加工承攬合同模板1500字通用

第頁(yè)共頁(yè)加工承攬合同模板免費(fèi)1500字通用[推薦]加工承攬合同模板免費(fèi)1500字通用。合同范本網(wǎng)精選欄目推選：“加工承攬合同”。伴隨著法治化社會(huì)的不斷推進(jìn)，簽訂合同的重要性被越來(lái)越多人熟知，簽訂合同可以防止對(duì)方有不守承諾的情況發(fā)生。對(duì)于合同的書(shū)寫(xiě)模板你找到了嗎？經(jīng)過(guò)搜索和整理，我們?yōu)榇蠹页噬霞庸こ袛埡贤０迕赓M(fèi)，還請(qǐng)多多____網(wǎng)站！加工承攬合同模板免費(fèi)篇1承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的'交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值_________%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無(wú)故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對(duì)從另一方獲得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)機(jī)密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克制、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：_________。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議的處理1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________法定代表人(簽)：_________法定代表人(簽)：_________地址：_________地址：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________加工承攬合同模板免費(fèi)篇2承攬方(甲方)：_________定作方(乙方)：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的.義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱：_________型號(hào)：_________規(guī)格：_________質(zhì)量要求：_________計(jì)量單位：_________數(shù)量：_________加工費(fèi)：_________單位總價(jià)：_________第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)。第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)。第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱：_________型號(hào)：_________規(guī)格：_________質(zhì)量要求：_________計(jì)量單位：_________數(shù)量：_________單價(jià)：_________總價(jià)：_________圖紙、技：_________術(shù)資料及：_________交付時(shí)間：_________第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱：_________交付時(shí)間：_________交付地點(diǎn)：_________交付數(shù)量：_________包裝要求：_________檢驗(yàn)方法：_________運(yùn)輸方法：_________運(yùn)費(fèi)承當(dāng)：第六條加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間_________。第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值_________%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值_________%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無(wú)故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對(duì)從另一方獲得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)機(jī)密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克制、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：_________。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議的處理1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第_________種方式解決：(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________地址：_________地址：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________加工承攬合同模板免費(fèi)篇3甲方：乙方：甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案〔_____年______民終字第____號(hào)〕達(dá)成如下和解協(xié)議：1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托受權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為回絕追認(rèn)。2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：__________________________年________月_____日___________年________月_________日加工承攬合同模板免費(fèi)篇4定作單位：某某工程經(jīng)理部〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕承攬單位：某某海陸模壓〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程工程加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合詳細(xì)情況，雙方本著公平合理的原那么，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本補(bǔ)充合同，以資共同遵照履行。一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方委托加工的構(gòu)件。二、加工總價(jià)：捌仟元整人民幣〔￥：8000.00元人民幣〕三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開(kāi)具發(fā)票。五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。詳細(xì)交付日期甲方提早五天通知乙方。六、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。七、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車。八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同一樣。九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng)，保修期滿后自動(dòng)失效。定作單位：某某工程經(jīng)理部承攬單位：某某海陸模壓?jiǎn)挝坏刂罚耗衬呈∧衬呈绣\豐鎮(zhèn)單位地址：某某省某某市楊舍鎮(zhèn)委托代理人：委托代理人：執(zhí)行人：執(zhí)行人：號(hào)碼：號(hào)碼：簽訂日期：___年___月___日加工承攬合同模板免費(fèi)篇5加承合〔〕字第號(hào)定作方：_______________〔簡(jiǎn)稱甲方〕營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________承攬方：_______________〔簡(jiǎn)稱乙方〕營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下條款，共同信守：品名或工程規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________五、結(jié)算方式：_________________________六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承當(dāng)違約責(zé)任。1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值___％或酬金總額____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：________________八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。十二、本合同簽訂日期：________年________月________日定作方：________________代表：__________________開(kāi)戶銀行：______________帳號(hào)：__________________承攬方：________________代表：__________________開(kāi)戶銀行：______________帳號(hào)：_________________________年______月_____日加工承攬合同模板免費(fèi)篇6簽定日期：_______年____月____日定作方〔甲方〕：______________：________________________承攬方〔乙方〕：______________：________________________經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額定作方供給原材料：原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_____________________________________________。2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：____________________________________________。5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕：_______________乙方〔蓋章〕：_______________加工承攬合同模板免費(fèi)篇7辯論人：XXXXXXX地址：XXXXXXX，聯(lián)絡(luò)：XXXXXXX被辯論人：XXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，聯(lián)絡(luò)：XXXXXXXXXXX辯論人與被辯論人之間的承攬合同糾紛一案，日前辯論人已向上海仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng)，貴會(huì)已予以立案受理?