設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬試題整理打印

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同模擬試題整理打印

單選題（共100題）1、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價(jià)值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時(shí)，編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.業(yè)主和承包商共同【答案】C2、一般情況下，設(shè)備工程在試運(yùn)行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財(cái)產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A3、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無(wú)效合同【答案】C4、代理是代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以()的名義實(shí)施的、其民事責(zé)任由被代理人承擔(dān)的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B5、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對(duì)地表的恢復(fù)工作B.如果工程師對(duì)單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達(dá)到合同要求C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C6、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運(yùn)往現(xiàn)場(chǎng)的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C7、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責(zé)任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D8、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對(duì)分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C9、每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財(cái)務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A10、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。A.投標(biāo)截止時(shí)間前B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時(shí)C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)【答案】C11、根據(jù)我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請(qǐng)招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A12、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場(chǎng)踏勘【答案】A13、施工單位對(duì)建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B14、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C15、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B16、設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計(jì)C.加大資金收入D.調(diào)整合同計(jì)劃【答案】B17、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C18、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。A.業(yè)主要求中的規(guī)定B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定C.工程師的指示D.業(yè)主人員的需要【答案】A19、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對(duì)延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C20、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A21、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A22、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對(duì)于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D23、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%D.中標(biāo)合同金額的2%【答案】B24、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.新要約D.承諾【答案】A25、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A26、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D27、設(shè)備采購(gòu)合同中，買受人逾期付款，應(yīng)依照()的計(jì)算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A28、當(dāng)工程施工過程中有分包商參與時(shí)，應(yīng)掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發(fā)生的不利事件對(duì)整個(gè)工程的實(shí)施和其他人員造成影響的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D29、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C30、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B31、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B32、對(duì)于無(wú)權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無(wú)權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A33、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B34、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無(wú)效合同【答案】C35、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無(wú)效合同【答案】C36、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A37、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標(biāo)函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B38、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿39、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)沒有行使【答案】C40、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C.社會(huì)團(tuán)體D.企業(yè)法人的子公司【答案】D41、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無(wú)因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽42、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報(bào)酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對(duì)定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對(duì)定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C43、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實(shí)施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)【答案】A44、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對(duì)等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對(duì)等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對(duì)方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A45、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對(duì)于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時(shí)解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時(shí)解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D46、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A47、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對(duì)方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對(duì)方賠償D.