灰的全部工作。屋面班組應提供人工進展一切屋面工程有關的工作，主要包括以下內(nèi)容：1.所有工作按照圖紙順序施工。2.女兒墻內(nèi)墻抹灰，壓頂抹灰到外墻接頭。三、合同工期1.本工程的施工工期2.每棟樓分部位的控制工期四、質(zhì)量標準按清水路苑中鐵五局工程部的施工要求及標準到達標化工程質(zhì)量。五、合同單價1.屋面工程量按照圖紙計算元/m分項1、女兒墻及壓頂抹灰元/m222、15厚1：3水泥砂漿找平元/m3、瀝青垤石找坡元/m4、202厚1：3水泥砂漿找平元/m5、20厚1：3水泥砂漿找平防水保護層26、貼保溫板和聚酯無紡布元/m7、40厚C20細砂混凝土和內(nèi)配雙向ф6.5@20xx鋼筋綁扎元/m8、平安質(zhì)量進度文明施工費待工程驗收完工后補給元2/m。2.此單價包含乙方所有人員的社保費用、醫(yī)療保險費用、勞動保險費用及住房公積金等22六、乙方必須按照合同約定進展施工作業(yè)，并承當作業(yè)內(nèi)容的質(zhì)量整改責任。假如乙方的管理程度、技術權力不能滿足標準驗收及工期工費的要求，自己要求退場支付人工費的60%由于乙方的`作業(yè)人員不能滿足施工現(xiàn)場的需要，工程部另派作業(yè)人員完成的工作按每個工日元計取。七、承包人及其作業(yè)人員必須服從管理，假如違背規(guī)定必須承受處分。八、材料損耗控：如砂漿未收干凈按20元/kg進展處分，超過控制損耗按全額賠償。九、工程的計算方法：按圖計算十、施工管理層設置1.專職管理人員2.施工管理層及組長必須參加工程部的周例會，否那么每人每次罰款現(xiàn)金500元，遲到每人每次罰款100元。十一、付款方式1.本工程人工費的支付原那么上按建立方的付款同步進展支付%。2.剩余尾款交工后。3.支付工程款提供發(fā)票，假設沒有發(fā)票就收取1%。十二、平安管理及事故的處理1.作業(yè)班組在施工過程中必須嚴格遵守各項平安操作規(guī)程，必須承受施工現(xiàn)場的三級教育及平安技術交底并辦理完成各項平安手續(xù)前方可上崗作業(yè)，否那么所造成的平安事故由作業(yè)班組自行負責。2.乙方在施工過程中必須注意平安，如發(fā)生平安事故責任，金額在5000元以內(nèi)的醫(yī)療費用由乙方自行負責(區(qū)、縣以上的醫(yī)院發(fā)票為準)。金額在5000元以上的醫(yī)療費用將進展費用劃分，在保險公司賠付后，剩下局部甲方賠付50%，乙方賠付50%嚴禁違章作業(yè)，由于乙方違章作業(yè)、違章指揮造成的平安事故或本班組在操作過程中造成第三方傷害由乙方全權負責。3.班組作業(yè)人員進場后必須承受入場教育，并填寫工程的各種教育登記，編制職工花名冊，未承受入場教育和不再職工花名冊內(nèi)的人員均為非本工程部的職工。假如由于管理人員未進展入場教育的班組或新增加的人員，班組長必須催促進展入場教育工作。4.文明禮貌，自覺維護周圍環(huán)境，遵守各項規(guī)章制度，做到施工部擾民，嚴禁盜竊行為，打架、斗毆，違者罰款20xx-5000元，情節(jié)嚴重者送當?shù)毓才沙鏊幚怼?.嚴禁雇傭未滿18周歲及55周歲以上的人員，嚴禁雇傭帶有疾病及傳染病的人員。十三、因建立方供給材料的影響，造成停工的誤工費及生活費，均由乙方自行解決。乙方使用的斗車、鏟子、燈線及其他用具由乙方自己承當，甲方只提供電梯、干混砂漿機，干混砂漿機操作人員由乙方安排專人操作，每天必須清洗和清理場地。十四、文明施工按要求執(zhí)行、按公司、有關單位及工程部施行，如文明施工不達標造成罰款全部由乙方負責。宿舍內(nèi)保持清潔衛(wèi)生、嚴禁煮飯、使用電爐、電炒鍋、電飯煲等電器，違章者造成的后果自負。十五、乙方及其作業(yè)人員必須認真學習《施工現(xiàn)場處分細那么》，明確施工現(xiàn)場的詳細規(guī)定，服從管理;假如違背《施工現(xiàn)場處理細那么》之規(guī)定，必須承受處分。十六、承包人必須履行承諾書的各項條款。十七、甲方向乙方承諾按合同約定的期限和方式支付勞務費。十八、本班組工人進場后對自己的物品自己保管，如(摩托車、電瓶車、自行車、手機等物品)遺失，乙方承當全部責任與甲方無關。十九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字生效。合同訂立時間：_____年_____月_____日合同簽訂地點：_______________甲方：_____乙方：_____屋面施工合同【篇三】委托單位(甲方)：_________________承接單位(乙方)：_________________工程地點：_________________工程內(nèi)容：屋面補漏甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：1、甲方同意將補漏工程委托給乙方施工。