，F(xiàn)被辯論人向貴會(huì)提出對(duì)仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對(duì)此，辯論人特作如下辯論：一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會(huì)提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會(huì)與上海仲裁委員會(huì)有一字之差，但是可以確定就是指上海仲裁委員會(huì)。二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機(jī)構(gòu)，但是屬于上海市的仲裁機(jī)構(gòu)僅此一家，另一仲裁機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)，顧名思義不屬上海市，他只是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)，不屬上海市。根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確，但可以確定詳細(xì)的仲裁機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會(huì)，名稱不夠準(zhǔn)確，但無(wú)可爭(zhēng)議就是上海仲裁委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會(huì)具有管轄權(quán)。綜上所述，辯論人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴會(huì)申請(qǐng)仲裁，貴會(huì)受理本案符合法律規(guī)定，被辯論人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。此致上海仲裁委員會(huì)辯論人：特別受權(quán)代理人：加工承攬合同模板免費(fèi)篇8委托方：______________簽訂地點(diǎn)：______________承接方：________________日期：_______年_______月_______日按照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。第一條：廣告承攬要求。1.1工程(制作)1.2廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)1.3發(fā)布地點(diǎn)或形式：______________1.4顏色：______________1.5規(guī)格或材料：______________1.6刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：第二條：費(fèi)用及支付方法2.1費(fèi)用本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_____________，(大寫(xiě)圓整)2.2結(jié)算方式和期限：____________________________第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：______________第四條：違約責(zé)任4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行局部廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行局部廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。4.3其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。第五條：糾紛解決方式發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按以下第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。1.向地經(jīng)濟(jì)合同_____機(jī)關(guān)申請(qǐng)_____;2.向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：第七條：附那么本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。委托方：連云港之星汽車銷售承攬方：?jiǎn)挝幻Q(蓋章)單位名稱(蓋章)地址：______________地址：______________委托代理人：______________委托代理人：______________：______________：______________加工承攬合同模板免費(fèi)篇9甲方：〔定作方〕地址:工業(yè)城法定代表人:營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):乙方：〔承攬方〕地址:法定代表人:營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):合同編號(hào)：合同簽訂地：工業(yè)城內(nèi)乙方是為甲方加工所需零部件的消費(fèi)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原那么，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。一、本合同所指加工行為是：甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。二、本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價(jià)備注1.根據(jù)消費(fèi)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔包括質(zhì)量要求〕：甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求備注四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)確實(shí)定：1.乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方根據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。2.為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，那么乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供一樣質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)風(fēng)格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的，甲方可以終止本合同的履行。3.加工費(fèi)計(jì)算方法：(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格根底上，扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi)。(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工，超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。五、加工訂貨：1.甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方承受：(1)甲方以或電腦下單〔下同〕的形式向乙方發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的詳細(xì)要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的根據(jù)。(2)通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時(shí)，甲方必須填寫(xiě)《通知訂貨記錄》，作為訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。2.因甲方的消費(fèi)方案變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方承受：(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工消費(fèi)通知單》從新發(fā)出《委外加工消費(fèi)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。(2)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。3.如甲方通知取消訂單：(1)訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。(2)在一個(gè)貨期段內(nèi)〔非訂貨當(dāng)天〕通知取消的，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立即停頓該訂單的消費(fèi)，并將己消費(fèi)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方消費(fèi)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已消費(fèi)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單消費(fèi)的正常備料。4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：；2.包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：；3.如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定那么按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完好，標(biāo)識(shí)明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及消費(fèi)廠的合格證。5.甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開(kāi)具《收料單》。6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七〔7〕天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否那么，對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：1.圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)展圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承當(dāng)。2.模具的制造及其費(fèi)用承當(dāng)：由乙方承當(dāng)；3.模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承當(dāng)：由乙方承當(dāng)；5.模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有；6.模具的所有權(quán)：甲方所有。八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)答應(yīng)的，還須簽訂《商標(biāo)使用答應(yīng)合同》。