監(jiān)理工程師之土木建筑目標(biāo)控制模擬試題整理

監(jiān)理工程師之土木建筑目標(biāo)控制模擬試題整理

單選題（共50題）1、對(duì)于超過(guò)一定規(guī)模的危大工程，實(shí)行施工總承包的，由（）組織召開(kāi)專家論證會(huì)。A.施工單位B.施工總承包單位C.項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.建設(shè)單位【答案】B2、對(duì)總體不進(jìn)行任何加工，所有可能的組合被抽出的概率都相等的一種抽樣方法是（）。A.全數(shù)抽樣B.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣C.整群抽樣D.多階段抽樣【答案】B3、某工程的混凝土構(gòu)件尺寸偏差不符合驗(yàn)收規(guī)范要求，經(jīng)原設(shè)計(jì)單位驗(yàn)算，得出的結(jié)論是該構(gòu)件能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能要求，則該混凝土構(gòu)件的處理方式是（）。A.返工處理B.不做處理C.試驗(yàn)檢測(cè)D.限制使用【答案】B4、根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，單層建筑的分項(xiàng)工程可按（）等劃分檢驗(yàn)批。A.變形縫B.工程量C.施工段D.樓層【答案】A5、可直接用于施工作業(yè)技術(shù)活動(dòng)質(zhì)量控制的專門(mén)技術(shù)性法規(guī)是()A.監(jiān)理規(guī)范B.施工管理規(guī)程C.混凝土驗(yàn)收規(guī)范D.電焊操作規(guī)程【答案】D6、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500-2013）中對(duì)招標(biāo)控制價(jià)的有關(guān)規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）。A.招標(biāo)控制價(jià)公布后根據(jù)需要可以上浮或下調(diào)B.招標(biāo)人可以只公布招標(biāo)控制價(jià)總價(jià)，也可以只公布單價(jià)C.招標(biāo)控制價(jià)可以在招標(biāo)文件中公布，也可以在開(kāi)標(biāo)時(shí)公布D.招標(biāo)控制價(jià)報(bào)工程所在地工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)備查【答案】D7、根據(jù)《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》，針對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案，負(fù)責(zé)組織召開(kāi)專家論證會(huì)的單位是（）。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B8、雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，工作A有兩項(xiàng)緊前工作B和C，他們的持續(xù)時(shí)間分別為5d，5d，7d。工作B和C的最早開(kāi)始時(shí)間為第5d和第7d，則工作A的最早完成時(shí)間為（）d。A.14B.18C.19D.20【答案】C9、總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)施工方案內(nèi)容進(jìn)行審查時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查（）。A.施工方案編制人資格是否符合要求B.施工方案是否有針對(duì)性和可操作性C.施工方案審批人資格是否符合要求D.工程概況是否全面【答案】B10、國(guó)際工程項(xiàng)目建設(shè)安裝工程費(fèi)用構(gòu)成中，屬于盈余的是（）。A.現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)B.總部管理費(fèi)C.分包費(fèi)D.風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)【答案】D11、工程完工后必須履行下列中的()手續(xù)才能使用。A.由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理四方聯(lián)合竣工驗(yàn)收B.由質(zhì)量監(jiān)督站開(kāi)具使用通知單C.由備案機(jī)關(guān)認(rèn)可后下達(dá)使用通知書(shū)D.由建設(shè)單位上級(jí)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)認(rèn)可后即可【答案】A12、在有足夠工作面和資源的前提下，施工工期最短的施工組織方式是（）。A.依次施工B.搭接施工C.平行施工D.流水施工【答案】C13、（2019年真題）承包人在施工中遇到了一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包人也難以預(yù)測(cè)的不利物質(zhì)條件，導(dǎo)致承包人成本增加和工期延誤，則承包人可索賠（）。A.增加的成本、延誤的工期和相應(yīng)利潤(rùn)B.