乙方按國家施工標準及有關施工要求，對補漏工程進展補漏施工。不得破壞房屋的承重構造，如有破壞須承當賠償責任。2、防水施工包工包料工程款為：_________________人民幣整(￥)。3、保修期年，在保修期內(nèi)，乙方所施工的部位如有滲漏水，乙方無償重新進展防水處理。重做部位保修期順延。4、工程付款方式：_________________工程完工經(jīng)歷收合格后，觀察一個月，確保不滲漏，甲方一次性付清乙方工程款。5、雙方應嚴格遵守履行約定的責任，當有一方違約不履行協(xié)議，違約方應賠償另一方的經(jīng)濟損失費：_________________工程總價的25%。6、在施工過程中，需與各單元住戶聯(lián)絡，所需樓層平面圖甲方給予配合。7、施工中的平安責任由乙方負責，工程款項中包含保險費用。8、施工工期：_________________乙方自年月日至年月日之前給予完成，如有延期完工甲方有權扣除工程款的20%作為違約金。9、本協(xié)議有效期自簽訂之日起至保修期完畢為止。10、本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。甲方：_________________乙方：_________________代表簽字：_________________代表簽字：_________________聯(lián)絡：_________________聯(lián)絡：_________________日期：_________________日期：_________________屋面施工合同【篇四】一、平安措施1、工人施工前首先把平安繩固定在彩鋼瓦兩端，把平安繩固定在主繩上，并檢查平安繩接頭是否結實，檢查彩鋼瓦承受情況。2、工人在施工前首先戴上平安帽，系上平安繩，平安措施到位前方可施工。二、確定需要重點防水區(qū)域彩鋼瓦屋面以下區(qū)域需做重點防水處理；程度搭接、垂直搭接，屋脊、水槽、彩鋼瓦與女兒墻交接處、螺釘固件，彩鋼瓦連接縫隙等為彩鋼屋面防水薄弱環(huán)節(jié)。三、預處理施工前仔細檢查彩鋼屋面，確定金屬屋面結實、干凈、無銹蝕、無冰凍物，不符合上述情況那么分別作如下處理；1、在適當位置增加固件；2、用除銹砂紙將生銹區(qū)域打磨，然后涂一層防水材料。3、去除冰凍物、灰塵及其他贓物。4、檢查彩鋼瓦是否有翹縫，翹縫部位用螺絲固定結實。5、檢查彩鋼瓦整個屋面微小縫隙，然后用防水材料涂刷堵漏。四、施工工藝1、整體防水共分五遍，用四涂一布的方法。2、第一遍首先用滾刷均勻的把高彈彩鋼瓦防水材料涂刷在彩鋼瓦上，涂刷一定要均勻，不規(guī)那么處用刷子涂刷。3、第二遍涂刷時間在第一遍完全枯燥后進展，涂刷完后立即貼上高彈防水布，第二遍涂刷時一定要均勻，特殊部位特殊處理。4、第三遍涂刷時，在第二遍完全枯燥后進展，涂刷方法與二一樣。5、第四遍涂刷時，方法與2、3遍一樣6、水槽的防水需六遍，用四涂兩布的方法，施工方法與三涂一布的方法一樣，第二層防水布需在第三遍涂刷完時貼上。7、女兒墻的防水處理，需三涂一布的方法，施工方法與〔1〕一樣，高度0.5米。五、考前須知1、雨天制止施工。2、潮濕時制止施工。3、合適施工天氣為晴朗。六、備注；1、根據(jù)你廠彩鋼瓦的實際情況，必須增加一遍防水層，方可到達最正確效果。2、我廠對所施工工程質(zhì)保五年，五年內(nèi)出現(xiàn)漏水問題，無償維修。20xx年X月XX日屋面施工合同【篇五】甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建立承包合同條例及有關法律、法規(guī)、規(guī)章、遵循平等、自愿、公平和誠信的原那么，雙方就本建筑分包工程屋面瓦施工事項協(xié)商一致訂立本合同。(注：進場時間聽甲方通知)。一、工程名稱：二、工程地點：三、技術要求：根據(jù)甲方對乙方技術交底進展施工，屋面采用西瓦，甲方應安排質(zhì)檢人員進展質(zhì)量抽查，到達驗收合格，乙方可繼續(xù)施工，對出現(xiàn)問題，乙方應及時進展整改。施工驗收合格為：《建立工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》及《建筑裝飾工程驗收標準》。四、承包方式合同價格：本工程由甲方提供材料及屋面瓦，乙方專業(yè)人員負責鋪貼工作。本工程屋面瓦人工費按實際鋪貼面積計算，計元平方米。四、承包范圍：1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、主電箱。