違約金和定金的約定同時(shí)無(wú)效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】A48、我國(guó)《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時(shí)，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時(shí)并用【答案】B49、設(shè)備工程安裝中，如果由采購(gòu)方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場(chǎng)的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場(chǎng)人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A50、工程師管理合同過程中，無(wú)權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對(duì)承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C51、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時(shí)間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C52、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無(wú)效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A53、對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評(píng)標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評(píng)階段予以淘汰【答案】B54、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時(shí)，招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A.投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B.投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C.購(gòu)買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D.中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金【答案】D55、甲、乙兩公司訂立購(gòu)銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無(wú)效合同【答案】C56、躍興工程公司與建設(shè)單位簽訂了工程施工承包合同，建設(shè)單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。A.委托與建設(shè)單位同屬于一個(gè)集團(tuán)的具有監(jiān)理該項(xiàng)目資質(zhì)的某監(jiān)理公司實(shí)施工程施工監(jiān)理B.為早日實(shí)現(xiàn)投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個(gè)月工期壓縮為12個(gè)月C.向工地派駐1名建設(shè)單位的代表D.所有取樣的試塊、試件送由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)【答案】B57、在設(shè)備工程合同談判中，將賣方對(duì)賣出后的貨物提供售后質(zhì)量保修服務(wù)的期限稱為()。A.缺陷責(zé)任期B.質(zhì)量保證期C.缺陷通知期D.設(shè)備維修期【答案】C58、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C59、保險(xiǎn)合同是()約定保險(xiǎn)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。A.投保人與被保險(xiǎn)人B.投保人與受益人C.投保人與保險(xiǎn)人D.保險(xiǎn)人與被保險(xiǎn)人【答案】C60、如果工程師的指示導(dǎo)致承包商因提供合作發(fā)生了某些不可預(yù)見費(fèi)用，則該項(xiàng)指示應(yīng)構(gòu)成()。A.合同文件B.索賠C.爭(zhēng)議D.變更【答案】D61、如果業(yè)主未能按合同約定的時(shí)間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場(chǎng)的權(quán)利，承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A.工期延長(zhǎng)B.相應(yīng)費(fèi)用C.合理利潤(rùn)D.工期延長(zhǎng)和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤(rùn)【答案】D62、中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請(qǐng)C.行政D.法律【答案】D63、在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對(duì)象。A.財(cái)產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A64、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時(shí)，()。A.違約金與定金可以同時(shí)并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商適用違約金或定金【答案】B65、FIDIC新黃皮書對(duì)業(yè)主最終付款的支付時(shí)間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報(bào)表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D66、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C67、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責(zé)任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D68、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠【答案】A69、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A.竣工時(shí)間B.缺陷通知期期滿C.頒發(fā)接收證書D.保留金返還【答案】B70、某必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評(píng)標(biāo)價(jià)法評(píng)標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)和評(píng)標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1050萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1030萬(wàn)元；乙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)1000萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1000萬(wàn)元；丙單位投標(biāo)報(bào)價(jià)980萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1050萬(wàn)元；丁單位投標(biāo)報(bào)價(jià)950萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)價(jià)1020萬(wàn)元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B71、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A72、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C73、如果工程未能通過竣工試驗(yàn)導(dǎo)致工程價(jià)值降低，但合同價(jià)格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A.重新試驗(yàn)B.承包商提交試驗(yàn)報(bào)告C.工程師認(rèn)可試驗(yàn)結(jié)果D.簽發(fā)接收證書【答案】D74、投標(biāo)邀請(qǐng)書，是指招標(biāo)人向()個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請(qǐng)通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A75、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時(shí)間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C76、對(duì)于一項(xiàng)重大的設(shè)備工程，設(shè)備工程的操作和維修培訓(xùn)是一個(gè)重要環(huán)節(jié)，下列關(guān)于培訓(xùn)的說法，正確的是()。A.工程師應(yīng)對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行操作和維修培訓(xùn)B.是否需要對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)應(yīng)在承包商建議書中規(guī)定C.