延誤的工期、不能索賠增加的成本和相應(yīng)利潤(rùn)C(jī).增加的成本，不能索賠延誤的工期和相應(yīng)利潤(rùn)D.增加的成本和延誤的工期，不能索賠相應(yīng)利潤(rùn)【答案】D14、工程質(zhì)量特征值的正常波動(dòng)是由（）引起的。A.單一性原因B.必然性原因C.系統(tǒng)性原因D.偶然性原因【答案】D15、（）反映整個(gè)工程項(xiàng)目及各分部、分項(xiàng)工程材料的需用量，亦稱工程項(xiàng)目材料分析。A.總需求計(jì)劃B.一次性需求計(jì)劃C.前期需求計(jì)劃D.各計(jì)劃期需求計(jì)劃【答案】B16、處理工程質(zhì)量事故，有時(shí)需要通過(guò)定期觀測(cè)才能得到結(jié)論，這是因?yàn)楣こ藤|(zhì)量事故具有()的特點(diǎn)。A.復(fù)雜性B.嚴(yán)重性C.可變性D.多發(fā)性【答案】C17、關(guān)于偵查，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是？A.張三故意殺人一案，在補(bǔ)充偵查階段，張三死亡的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)案件B.搜查婦女的身體，應(yīng)當(dāng)由女工作人員或者醫(yī)師進(jìn)行C.搜查的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)有被搜查人及他的家屬、鄰居以及見(jiàn)證人同時(shí)在場(chǎng)D.勘驗(yàn)、檢查時(shí)，必須出示勘查證，否則，該勘驗(yàn)、檢查筆錄不得作為定案的根據(jù)【答案】A18、（2020年真題）采用設(shè)備系數(shù)法估算擬建項(xiàng)目投資時(shí)，建筑安裝工程費(fèi)應(yīng)以擬建項(xiàng)目的設(shè)備費(fèi)為基數(shù)，根據(jù)（）計(jì)算。A.已建成同類(lèi)項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)與擬建項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)的比率B.擬建項(xiàng)目建筑安裝工程量與已建成同類(lèi)項(xiàng)目建筑安裝工程量的比率C.已建成同類(lèi)項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)占設(shè)備價(jià)值的百分比D.已建成同類(lèi)項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)占總投資的百分比【答案】C19、投資項(xiàng)目資本金占總投資的比例，根據(jù)不同行業(yè)和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益等因素確定，下列規(guī)定中不正確的是（）。A.鋼鐵、電解鋁項(xiàng)目，資本金比例為40%及以上B.水泥、煤炭項(xiàng)目，資本比例為35%及以上C.機(jī)場(chǎng)、港口項(xiàng)目，資本金比例為25%及以上D.鐵路、公路、城市軌道交通項(xiàng)目，資本金比例為20%及以上【答案】B20、對(duì)于下列表述，法院的哪些做法是錯(cuò)誤的？A.某鎮(zhèn)政府發(fā)現(xiàn)大蒜銷(xiāo)售價(jià)格上漲，銷(xiāo)路看好，于是提供種植技術(shù)指導(dǎo)，鼓勵(lì)村民種植大蒜村民積極響應(yīng)紛紛改種大蒜，待到村民種植的大蒜成熟上市銷(xiāo)售之時(shí)，市場(chǎng)行情一落千丈，大蒜無(wú)人問(wèn)津腐爛在田里，村民以鎮(zhèn)政府行政指導(dǎo)導(dǎo)致其財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭受損失為由，向法院提起行政訴訟，法院不予受理B.趙某作為縣政府的公務(wù)員，因不滿年度考核的結(jié)果，向法院提起訴訟，法院不予受理C.A縣公安局對(duì)B縣的王某拘留15天，罰款500元，王某不服，向B縣法院提起訴訟，B縣法院以被告是A縣公安局，不屬于本院管轄，而移送A縣法院管轄D.林某起訴鎮(zhèn)政府，法院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)起訴狀內(nèi)容欠缺，即以起訴不符合條件為由不接收起訴狀【答案】C21、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500--2013），工程量清單應(yīng)由（）編制。A.招投標(biāo)管理部門(mén)認(rèn)可的代理機(jī)構(gòu)B.具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢?nèi)薈.項(xiàng)目管理公司合同管理機(jī)構(gòu)D.具有招標(biāo)代理資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)【答案】B22、《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》與ISO9000質(zhì)量管理體系的相同點(diǎn)體現(xiàn)在（）方面。A.評(píng)價(jià)方式B.關(guān)注點(diǎn)C.