其它的小型機具由乙方負責：(如：切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。2、如乙方在途中找借口退場，工程款按已完成工程量的50%計算。3、在乙方施工過程中要保質(zhì)，保量、保平安，要服從甲方管理人員的安排。4、材料搬運由乙方負責。五、付款方式：乙方施工完成一棟屋面瓦后，鋪第二棟時，待甲方、施工員，驗收第一棟瓦面合格后，付第一棟瓦面的總面積造價80%，待公司全部工程完工后，全部工程驗收合格后____日之內(nèi)，將剩余的工程款全部付清給乙方。六、工期要求：每棟鋪貼時間天。假如完不成超期按每天1000元罰款處理。七、雙方遵守責任：(一)甲方責任：1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、手推車。2、按合同約定支付分包工程款。3、甲方給乙方提供住宿及水電。(二)乙方責任：1、乙方提供工人的平安用具，如平安帶、平安帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進展施工。乙方施工的工藝必須到達甲方的驗收標準，確保驗收到達合格工程。2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進展。如因乙方自身原因耽誤工期，產(chǎn)生的后果由乙方負責。3、乙方現(xiàn)場工作人員制止穿拖鞋、喝酒進入工作現(xiàn)場，假設喝酒后上班，被公司工程部發(fā)現(xiàn)，發(fā)款從工程款里直接開單扣除。4、乙方必須平安消費，服從工程部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現(xiàn)返工事件由乙方自付。八、違約責任：甲、乙雙方必須覆約雙方的責任，并按合同約定的相關條款進展施工。九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字或蓋章生效。十、如乙方質(zhì)量不達標，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權單方解除合同，結算方式按合同《四、2》條執(zhí)行。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日學校修繕施工合同發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：為了完善我校后勤工作社會化的管理，根據(jù)《學校零星維修工程管理方法》，按照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規(guī)的規(guī)定，結合本工程詳細情況，就校園物業(yè)零星維修由乙方承接，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：學校1.3承包方式：乙方包工包料1.4工期：本工程自簽訂合同起年月日前開工。1.5工程質(zhì)量：合格。1.6合同價款(人民幣)：大寫(￥)第二條甲方工作2.1開工前3天，向乙方進展現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用考前須知。2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進展監(jiān)視檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.3如確定需要拆改原建筑物構造或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。第三條乙方職責：3.1工程質(zhì)量方面：乙方應加強施工中的質(zhì)量控制措施和管理，確保工程質(zhì)量到達合格等級。3.2勞動平安方面：乙方應加強施工現(xiàn)場人員的勞動管理和勞動教育，注意勞動平安，做好施工現(xiàn)場防火、防盜、防觸電等工作，不得隨意破壞施工現(xiàn)場的平安圍護設施，如發(fā)生工傷事故或意外事故，均由乙方自行負責。同時乙方施工人員必須服從和遵守甲方管理的有關規(guī)定及規(guī)章制度。3.3文明施工方面：材料堆放及現(xiàn)場施工應服從甲方管理，做到材料堆放整齊、標準，施工現(xiàn)場保證工完場地清;保持施工現(xiàn)場整潔、通暢。施工現(xiàn)場嚴禁打架、斗毆，工作前嚴禁喝酒，對違背責任者將從重處分，所處分金將直接從工程款中扣除。3.4成品保護方面