設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同強(qiáng)化訓(xùn)練模擬卷帶答案打印

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同強(qiáng)化訓(xùn)練模擬卷帶答案打印

單選題（共50題）1、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A2、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C3、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B4、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】D5、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發(fā)接收證書日D.簽發(fā)履約證書日【答案】D6、當(dāng)工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時，承包商應(yīng)得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤【答案】D7、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B8、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B9、我國《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當(dāng)違約發(fā)生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B(yǎng).守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協(xié)商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B10、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)D.通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案【答案】B11、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B12、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤C(jī).業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，包括利潤D.業(yè)主在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤【答案】B13、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A14、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會公共利益【答案】A15、每個設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A16、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責(zé)任方【答案】C17、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開工D.開工日期【答案】A18、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進(jìn)度計劃。A.實際進(jìn)度B.進(jìn)度計劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A19、生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)輸過程中涉及的各類保險，應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理投保手續(xù)。A.承包商B.業(yè)主C.承運(yùn)人D.設(shè)備供應(yīng)商【答案】A20、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D21、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產(chǎn)許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個月內(nèi)B.期滿前6個月內(nèi)C.期滿后15日內(nèi)D.期滿后3個月內(nèi)【答案】A22、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A23、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設(shè)備工程合同必須采用書面形式B.未經(jīng)定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當(dāng)事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償【答案】D24、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C25、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A26、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進(jìn)度計劃。A.實際進(jìn)度B.進(jìn)度計劃前鋒線C.承包商經(jīng)營計劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A27、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表【答案】B28、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C29、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險公司【答案】C30、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D31、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A32、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A33、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D34、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D35、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔(dān)?！敬鸢浮緽36、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風(fēng)險估計不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負(fù)責(zé)B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】D37、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】D38、給付定金的一方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C39、如果一方因不可抗力事件將或已經(jīng)使其履行合同義務(wù)受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務(wù)的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內(nèi)B.該不可抗力事件發(fā)生的14天內(nèi)C.覺察到該不可抗力事件的28天內(nèi)D.該不可抗力事件發(fā)生的28天內(nèi)【答案】A40、設(shè)備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強(qiáng)度檢驗C.工程材料試驗D.試運(yùn)行【答案】D41、一般情況下，設(shè)備工程在試運(yùn)行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A42、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B43、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的，應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)，向()投訴。A.