使用方法（工具）D.目標(biāo)要求【答案】C23、對(duì)于計(jì)數(shù)抽樣的一般項(xiàng)目，如有關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范無(wú)明確規(guī)定時(shí)，可采用一次抽樣方案，也可由建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位根據(jù)檢驗(yàn)對(duì)象的特征協(xié)商采用（）。A.調(diào)整型抽樣方案B.計(jì)數(shù)型抽樣方案C.二次抽樣方案D.多次抽樣方案【答案】C24、砌筑砂漿試塊強(qiáng)度驗(yàn)收的合格標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合下列規(guī)定：①同一驗(yàn)收批砂漿試塊強(qiáng)度平均值應(yīng)大于或等于設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)值的（）倍；②同一驗(yàn)收批砂漿試塊抗壓強(qiáng)度的最小一組平均值應(yīng)大于或等于設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)值的（）。A.1.1,85%B.1.1,90%C.1.05,85%D.1.1,90%【答案】A25、某土方工程，招標(biāo)文件中估計(jì)工程量為1.5萬(wàn)m＜sup>3＜/sup>，合同中約定土方工程單價(jià)為16元/m＜sup>3＜/sup>，當(dāng)實(shí)際工程量超過(guò)估計(jì)工程量10%時(shí)，超過(guò)部分單價(jià)調(diào)整為15元/m＜sup>3＜/sup>。該工程實(shí)際完成土方工程量1.8萬(wàn)m＜sup>3＜/sup>，則土方工程實(shí)際結(jié)算工程款為()萬(wàn)元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C26、在組織建組設(shè)織工及程計(jì)流劃水安施排工需時(shí)要，而根將據(jù)計(jì)施劃工任務(wù)劃分成的子項(xiàng)稱為（）。A.流水節(jié)拍B.施工段C.工作面D.施工過(guò)程【答案】D27、以下關(guān)于確認(rèn)判決的說(shuō)法，正確的是：A.行政行為程序輕微違法，但對(duì)原告權(quán)利不產(chǎn)生實(shí)際影響的，人民法院應(yīng)當(dāng)判決確認(rèn)違法B.行政行為實(shí)施主體不具有行政主體資格的，人民法院應(yīng)當(dāng)判決確認(rèn)無(wú)效C.人民法院判決確認(rèn)違法或者無(wú)效的，可以同時(shí)判決責(zé)令被告采取補(bǔ)救措施D.人民法院判決確認(rèn)違法或者無(wú)效，若該行政行為給原告造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法判決被告承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】A28、某產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)采用計(jì)數(shù)型二次抽樣檢驗(yàn)方案，已知：N＝1000，n1＝60，n2＝80，C1＝2，C2＝6；經(jīng)二次抽樣檢得：d1＝3，d2＝3，則正常的結(jié)論是（）。A.經(jīng)第一次抽樣檢驗(yàn)即可判定該批產(chǎn)品質(zhì)量合格B.經(jīng)第一次抽樣檢驗(yàn)即可判定該批產(chǎn)品質(zhì)量不合格C.經(jīng)第二次抽樣檢驗(yàn)即可判定該批產(chǎn)品質(zhì)量合格D.經(jīng)第二次抽樣檢驗(yàn)即可判定該批產(chǎn)品質(zhì)量不合格【答案】C29、施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，只有當(dāng)某項(xiàng)工作因非承包商原因造成持續(xù)時(shí)間延長(zhǎng)超過(guò)該工作（）而影響工期時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)才能批準(zhǔn)工程延期。A.自由時(shí)差B.總時(shí)差C.緊后工作的最早開(kāi)始時(shí)間D.緊后工作的最早完成時(shí)間【答案】B30、根據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，電梯工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)由（）組織。A.安裝單位技術(shù)負(fù)責(zé)人B.總監(jiān)理工程師C.施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人D.專業(yè)監(jiān)理工程師【答案】B31、對(duì)進(jìn)口材料檢查驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或不符合規(guī)定要求，則應(yīng)取得()簽署的商務(wù)記錄，為索賠提供依據(jù)。A.供貨方及采購(gòu)人員B.供貨方及項(xiàng)目經(jīng)理C.供貨方及監(jiān)理人員D.