九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制1.合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及以下文件、資料：2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)展小批量消費(fèi)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量消費(fèi)。(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及消費(fèi)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)展抽檢；乙方應(yīng)予配合，并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。(3)甲方原那么上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)展檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)展工廠審查，并對(duì)甲方提出的不合格工程及時(shí)進(jìn)展整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)展二次評(píng)審，如仍未到達(dá)要求，那么可中止或終止本合同。(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供給商及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供給商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供給商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供給商，但應(yīng)向甲方提供該供給商消費(fèi)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購(gòu)并投入消費(fèi)。(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)歷或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供給商，或者同意了乙方選定的供給商，或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M(jìn)展了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)置行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承當(dāng)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)展了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承當(dāng)任何責(zé)任，由乙方承當(dāng)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。3.質(zhì)量整改(1)同一型號(hào)的加工零部件，乙方假設(shè)連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書(shū)，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。十、加工費(fèi)的結(jié)算1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五〔25〕日前結(jié)清截止上月二十五〔25〕日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票，甲方以三〔3〕個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)〔乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方〕。2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算%，第二年結(jié)算%，第三年結(jié)算%。十一、驗(yàn)收方法1.甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和方法1.甲方在驗(yàn)收過(guò)程中，假如發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中，應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。2.乙方在接到需方書(shū)面異議后，應(yīng)在天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否那么即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。3.加工零部件在用于甲方消費(fèi)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的，甲方不承當(dāng)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能消費(fèi)或延誤的，其損失由乙方承當(dāng)賠償責(zé)任。4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的，由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)視檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承當(dāng)全部責(zé)任。十三、乙方違約責(zé)任：1.乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)展處理，詳細(xì)如下：(1)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新消費(fèi)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第〔4〕條承受扣罰。(2)因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；(3)因批次或零星不合格〔料廢〕造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；(4)未能按期、按量交貨或不合格造成方案調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格〔料廢〕造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；(6)成心將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供給商資格；(7)未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供給廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供給商資格；(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量缺乏，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；2.乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)展扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承當(dāng)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)展扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的'價(jià)值局部。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。4.乙方提早交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承當(dāng)。5.乙方提早交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可回絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)方案。6.加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承當(dāng)甲方因此多支付的一實(shí)在際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承當(dāng)由此增加的費(fèi)用。十四、甲方的違約責(zé)任1.甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。2.甲方無(wú)正當(dāng)理由回絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)由此造成的損失；甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)乙方因此所受的損失。十五、合同的變更、解除：1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。2.乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或消費(fèi)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。3.合同因任何原因此解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供給商等，歸還甲方。十六、不可抗力1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在獲得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、局部履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可局部或全部免予承當(dāng)違約責(zé)任。十七、其他1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算方法付清，否那么按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自年月日到年月日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往假設(shè)干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。十八、其他需約定事項(xiàng)：甲方：乙方：受權(quán)代表：受權(quán)代表：日期：年月日日期：年月日加工承攬合同模板免費(fèi)篇10定作方〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕：承攬方〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕：供料方〔以下簡(jiǎn)稱丙方〕：甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購(gòu)。經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。：一、工程工程名稱：二、施工地點(diǎn)：三、工程量：四、工程總額及付款方