完成培訓(xùn)工作是設(shè)備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對(duì)業(yè)主人員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)方應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)完成培訓(xùn)工作【答案】C77、某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級(jí)承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對(duì)其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計(jì)院欲對(duì)該處罰提起行政訴訟。對(duì)此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個(gè)月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭(zhēng)議在判決前對(duì)原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對(duì)該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D78、對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評(píng)標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報(bào)價(jià)D.初評(píng)階段予以淘汰【答案】B79、由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤，承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A.竣工時(shí)間B.費(fèi)用C.費(fèi)用和利潤(rùn)D.竣工時(shí)間、費(fèi)用和利潤(rùn)【答案】C80、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對(duì)抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C81、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無(wú)權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價(jià)款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C82、下列關(guān)于留置擔(dān)保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報(bào)酬，承攬人可以對(duì)工作成果實(shí)施留置B.可以留置的財(cái)產(chǎn)包括不動(dòng)產(chǎn)C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對(duì)工作成果實(shí)施留置D.承攬合同、設(shè)備工程合同都屬于法定可以采用留置擔(dān)保形式的合同【答案】A83、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時(shí)，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗(yàn)，包括竣工試驗(yàn)和(或)竣工后試驗(yàn)。A.7B.14C.21D.28【答案】D84、經(jīng)濟(jì)生活中，最為常見的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生原因是()。A.侵權(quán)B.合同C.無(wú)因管理D.不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緽85、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實(shí)施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對(duì)工程做好保護(hù)措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責(zé)任方【答案】C86、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。A.締約過失責(zé)任B.違約責(zé)任C.行政責(zé)任D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任【答案】A87、設(shè)備工程合同履行過程中，合同實(shí)施情況跟蹤的對(duì)象不包括()。A.具體合同事件B.設(shè)備工程進(jìn)度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D88、根據(jù)《建筑法》，除國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。A.建設(shè)單位所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門B.工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門C.建設(shè)單位所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門D.工程所在地省級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】B89、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。A.英語(yǔ)B.法語(yǔ)C.世界語(yǔ)D.合同規(guī)定的交流語(yǔ)言【答案】D90、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對(duì)此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對(duì)電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對(duì)電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D91、在設(shè)備工程合同中，承包商擬雇傭的設(shè)計(jì)分包商應(yīng)獲得()的同意。A.業(yè)主B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】C92、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于標(biāo)的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權(quán)人喪失民事行為能力未確定監(jiān)護(hù)人的B.債權(quán)人下落不明的C.債權(quán)人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權(quán)人主張?zhí)岽娴摹敬鸢浮緿93、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件【答案】D94、執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)的合同，當(dāng)事人一方逾期提貨時(shí)恰遇政府指導(dǎo)價(jià)格上漲，應(yīng)按()執(zhí)行A.原價(jià)格B.新價(jià)格C.原價(jià)和新價(jià)的平均價(jià)格D.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格【答案】B95、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4【答案】B96、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個(gè)設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D97、下列關(guān)于設(shè)備承攬合同的說法，正確的是()。A.設(shè)備承攬合同的標(biāo)的是特定的工作成果B.設(shè)備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應(yīng)當(dāng)分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A98、下列文件中，屬于確認(rèn)承包商的工作成果是否符合合同的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標(biāo)書【答案】B99、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C100、保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的手段之一，其功能在于()。A.避免風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生B.避免風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的的損害C.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償D.發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任【答案】C多選題（共40題）1、下列()是行政復(fù)議的受案范圍。A.工商局對(duì)設(shè)備制造企業(yè)的罰款B.土地局拒絕頒發(fā)土地使用權(quán)證C.質(zhì)量監(jiān)督局對(duì)在建項(xiàng)目的查封D.房屋買賣糾紛的行政調(diào)解E.規(guī)劃局對(duì)“建設(shè)工程規(guī)劃許可證”的申請(qǐng)不予答復(fù)【答案】ABC2、當(dāng)權(quán)利人的物權(quán)受到他人侵犯時(shí)，權(quán)利人可以行使的權(quán)利包括()。A.請(qǐng)求確認(rèn)物權(quán)B.請(qǐng)求恢復(fù)原狀C.請(qǐng)求支付違約金D.請(qǐng)求賠償損失E.請(qǐng)求排除妨礙【答案】ABD3、非正常終止設(shè)備工程合同的情形有()。A.由業(yè)主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據(jù)法律終止E.因結(jié)清證明生效終止【答案】ABCD4、設(shè)備工程合同履行期間，承包人具有()情形的，發(fā)包人有權(quán)請(qǐng)求解除該設(shè)備工程合同。A.