供貨方及商檢人員【答案】D32、關(guān)于BIM的價(jià)值及作用，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.用于工程設(shè)計(jì)B.實(shí)現(xiàn)集成項(xiàng)目交付IPOC.實(shí)現(xiàn)三維設(shè)計(jì)D.以上說(shuō)法都不對(duì)【答案】D33、工程中采用新工藝、新材料的，應(yīng)有（）及有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)、指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上制定有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝規(guī)程，以此作為判斷與控制質(zhì)量的依據(jù)。A.施工單位組織的專家論證意見(jiàn)B.權(quán)威性技術(shù)部門(mén)的技術(shù)鑒定書(shū)C.設(shè)計(jì)單位組織的專家論證意見(jiàn)D.建設(shè)單位組織的專家論證意見(jiàn)【答案】B34、工程項(xiàng)目建成后，難以對(duì)工程內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。這是因?yàn)楣こ藤|(zhì)量本身具有（）的特點(diǎn)。A.影響因素多B.質(zhì)量波動(dòng)大C.檢驗(yàn)特殊性D.終檢局限性【答案】D35、下列資源優(yōu)化的前提條件不包括（）。A.不改變網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中各項(xiàng)工作之間的邏輯關(guān)系B.各項(xiàng)工作的資源強(qiáng)度（單位時(shí)間所需資源數(shù)量）是可變的，而且是合理的C.不改變網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中各項(xiàng)工作的持續(xù)時(shí)間D.除規(guī)定可中斷的工作外，一般不允許中斷工作，應(yīng)保持其連續(xù)性【答案】B36、根據(jù)世界銀行和國(guó)際咨詢工程師聯(lián)合會(huì)的規(guī)定，下列選項(xiàng)中，屬于項(xiàng)目直接建設(shè)成本的是（）。A.建礦費(fèi)用B.勘測(cè)費(fèi)用C.場(chǎng)地費(fèi)用D.海洋保險(xiǎn)費(fèi)【答案】C37、關(guān)于職業(yè)禁止，下列哪一選項(xiàng)是正確的？A.被宣告死刑的犯罪分子，不可能再宣告職業(yè)禁止B.“在其他法律、行政法規(guī)對(duì)其從事相關(guān)職業(yè)另有禁止或者限制性規(guī)定的，從其規(guī)定”，因其適用其他法律與行政法規(guī)的規(guī)定，故違反了罪刑法定原則的要求C.利用職務(wù)上的便利實(shí)施犯罪的，一定都屬于“利用職業(yè)便利”實(shí)施犯罪D.判處有期徒刑并附加剝奪政治權(quán)利，同時(shí)決定職業(yè)禁止的，在有期徒刑與剝奪政治權(quán)利均執(zhí)行完畢后，才能執(zhí)行職業(yè)禁止【答案】C38、某擬建化工項(xiàng)目生產(chǎn)能力為年產(chǎn)量300萬(wàn)噸。已知已建年產(chǎn)量為100萬(wàn)噸的同類(lèi)項(xiàng)目的建設(shè)投資為5000萬(wàn)元，生產(chǎn)能力指數(shù)為0.7，擬建項(xiàng)目建設(shè)時(shí)期與已建同類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)時(shí)期相比的綜合價(jià)格指數(shù)為1.1。則按生產(chǎn)能力指數(shù)法估算的擬建項(xiàng)目的建設(shè)投資為()萬(wàn)元。A.8934.78B.9807.59C.11550.00D.11867.18【答案】D39、下列費(fèi)用中，屬于承包人投標(biāo)時(shí)可自主報(bào)價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)性費(fèi)用是（）。A.總承包服務(wù)費(fèi)B.工程排污費(fèi)C.安全施工費(fèi)D.文明施工費(fèi)【答案】A40、在勘察現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的質(zhì)量控制中，監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)（）進(jìn)行檢查。A.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系B.勘察方案C.督促勘察單位完成工作內(nèi)容D.勘察成果報(bào)告【答案】C41、當(dāng)某項(xiàng)工作實(shí)際進(jìn)度拖延的時(shí)間超過(guò)其總時(shí)差而需要對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整時(shí)，除需考慮總工期的限制條件外，還應(yīng)考慮網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中（）的限制條件。A.緊后工作B.緊前工作C.后續(xù)工作D.