有關(guān)行政監(jiān)督部門B.仲裁機(jī)構(gòu)C.人民法院D.行業(yè)協(xié)會【答案】A44、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C45、法律關(guān)系是一定的社會關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B46、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時，保險金額應(yīng)為()。A.設(shè)備的購買價格B.設(shè)備的殘值C.設(shè)備的全部重置成本D.設(shè)備的制造成本【答案】C47、某工程公司使用變造的資質(zhì)證書參與某工程項目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競爭行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D48、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A49、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實施工程的費(fèi)用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補(bǔ)償時，()。A.工程師應(yīng)確定一個費(fèi)用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額B.獲得現(xiàn)行費(fèi)用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額C.應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風(fēng)險費(fèi)D.應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整【答案】C50、資金安排證明的應(yīng)當(dāng)由()出具。A.工程師B.業(yè)主C.業(yè)主開戶銀行D.保險公司【答案】C多選題（共20題）1、如果工程師發(fā)出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復(fù)工時招致了費(fèi)用損失和工期延誤，承包商無權(quán)獲得補(bǔ)償?shù)那樾斡?)。A.由于承包商提供的設(shè)計存在缺陷造成的暫停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停C.由于承包商提供的設(shè)備存在缺陷造成的暫停D.承包商未能在工程暫停時，按合同規(guī)定提供相應(yīng)的安全保護(hù)措施E.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序【答案】ABCD2、構(gòu)成表見代理，一般應(yīng)具備的條件包括()。A.相對人主觀上無過錯B.行為人主觀上有過錯C.行為人的代理行為為無權(quán)代理D.表見代理的后果由“被代理人”承擔(dān)E.在客觀上有足以使相對人相信行為人有代理權(quán)的事實【答案】AC3、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以土地使用權(quán)出讓方式取得的土地使用權(quán)，屬于()。A.自物權(quán)B.用益物權(quán)C.擔(dān)保物權(quán)D.動產(chǎn)物權(quán)E.不動產(chǎn)物權(quán)【答案】B4、下列行政機(jī)關(guān)的行政行為中，相關(guān)當(dāng)事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機(jī)械C.對建筑安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的工作人員予以處分D.工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門修改《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》E.建設(shè)行政主管部門對調(diào)解成功的建設(shè)合同爭議，擬定調(diào)解協(xié)議【答案】AB5、設(shè)備工程合同談判可能涉及的主要內(nèi)容有()。A.關(guān)于設(shè)備工程合同的標(biāo)的確認(rèn)B.關(guān)于技術(shù)要求、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)C.關(guān)于價格調(diào)整D.關(guān)于爭端的解決E.關(guān)于設(shè)備監(jiān)理工程師的取費(fèi)【答案】ABCD6、設(shè)備工程合同中，對設(shè)備工程接收條件的約定通常有()。A.工程已按合同約定基本完成并通過了竣工試驗B.工程已按合同約定全部完成并通過了竣工試驗C.工程師已簽發(fā)了工程接收證書D.承包商已經(jīng)完成了全部掃尾工作E.業(yè)主組織了聯(lián)合檢查，并形成書面文件【答案】AC7、根據(jù)《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD8、設(shè)備工程合同履行期間，承包人具有()情形的，發(fā)包人有權(quán)請求解除該設(shè)備工程合同。A.明確表示不履行合同主要義務(wù)的B.采用不合格的材料進(jìn)行施工的C.將承包的設(shè)備工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的D.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的E.不能在合同約定的期限內(nèi)完工的【答案】ACD9、根據(jù)世界銀行貸款項目貨物采購國際競爭性招標(biāo)文件規(guī)定，貨物采購招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請書B.招標(biāo)資料表C.貨物需求一覽表D.中標(biāo)通知書E.工程量清單【答案】ABC10、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實的有()。A.乘人之危簽訂的設(shè)備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設(shè)賭場的行為【答案】ABCD11、下列行政機(jī)關(guān)的行政行為中，相關(guān)當(dāng)事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照B.查封施工現(xiàn)場的施工起重機(jī)械C.對建筑安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的工作人員予以處分D.工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門修改《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》E.建設(shè)行政主管部門對調(diào)解成功的建設(shè)合同爭議，擬定調(diào)解協(xié)議【答案】AB12、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于履約證書的敘述，正確的有()。A.履約證書是對全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認(rèn)B.履約證書確認(rèn)了承包商根據(jù)合同已履行了其所有義務(wù)時工程的價值C.履約證書的簽發(fā)，無須承包商提出申請D.履約證書可證實承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，但合同應(yīng)被認(rèn)為仍然有效E.履約證書可證實承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，合同終止【答案】CD13、設(shè)備工程合同履行中發(fā)生的下列情況中，按照《合同法》對不可抗力免責(zé)的規(guī)定，承包人不承擔(dān)責(zé)任的有()。A.洪水災(zāi)害導(dǎo)致工程受損B.地震災(zāi)害導(dǎo)致工程受損C.社會動亂導(dǎo)致停工損失D.承包人安全管理制度不落實導(dǎo)致火災(zāi)損失E.承包人拖欠工人工資導(dǎo)致罷工的停工損失【答案】ABC14、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，依法必須招標(biāo)的項目，評標(biāo)委員會推薦三名中標(biāo)候選人的，排名第一的中標(biāo)候選人有下列情形的，招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人的有()。A.資質(zhì)等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出