明確表示不履行合同主要義務(wù)的B.采用不合格的材料進(jìn)行施工的C.將承包的設(shè)備工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的E.不能在合同約定的期限內(nèi)完工的【答案】ACD5、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國(guó)家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD6、在設(shè)備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據(jù)有()等。A.合同文件B.合同計(jì)劃C.原始記錄D.各類報(bào)表報(bào)告E.招標(biāo)文件【答案】ABCD7、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當(dāng)事人因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)()。A.賠償對(duì)方全部損失B.解除合同C.及時(shí)通知對(duì)方D.在合理期限內(nèi)提供證明給對(duì)方E.積極防御不可抗力的再次發(fā)生【答案】BCD8、下列關(guān)于不安抗辯權(quán)的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權(quán)是先履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利B.不安抗辨權(quán)是后履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利C.不安抗辨權(quán)的行使方式是中止履行合同義務(wù)D.不安抗辨權(quán)的行使方式是終止履行合同義務(wù)E.不安抗辨權(quán)的適用條件是對(duì)方當(dāng)事人死亡或喪失行為能力【答案】AC9、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時(shí)生效B.采用電報(bào)形式作出承諾的，電報(bào)到達(dá)要約人時(shí)生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時(shí)生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時(shí)生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時(shí)生效【答案】BC10、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業(yè)特長(zhǎng)C.各專業(yè)知識(shí)有機(jī)整合D.談判小組的人員數(shù)量E.表達(dá)與傳遞信息的能力【答案】BCD11、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權(quán)人免除債務(wù)B.債務(wù)相互抵銷C.債務(wù)依法提存D.債權(quán)合法轉(zhuǎn)讓E.債務(wù)已按約定履行【答案】ABC12、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時(shí)生效B.采用電報(bào)形式作出承諾的，電報(bào)到達(dá)要約人時(shí)生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時(shí)生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時(shí)生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時(shí)生效【答案】BC13、根據(jù)《合同法》，下列合同中，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時(shí)顯失公平【答案】AD14、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨(dú)立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【答案】AC15、《合同法》規(guī)定，有()情形之一的，合同終止。A.債權(quán)人免除債務(wù)B.債務(wù)相互抵銷C.債務(wù)依法提存D.債權(quán)合法轉(zhuǎn)讓E.債務(wù)已按約定履行【答案】ABC16、《招投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)文件()的投標(biāo)人應(yīng)確定為中標(biāo)人。A.滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的最低要求B.最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)C.滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且報(bào)價(jià)最低D.滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且經(jīng)評(píng)審的價(jià)格最低E.滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且經(jīng)評(píng)審價(jià)格最高【答案】BD17、根據(jù)我國(guó)《合同法》，當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的方式有()。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.采取補(bǔ)救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC18、業(yè)主要保證現(xiàn)場(chǎng)的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC19、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程暫停時(shí)，承包商獲得生產(chǎn)設(shè)備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料的運(yùn)輸被暫停超過合同中規(guī)定的期限B.承包商已向供應(yīng)商支付了相應(yīng)的款項(xiàng)C.承包商已經(jīng)將此設(shè)備和/或材料標(biāo)記為業(yè)主的財(cái)產(chǎn)D.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料已經(jīng)起運(yùn)E.生產(chǎn)設(shè)備和/或材料經(jīng)檢驗(yàn)符合合同要求【答案】AC20、承包商應(yīng)當(dāng)重新任命承包商代表并獲得工程師同意的情況有()。A.工程師不同意承包商擬任命的承包商代表B.工程師隨后撤銷了對(duì)承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述職D.擬被任命的人員不能擔(dān)任承包商代表E.承包商代表暫離現(xiàn)場(chǎng)【答案】ABD21、理論上對(duì)產(chǎn)品缺陷進(jìn)行分類時(shí)，產(chǎn)品缺陷包括()。A.設(shè)計(jì)缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD22、按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的要求，招標(biāo)人如果自行辦理招標(biāo)事宜，應(yīng)具備的條件包括()。A.有編制招標(biāo)文件的能力B.已發(fā)布招標(biāo)公告C.具有開標(biāo)場(chǎng)地D.有組織評(píng)標(biāo)的能力E.已委托公證機(jī)關(guān)公證【答案】AD23、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，就知識(shí)產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)而言，業(yè)主對(duì)承包商的侵權(quán)給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權(quán)是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設(shè)計(jì)、制造、施工或?qū)嵤┊a(chǎn)生的侵權(quán)C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導(dǎo)致的侵權(quán)索賠D.如果合同中沒有規(guī)定，或沒有在基準(zhǔn)日期前向承包商說明，而業(yè)主使用工程時(shí)，同時(shí)配套使用了非承包商的物品，從而導(dǎo)致的侵權(quán)索賠E.使用承包商設(shè)備造成的侵權(quán)【答案】ACD24、業(yè)主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務(wù)人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC25、因不可抗力終止合同后，工程師開出的付款證書中通常包括的內(nèi)容有()。A.合同中標(biāo)明的已完成的任何工作價(jià)值B.合同終止時(shí)承包商人員和設(shè)備遣返回公司注冊(cè)地的費(fèi)用C.承包商將施工設(shè)備運(yùn)至公司其他工地的費(fèi)用D.因不可抗力招致的承包商利潤(rùn)損失E.承包商在不可抗力情況下為完成工程而招致的合理開支【答案】AB26、根據(jù)《民法通則》，被代理人與代理人承擔(dān)連帶責(zé)任的情形有()。A.委托書授權(quán)不明B.代理人不履行職責(zé)C.代理人與第三人串通D.代理的事項(xiàng)違法E.代理人實(shí)施代理行為過程中給第三人造成損害【答案】AD27、設(shè)備工程合同履行過程中，竣工驗(yàn)收的方式包括()。A.試車驗(yàn)收B.分段驗(yàn)收C.整個(gè)工程驗(yàn)收D.部分工程驗(yàn)收E.隱蔽工程驗(yàn)收【答案】BCD28、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權(quán)延長(zhǎng)工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經(jīng)采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經(jīng)遵守了地