關(guān)鍵工作【答案】C42、在工程項(xiàng)目實(shí)施階段，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及時(shí)為承包商辦理工程預(yù)付款，屬于項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在進(jìn)度目標(biāo)控制過(guò)程中采取的（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟(jì)措施D.合同措施【答案】C43、某項(xiàng)目建設(shè)投資1200萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金90萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為全部流動(dòng)資金的30%，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份稅前利潤(rùn)260萬(wàn)元，年利息20萬(wàn)元，則該項(xiàng)目的總投資收益率為（）。A.16.25%B.17.50%C.20.00%D.20.14%【答案】B44、下列影響工程進(jìn)度的因素中，屬于業(yè)主因素的是（）。A.臨時(shí)停水、停電B.向有關(guān)部門(mén)提出各種申請(qǐng)審批手續(xù)的延誤C.不能及時(shí)向施工承包單位或材料供應(yīng)商付款D.合同簽訂時(shí)遺漏條款、表述失當(dāng)【答案】C45、關(guān)于盜竊罪，下列哪些說(shuō)法是正確的（A、B、D選項(xiàng)不考慮數(shù)額）？A.甲以不法所有為目的，從汽車(chē)上將乙的皮箱扔到偏僻路段，打算中途下車(chē)再撿回該財(cái)物，但甲拾取時(shí)發(fā)現(xiàn)被人撿走了皮箱，甲屬于盜竊罪未遂B.甲到乙家作客，將乙的戒指藏在乙家陽(yáng)臺(tái)上花盆的泥土里，以便事后找機(jī)會(huì)取走的，甲成立盜竊罪既遂C.甲去某公司財(cái)務(wù)室盜竊財(cái)物，將保險(xiǎn)柜撬開(kāi)后，發(fā)現(xiàn)其中只有100元現(xiàn)金，沒(méi)有其他財(cái)物，甲仍然取走100元現(xiàn)金后逃走的，甲成立盜竊未遂D.乙乘坐出租車(chē)，下車(chē)后準(zhǔn)備到后備箱提取行李，出租車(chē)司機(jī)甲駕車(chē)迅速離開(kāi)獲取乙行李的，由于甲開(kāi)車(chē)逃離時(shí)財(cái)物仍然屬于乙占有，甲成立盜竊罪【答案】B46、民用建筑工程設(shè)計(jì)方案適用性評(píng)價(jià)時(shí)，建筑基地內(nèi)人流、車(chē)流和物流是否合理分流，屬于（）評(píng)價(jià)的內(nèi)容。A.場(chǎng)地設(shè)計(jì)B.建筑物設(shè)計(jì)C.規(guī)劃控制指標(biāo)D.綠色設(shè)計(jì)【答案】A47、根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》，當(dāng)承包人投標(biāo)報(bào)價(jià)中材料單價(jià)低于基準(zhǔn)單價(jià)時(shí)，施工期間材料單價(jià)跌幅以（）為基礎(chǔ)，超過(guò)合同約定的風(fēng)險(xiǎn)幅度值時(shí)，其超過(guò)部分按實(shí)調(diào)整。A.基準(zhǔn)單價(jià)B.投標(biāo)報(bào)價(jià)C.定額單價(jià)D.投標(biāo)控制價(jià)【答案】B48、將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到預(yù)期的結(jié)果，體現(xiàn)的質(zhì)量管理原則是（）。A.過(guò)程方法B.持續(xù)改進(jìn)C.管理的系統(tǒng)方法D.加強(qiáng)信息化管理【答案】A49、接受委托，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全項(xiàng)目的抽樣檢測(cè)和對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件的見(jiàn)證取樣檢測(cè)的機(jī)構(gòu)是（）。A.監(jiān)理機(jī)構(gòu)B.工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)C.設(shè)計(jì)單位D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B50、監(jiān)理資料的管理應(yīng)由()負(fù)責(zé)，并指定專人具體實(shí)施。A.總監(jiān)理工程師B.專業(yè)監(jiān)理工程師C.監(jiān)理工程師代表D.監(jiān)理員【答案】A多選題（共20題）1、下列建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)中，屬于靜態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)的有A.凈現(xiàn)值指數(shù)B.總投資收益率C.利息備付率D.項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值E.項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率()【答案】BC2、在施工準(zhǔn)備階段，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)部需要做好的質(zhì)量監(jiān)控的基礎(chǔ)工作有()A.完善監(jiān)理規(guī)劃B.配備監(jiān)理人員及明確工作分工C.配備必要的檢測(cè)工器具D.及時(shí)完成監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制E.熟悉有關(guān)的檢測(cè)方法和規(guī)程【答案】BCD3、相比其他債務(wù)資金籌措渠道與方式，債券籌資的優(yōu)點(diǎn)有（）。A.保障股東控制權(quán)B.發(fā)揮財(cái)務(wù)杠桿作用C.便于調(diào)整資本結(jié)構(gòu)D.經(jīng)營(yíng)靈活性高E.籌資成本較低【答案】ABC4、（2020年真題）下列費(fèi)用中，屬于工程建設(shè)其他費(fèi)的有（）。A.建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)B.研究試驗(yàn)費(fèi)C.進(jìn)口設(shè)備檢驗(yàn)鑒定費(fèi)D.特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)費(fèi)E.建筑材料的一般檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)【答案】ABCD5、下列選項(xiàng)中，不屬于勘察成果評(píng)估報(bào)告組成內(nèi)容的有（）。A.勘察工作概況B.勘察成果評(píng)估結(jié)論C.勘察相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.勘察技術(shù)應(yīng)用情況E.勘察成果中存在的問(wèn)題【答案】CD6、下列關(guān)于法律職業(yè)責(zé)任的說(shuō)法正確的是、()A.法律職業(yè)責(zé)任的主體是法律職業(yè)人員，即法官、檢察官、律師，以及依法從事法律職業(yè)的其他國(guó)家公職人員B.法律職業(yè)責(zé)任的性質(zhì)比較單一，一般來(lái)說(shuō)就是其主管機(jī)關(guān)或所在單位給予處分，處分的力度直至撤職、開(kāi)除C.承擔(dān)法律職業(yè)責(zé)任在客觀上必須是違反了與法律職業(yè)人員有關(guān)的法律和道德規(guī)范，而且必須產(chǎn)生了相應(yīng)的危害結(jié)果D.追究法律職業(yè)人員的責(zé)任一般要求該主體對(duì)其行為主觀上是故意的【答案】C7、鋼材在進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，出現(xiàn)（）情況，應(yīng)由訂貨方進(jìn)行鋼材化學(xué)成分、力學(xué)性能及工藝性能的抽樣復(fù)驗(yàn)。A.國(guó)外進(jìn)口鋼材B.鋼材混批C.板厚大于30mm，且設(shè)計(jì)有Z向性能要求的厚板D.對(duì)質(zhì)量有疑義的鋼材E.建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)為二級(jí)【答案】ABD8、在建設(shè)工程施工過(guò)程中，加快施工進(jìn)度的組織措施包括（）。A.采用先進(jìn)的施工方法以減少施工過(guò)程的數(shù)量B.增加工作面，組織更多的專業(yè)工作隊(duì)C.改善勞動(dòng)條件和外部配合條件D.增加勞動(dòng)力和施工機(jī)械的數(shù)量E.改進(jìn)施工工藝并實(shí)施強(qiáng)有力的調(diào)度【答案】BD9、世界銀行、國(guó)際咨詢工程師聯(lián)合會(huì)對(duì)項(xiàng)目的總建設(shè)成本規(guī)定中的應(yīng)急費(fèi)用包括（）。A.明確項(xiàng)目的準(zhǔn)備金B(yǎng).未明確項(xiàng)目的準(zhǔn)備金C.可預(yù)見(jiàn)準(zhǔn)備金D.不可預(yù)見(jiàn)準(zhǔn)備金E.建設(shè)成本上升費(fèi)用【答案】BD10、（2020年真題）下列費(fèi)用中，屬于建筑安裝工程措施項(xiàng)目費(fèi)的有（）。A.工傷保險(xiǎn)費(fèi)B.夜間施工增加費(fèi)C.已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)D.大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)及安拆費(fèi)E.大型機(jī)械經(jīng)常修理費(fèi)【答案】BCD11、工程開(kāi)工前，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備質(zhì)量控制的工作包括（）。A.施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查B.分包單位資質(zhì)的審核確認(rèn)C.施工試驗(yàn)室的檢查D.巡視與旁站E.查驗(yàn)施工控制測(cè)量成果【答案】ABC12、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在相關(guān)服務(wù)階段投資控制的主要工作有（）。A.PPP項(xiàng)目物有所